施工的协议

施工的协议14篇

　　在学习、工作生活中，协议与我们的生活息息相关，签订协议可以使双方受到法律的保护。那么什么样的协议才是有效的呢？下面是小编整理的施工的协议，希望能够帮助到大家。

　　施工的协议 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方并会同联通、铁通公司协商一致，现就乙方负责在甲方所属区域铺设通讯管道施工事宜达成以下协议：

　　一、时限要求：自合同签定之时起，定于20xx年6月*日至20xx年6月**日止三天时间内，乙方保证破路等将对甲方营业造成影响的施工在夜间进行。

　　二、施工任务：乙方为保证通讯线路进入XX广场，在甲方所属XX广场南门通道铺设地下通讯线路管道共计四根，乙方负责全部施工任务及施工材料、管道等，其中三根由乙方牵头分配使用，预留一根产权、使用权属甲方所有，由甲方处置。

　　三、施工地点：甲方所属XX广场南门走道围墙边至大厦B座地下一层内强弱电室。

　　四、施工要求：

　　1、乙方应保证在规定时间内完工，应不得破坏甲方环境、阻碍交通、服从物业公司管理。

　　2、乙方应保证甲方人员、车辆进出交通畅通，无噪音污染，垃圾及时清运，不影响甲方正常经营。

　　3、确保管道铺设质量及道路按时恢复原貌。

　　五、其它事宜：甲方负责协助乙方施工用电，并协调车辆、人员进出及现场管理。

　　六、违约责任：如乙方不能按本协议约定内容完工或施工严重影响甲方环境、设施及经营，甲方有权要求予以停工，并追究乙方违约责任。

　　七、本协议自签定之日起生效，一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

　　施工的协议 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方项目负责人：

　　联系方式：

　　乙方项目负责人：

　　联系方式：

　　一．目的

　　为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，确保施工期间铁路交通安全和施工的正常进行，根据、《合同法》和《建设工程安全生产管理条例》的要求，经甲乙双方平等协商，明确甲乙双方的责任、权利和义务，签定本施工安全协议。

　　二．施工项目：

　　三．施工地点：

　　四．施工周期：

　　五．协议内容：

　　1.乙方应向甲方提供有关资料，公司资质、安全生产许可证、法人代表资格、安全培训合格证，及特种作业人员合格证。

　　2、乙方进场施工，须经甲方同意，并确定施工负责人及乙方项目部成员，所有施工人员必须经职工教育科培训、考试合格。施工现场设立专职安全监督员（联系方式：），便于施工过程中的`联系、协调、落实工作。

　　3、乙方施工前，必须与甲方公司签订《施工安全协议书》，安全协议书未签订之前工程项目不得开工建设；乙方获得甲方工程项目后不得无故转换安全教育培训人员范畴，转包给其他施工队如需变更可提前申报办理有关事宜，如甲方确认工程项目有转包事实，但管理人员未经过安全培训，甲方可要求停工或终止乙方施工权利。

　　4、开工前，施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方安全监督管理部门审查通过并现场划定有关区域。

　　5、施工现场需在醒目位置设置“安全风险提示牌”。内容对施工环节及各岗位提出针对性的要求，以及每位施工人员遵守执行。

　　6、施工人员进场（站、库）必须按规定统一穿戴劳保服装及器具，特种作业人员还必须现场携带特种作业操作证，以便于各级安全管理部门检查。

　　7、乙方应在施工区域设置明显警示隔离标志，对于时间较长的集中性施工项目区域要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查、考核。

　　8、施工队伍的安全防护器材（个人及公用）必须配备到位，且安全措施得当、适用，否则将不得开工作业；施工中因违章作业等原因造成意外的人身伤害或事故损失由乙方负责。

　　9、施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，施工单位必须提前申请报批，由甲方办理相关手续同意后方可施工。

　　10、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提前申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场监护。

　　11、施工车辆进场（站、库）车速不大于5km/h，出厂必须经门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出场（站、库）物品放行单，方可放行。

　　12、施工过程中甲方实行主管业务科室、监理、项目部三级安全质量监督检查制度。甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

　　13、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场进行安全检查，做到工完、料尽、场地清。清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则甲方可根据实际情况进行处罚，并由此引发的污染、交通等意外事故由乙方负责。

　　14.甲方要积极协助乙方和设计部门核查既有设备的情况，提供既有设备管理单位的设备埋设的位置。无法提供准确位置时，建议设计单位会同甲方、乙方共同探查、核实并视情况划定改迁及防护范围，明确各方的安全责任，同时与设备相关管理单位签订施工安全监管协议。

　　15、乙方应认真填写施工日志，将每日施工的地点、进度、范围、起止时间向甲方通报。并对次日的施工作业范围、作业项目进行安全风险评估研判，制定相关卡控措施。要求因项目设计需要对地实施开挖时，必须提前告知项目部及责任部门，派员参加，同时在设备管理单位安全监管人员到场后，方可施工。

　　16、乙方对施工范围内的铁路交通安全全面负责，甲方凡发现乙方在施工中违规作业及危及人身安全时，有权停止其作业，并向上级报告，由此造成的一切损失由乙方承担全部责任。

　　17、在施工地段内，凡因施工造成营业线设备损坏和影响铁路交通安全，构成事故，乙方负全部或主要责任。在施工地段既有设备因乙方不当施工造成损坏时，乙方要及时组织人员抢修处理，甲方会同设备管理单位要积极协调配合，尽快恢复正常使用。

　　18、在施工地段内，乙方应加强对既有设备的日常巡视检查，凡甲方发现影响设备正常使用的问题，应立即通知乙方处理，乙方不得以任何理由拖延处置。

　　19、对新技术设备的使用，乙方要向甲方及时沟通、汇报，做好维修人员、新增操作人员的预先培训。

　　20、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　六、针对性安全警示要求：（由主管业务科根据项目的不同，研判确定项目风险点（岗），并针对性提出警示要求）

　　七、本协议一式四份，本协议内容甲乙双方已全部阅读，特别对限制自身权利条款理解无误，完全清楚明白协议所涉及后果，是双方协商一致之结果。协议甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门和项目部各保存一份，具有同等法律效力。该施工安全协议书自双方签字盖章之日起生效（施工合同签订两日内签订该安全协议），工程验收交接并竣工后，协议终止。

　　甲方（公章）

　　乙方（公章）

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　年月日：

　　年月日：

　　施工的协议 篇3

　　甲方（发包方）:

　　乙方（承包方）:

　　依照<<中华人民共和国合同法>><<中华人民共和国建筑法>>及其他有关法律,行政法规遵循平等自愿公平互惠互利诚实守信的原则,就双方协作,达成如下有关条款望双方共同遵守,共同发展.

　　一 、工程范围：甲方工程承包 余热电站工程范围内的所有结构厂房、设备基础的钢筋制作安装、模板的制作安装、混凝土的浇筑、内外墙体的砌筑、墙体的粉刷、地坪的制作及施工范围内的脚手架搭设、防护等，模板的拆除、清理、归类堆放及现场材料装卸车。

　　二 、工程价款及付款方式：

　　工程价款：

　　1．钢筋制作安装以图纸结算为准 元/吨，（含焊接，焊剂焊材，扎丝，铁丝及小型机具费用）。

　　2．模板制作安装及拆除以图纸结算为准 元/M?，（含钢钉、铁丝、胶带；包括现场清理及归拢等）此价格不含循环水池的施工。

　　3．内外墙体砌筑即粉刷以图纸结算为依据，按实方实算的墙体面积结算，粘土砖 元/快，墙体粉刷 元/M?，涂料粉刷 元/M?（包含材料及现场的及施工清理等）。

　　4． 地坪制作包含0米层的回填，0米回填 元/m?，地板砖 元/m?（含上料，施工及清理）。

　　5．混凝土浇筑：商品混凝土浇筑 元/ m?，人工混凝土浇筑 元/ m?，（含搅拌，运输，浇筑，保养等）但此价格包含循环水池的浇筑施工。

　　付款方式：

　　每月25号报进度款，并且由现场技术人员签字后递交项目部；次月的5-10号付款，每次付款按实际工程量的`70%进行付款，剩余20%到工程完工时支付，留10%为质保金待本工程全部结算后一次付清。注：每次付款乙方必须提供施工工人的考勤及工资签字表。

　　三、甲方承揽的工程,在分包给乙方时,乙方必须服从甲方有关人员的管理,协助甲方彻底完成所有承包分项工程的施工及验收。

　　四 、工程承包方式参照甲方承包项目的工程施工,施工过程中甲方提供钢筋、模板、架子管及制作钢筋用的调直机，煨弯机，切断机 等四台机具，剩余的机具如对焊机、钢筋钳等小型工具，焊条、焊剂、铁丝、铁钉等辅材；相应的劳动保护用品安全帽、安全带等均由乙方承担。

　　五 、双方权利及义务: (甲方义务及责任)

　　1,甲方义务:所承包单项工程施工图纸技术交底.

　　2 对工程施工中的质量,安全,进度和文明施工进行监督.

　　3对工程具体施工中出现的问题,协助乙方现场技术指导并处理好现场工作。

　　4 给乙方提供临时设施及材料堆场

　　5乙方施工单项工程合格率达100%

　　六 乙方义务及责任:

　　1、乙方必须做到文明施工现场材料必须堆放整齐，成品、半成品、废料必须分开；并且有义务保管好甲方的材料机具等物品。

　　2、工程施工必须按照业主及甲方要求,随时增减人员,确保施工工期顺利交工。

　　3、乙方每施工一个程序必须通知甲方技术人员进行监督验收。

　　4、做到安全文明施工,对自己工区要做到工完料清，不得浪费任何材料，按国家规范去制作安装，不得有超出定额的相关规定损耗，否则超出部分要从工程款中扣除。

　　5施工中若因自己原因发生意外伤害，所造成的一切后果有乙方自己承担,费用自负。

　　6 因甲方工程款未及时到位,双方谈判解决方案,不得停工延误工程工期.但双方必须达成一个解决方案.

　　7 遵守工地一切规章制度,严禁乙方在施工现场随地大小便，打架斗殴,酗酒,闹事,对出现以上情况者每人罚款100-500元，情节严重的交公安机关进行处理。

　　本协议待双方有关人员签字后生效,具有一定的法律效力,本协议一式二份,甲乙双方各执一份都具有同等效力.

　　其他未尽适宜,在具体到某一分包工程中,双方协商解决.

　　甲方（发包方）:(签章)

　　负 责 人：

　　乙方（承包方）：（签章）

　　负 责 人：

　　附件：施工安全协议书

　　施工的协议 篇4

　　甲方： 乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定，经过双方友好协商，为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任，特订立本合同，望双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：2、工程地点：3、建设单位：4、承包范围：

　　二、承包方式及工作量

　　1、承包方式：2、总价暂定万元，计价规则参见总包合同，最终以审计审核为准。

　　三、工程款结算与支付

　　（一）、结算方法

　　1、工程预算编制依据：同总合同条款。

　　2、乙方按建设方最终审计结算价为依据，向甲方上交结算总价 ，税金甲方代缴，工程决算编制由乙方负责。

　　（二）、付款方式及形式

　　1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格，甲方收到建设单位结算总价款的95%时，甲方支付乙方应得到结算款（工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣）。结算时，乙方提供总价的40%人工工资清单，开具劳务发票，剩余部分以材料发票抵充。

　　2、本工程质量保修金为结算总价的5%，保修期二年；在保修期内，由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责；保修期满后15天内无息返还。

　　四、工期

　　本工程施工工期要求为：工程年月底竣工（具体满足业主要求），工期延误按元/天处罚。

　　五、安全文明施工要求

　　1、乙方在施工中，应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行，安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行，切实做到安全生产。

　　2、如由乙方原因造成的安全事故，一切责任与费用均由乙方自负。

　　3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例，做到文明施工，场外保证交通安全以及道路清洁等。

　　六、双方职责

　　（一）、甲方职责

　　1、参与质量、进度等管理监督工作；

　　2、参与资料整理验收、盖章工作；

　　3、履行总包职责并完成建设方指定的`其它工作；

　　（二）、乙方职责

　　1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工，接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改，施工时不得任意更改，确保工程质量满足设计要求。

　　2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排，反之，甲方有权终止合同，由此引起的经济损失和工期延误，乙方应承担所有责任。

　　3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程，因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。

　　七、其它

　　1、乙方施工人员进场施工时，应做到三证齐全，严禁无证上岗。

　　2、本合同未尽事宜，各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成，由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。

　　3、本合同壹式陆份，其中甲方执肆份，甲方执贰份，双方代表签字后生效，款项付清同时合同终止。

　　甲方（盖章）：

　　代表（签字）：

　　乙方：

　　代表（签字）：

　　签订日期： 年月日

　　施工的协议 篇5

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定。本着自愿、公平、平等和诚实信用的原则，双方就

　　的部分改造及维修工程施工达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：维修及改造工程

　　工程地点：临港经济开发区（具体地点？）

　　工程内容：

　　二、合同工期

　　开工日期 年 月 日、竣工日期 年 月 日。

　　三、工程价款

　　人民币（大写） 元（小写） 元。

　　四、工程质量及验收标准

　　工程内容所涉及的工程质量标准参照国家现行相关验收标准执行。工程中分项保修期限按照国家标准执行。

　　五、施工方式

　　按甲方提供的预算表、工程量清单中所列出的全部项目及要求施工，采取包工、包料、包质量、包安全的施工总承包方式 。

　　六、付款方式

　　工程施工验收合格后30日内付至合同价款的90%，剩余10%作为保证金，一年后无息付清。

　　七、材料供应约定

　　1.乙方采购的材料，应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。

　　2.凡乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失全部由乙方承担。

　　八、承包方责任

　　1.乙方应该严格按照甲方的工程设计要求及国家现行相关技术规范组织施工。

　　2.乙方应保证工程质量，试用合格材料达到国家规定的合格标准。

　　3.乙方承诺保修期为 年，在保修期内除用户使用不当导致损坏外乙方应在48小时内无偿维修。

　　九、发包方责任

　　1.甲方应该确保乙方施工的外部环境要求，做好施工场地的民事协调，确保乙方施工的顺利进行。

　　2.甲方按照协议约定的时间向乙方支付工程款及质保金。

　　十、安全责任

　　1.甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2.乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防条例》和其它相关的.法规、规范。

　　3.在施工生产过程中因乙方违反有关安全操作规程、消防条例等过失引发的安全或火灾事故，乙方承担一切安全法律责任及经济损失。

　　十一、违约责任

　　1.本合同签订后，乙方不得将本工程对外转包，如有转包，甲方有权终止合同，其履约保证金不退，已完成的工程量不予验收和结算，责任全部由乙方自负。

　　2.乙方必须按时按质完成本工程，如质量不合要求，由乙方自费返工。工程未达到质量标准，甲方不予支付工程款；因乙方组织管理不当，造成质量、工期无法完成，甲方有权终止合同，已完成的工程量不予验收和结算。

　　3.乙方应严格按照合同工期完成施工任务，无故每拖延一天，向甲方赔偿损失人民币 元（ 元）。因不可抗力因素造成乙方不能正常施工，或因甲方原因导致施工延误的，工期则可以相应顺延。

　　十二、争议解决

　　1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方本着友好合作的原则协商解决或请有关部门进行调解。

　　2.合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政部门调解。协商或调解不成时，提交甲方所在地仲裁委员会裁决。

　　十三、其他事项

　　本协议自双方签字盖章之日起生效，一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）

　　法定代表人（签字）：

　　签订日期： 年 月 日

　　乙方（盖章）

　　法定代表人（签字）：

　　签订日期： 年 月 日

　　施工的协议 篇6

　　甲方：云南绿色能源有限公司（下简称甲方）

　　乙方：江苏金久环保有限公司（下简称乙方）

　　因独立除臭装置安装涉及高出地平（2米）为高空作业，为确保乙方人员人身安全，甲乙双方本着互相合作、平等互利的原则，经友好协商一致就乙方承接甲方独立除臭装置安装工程，甲方针对乙方本次安装工程对乙方作如下制约，凡高空作业者必须遵守。

　　一、甲方的权利和义务

　　1、有效监督施工人员的独立除臭装置安装工作，发现安全隐患的可以及时制止。

　　2、对乙方人员不服从管理、违章操作、违反劳动纪律及其他规定的行为，有权根据公司相关安全管理规定做出处理，处罚金额从工程款项中扣除。

　　3、乙方不服从管理情节严重的，甲方有权解除合同关系，由此产生的一切损失由乙方承担。

　　二、乙方的.权利和义务

　　1、高空作业必须系安全带。

　　2、高空作业禁止禁止打闹喝酒。

　　3、不准带情绪和带病作业。

　　4、不准使用老弱病残及童工。

　　5、如因高温特殊原因或自己身体承受不了的可拒绝施工。

　　6、有心脏病、高血压、癫痫病、精神病史及正在患各种病吃药的施工人员不准在高空作业。

　　7、在施工中应注意施工周围安全和隐患，如造成他人伤害的一切后果由乙方承包人负责。

　　8、不准在所在施工厂区内吸烟，如发现吸烟情况甲方有权制止，并对乙方进行处罚，处罚金额200元/次，款项从合同总金额中扣除。

　　9、不准偷拿毁坏厂区内的一切材物，若出现偷拿、毁坏的，一切费用由乙方承担。

　　10、如遇4级以上大风的原则上不允许高空作业，若乙方坚持高空作业，一切后果责任由乙方全权负责。

　　11、遵守《云南绿色能源有限公司》的一切相关规定。

　　12、乙方必须遵守以上条约，如有违反，轻者罚款处理，款项在工程款中扣除，重者或引发造成的一切安全事故，乙方及所辖的相关工作人员与甲方无关。

　　三、甲、乙双方代表签字盖章后，本协议生效。

　　本协议期限与《独立除臭装置安装工程合同》同时终止。

　　四、本协议未尽事宜，由双方协商解决。

　　五、本协议一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。协议生效时间按本协议第三条规定时间为准。

　　甲方（签章）： 乙方：（签章）

　　签约代表： 签约代表：

　　年 月 日 年 月 日

　　施工的协议 篇7

　　委托方(甲方)：___

　　受委托方(乙方)：___

　　本着公平合理、互利互惠的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将本厂1—4锅炉硝石灰管道更换改造工程委托给乙方施工，双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况

　　工程内容：1—4锅炉硝石灰管道改造

　　工程地址：___

　　二、承包方式

　　包工包料

　　三、工期：

　　1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的'内容、要求进行施工。

　　2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　五、工程合同价款(建安票)

　　1.材料费：___

　　2.人工费：___元整

　　3.税费：3.5%

　　总计：___元整经双方协商本合同总价款人民币___整。

　　六、合同生效与终止

　　本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　七、合同份数

　　本合同一式2份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各1份。本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　施工的协议 篇8

　　建设单位（以下简称甲方）：

　　代理人：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　风险提示：

　　发包人或者发包单位审查承包人主体资格，应注意以下几个方面：

　　（1）审查承包人的企业形式，如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业，按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。

　　（2）审查承包人企业是否具有建筑企业资质，资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定，将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

　　（3）审查承包人是否存在挂靠情况，挂靠导致合同无效。

　　发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质，是否存在超越资质等情况，避免合同无效。承包单位（以下简称乙方）：代理人：联系电话：联系地址：为加强建设施工安全监督管理，明确双方的安全生产责任，保障人身和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方签订如下施工安全管理协议。

　　第一条建筑安装施工项目基本情况

　　1、工程名称：_______________

　　2、工程地点：_______________

　　3、承包方式：_______________

　　第二条建筑安装现场管理人员为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员：

　　1、乙方项目负责人：____________________，联系电话：____________________

　　2、乙方现场安全负责人：____________________，联系电话：____________________

　　风险提示：

　　施工现场情况复杂，有的一个施工工地，会同时有几个不同的分包单位在施工，因此，针对安全生产来说，就是要服从总承包单位的`安全生产管理，包括制定安全生产责任制度，遵守相关的规章制度和操作等。

　　同时，发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定，保障工程建设安全，双方应当做好沟通与管理，避免发生安全事故时候双方相互推诿。

　　第三条甲方责任

　　1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场____区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

　　2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

　　3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

　　4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

　　5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

　　第四条乙方责任乙方作为工程项目的承包方，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方按照国家的有关规定，为施工人员办理人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　风险提示：

　　工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

　　2、乙方人员进入甲方场地或区域，必须遵守国家及行业相关法规及甲方的各项规章制度和要求。并对全体施工人员进行安全培训和教育，施工人员必须严格按照施工项目的操作规程施工和作业。

　　3、乙方在甲方场地或区域内施工，必须按安全要求做好安全防范措施、及悬挂和设置安全标准，并按安全规程、标准及规定执行，加强施工安全检查和监督，发现违章作业者要坚决纠正并做出处理。

　　4、乙方安全责任的负责人必须全面负责监督其施工人员，按照甲方安全制度有关要求安全施工，直至该工程和项目结束为止。

　　5、乙方在施工过程中，要接受甲方及监理单位的监督检查。

　　6、承包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。风险提示：

　　如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的，其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展，双方可以据此约定违约责任，以便发生违约行为，可以比较方便执行。

　　第五条违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或

　　第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或

　　第三方因此造成的全部损失。

　　2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

　　3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

　　第六条出险理赔责任

　　对于施工过程中出现意外，造成人身伤亡事故，由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔，甲方不承担赔偿责任。

　　第七条甲乙双方必须严格执行本协议

　　本协议的法律效力独立于主合同。

　　第八条本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：（盖章）_______________

　　法定代表人或委托代理人：（签字）_______________

　　签订时间：________年____月____日

　　乙方：（盖章）_______________

　　法定代表人或委托代理人：（签字）_______________

　　签订时间：________年____月____日

　　施工的协议 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强建设工程管理，确保施工施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

　　第一条甲方：

　　第二条施工项目：________________。签订时间：____________________。

　　第三条有效期限____年____月至____年____月

　　第四条甲方安全责任

　　1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。三次不听从整改，今后不得承接我司业务。

　　2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

　　3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

　　第四条乙方安全责任

　　乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

　　1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

　　2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

　　3、材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。

　　4、施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

　　5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布臵施工。

　　6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

　　开工前，乙方应到甲方办理临时进场施工单。进场施工人员应挂牌施工。

　　7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

　　8、乙方施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。

　　9、做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和乘客安全。

　　10、建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。

　　11、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处臵。

　　乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

　　12、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

　　(1)人身伤亡事故;

　　(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

　　(3)发生场站内火灾事故;

　　(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

　　(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的`;

　　(6)施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停工的。

　　第五条违约责任

　　1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

　　2、乙方未设臵安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

　　第六条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

　　第八条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

　　第九条本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

　　第十条本协议签订地点在甲方住所地。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　签订时间：____年____月____日

　　施工的协议 篇10

　　甲方：___________________乙方：__________________

　　根据甲乙双方年月日签定的《工程施工合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方工程信息资料的秘密和其他技术秘密的有关事项，特签定协议如下：

　　1、双方确认遵守《保密法》及其他相关法律法规，承担保守国家秘密和对乙方有关人员进行保密教育、管理的义务，采取有效措施确保本项目保密信息的安全。

　　2、本协议提及的秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

　　3、在项目实施过程中，需要由甲方提供的图纸、文件和其他与本工程有关的资料或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。乙方只有使用的权利，并且只用于本合同工程。未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

　　4、乙方人员因实施本工程需要进入甲方办公场所的，应当经甲方同意，并有甲方人员陪同在制定的'场所活动，不得涉入非指定场所。

　　5、工程竣工后，乙方将所有与本工程有关的图纸、文件资料整理后交予甲方，未经甲方的书面许可，乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式，向媒体透露所承揽工程的相关情况。

　　6、所有工程照片的版权归甲方所有，没有甲方批推，乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。

　　7、乙方在工程维护阶段需要使用涉及到工程相关秘密资料的，须由甲方同意，并保证使用过程中资料的安全，使用后应立即归还甲方。

　　8、乙方承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

　　9、任何乙方未履行本协议或违反本协议的有关要求均应视为违约。作出违约的一方应当承担违约责任。造成泄密后果的按《保密法》及其他相关法律法规处理。

　　10、本协议一式两份，双方各执一份。

　　11、本协议自签字盖章之日起生效。

　　甲方公章：_________________乙方公章：_________________

　　授权代表：_________________授权代表：_________________

　　签订地点：_________________签订日期：_________________

　　_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日

　　施工的协议 篇11

　　甲方：________公司

　　乙方：________公司

　　本工程于20_____年___月___日通过协商，由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》，并结合本工程的具体情况及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程项目

　　1.1工程概况工程名称：______

　　工程地点：______

　　工程内容：路面沥青摊铺

　　工程数量：

　　1.2工期

　　合同工期，共天(此工期已包含因天气等原因导致的工期延误，乙方不得以任何理由拖延工期)，乙方根据甲方的书面通知开始施工。若因甲方原因造成乙方不能按期完成任务的，乙方不承担延期责任。

　　1.3工程质量

　　按国家标准为合格工程。

　　1.4单价及工程量

　　1.4.1结构层为_cm的中粒式沥青混凝土+_cm的粗粒式沥青混凝土以及粘油层。综合单价面层为____元/㎡，粘油层为____元/㎡。该综合单价含清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、点补、撒垫料、碾压清理、伸缩缝制作、路面养护、税费等。工程量以最终验收的合格工程量作为结算依据。

　　1.4.2甲方BU支付乙方设备进场费用__万元，设备出场费用乙方承担。

　　1.5承包方式包工包料。

　　第二条图纸

　　甲方于合同签订之日内向乙方提供施工图纸壹套。

　　第三条甲方职责

　　3.1开工前__天内组织乙方进行图纸交底。

　　3.2甲方交给乙方的水稳层必须符合验收标准要求。

　　3.3涉及该工程施工需要时的交通管制及相关政策方面的.手续由甲方负责。

　　第四条乙方责任

　　4.1乙方保证按照本合同规定的质量技术标准进行施工，保质保量的按期完成任务。

　　4.2乙方应全面接受甲方现场管理人员及监理对工程提出的合理要求。

　　第五条工程质量标准和等级

　　5.1本工程由乙方施工，引起的质量不符合合同规定等级标准或质量不合格时，乙方应负责进行整修或返工，所发生费用由乙方承担。

　　5.2由于甲方路基沉陷、断裂、松散等因甲方原因所引起的路面破坏，乙方不承担责任。

　　第六条安全责任

　　乙方承担施工过程中产生的一切安全责任，并承担一切费用。

　　第七条材料、设备供应

　　7.1本工程合同建筑材料、成品、半成品及设备由乙方自行采购供应至工地现场。

　　7.2本合同机械等设备均由乙方落实供应至工地现场，甲方承担进场费用壹万元。

　　7.3各类材料、半成品均根据规范规定，在使用前由乙方进行试验，检验合格验收后方能使用。

　　第八条工程量

　　工程量结算以实际完成面积为准。工程完工后由甲、乙双方组织人员实测实量予以确认。

　　第九条付款方式

　　9.1工程结束经双方测量、验收合格并交付使用后，__个工作日内甲方支付乙方本工程总价款__%。余__%作为质保金，质保期满质保合格无质量问题，无违约行为，经甲方负责人签字确认后，__个工作日内一次性无息付清余款。

　　9.2在甲方向乙方支付合同价款前__个工作日内，乙方应向甲方提供正式的建安发票，否则，甲方有权拒付款项。因乙方原因造成甲方不予支付工程款时，责任由乙方自负。

　　第十条工程验收

　　沥青面层的验收由甲方组织乙方协助，因水稳层引发的损害，乙方不承担任何责任。

　　第十一条质保期限

　　该工程质保期自工程验收合格交付甲方使用日起为__年。

　　第十二条合同终止和解除

　　双方在履行合同过程中，遇“不可抗力”(国家建设部颁发的(GF-91)《建设工程施工合同示本》)影响，致使双方都无能力履行合同时，经国家有关机构认证，本合同即行终止和解除，并按国家政策处理善后事宜。

　　第十三条违约责任

　　13.1合同双方任何一方不能全面履行合同条款，均属于单方违约，违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

　　13.2甲方应按本合同约定及时支付工程价款，如甲方原因延迟支付工程价款，每延迟一天，由甲方支付乙方本工程总价款__%的滞纳金;因乙方原因除外。乙方不能按本合同工期要求按时完成或者不按质保期的维修约定，每延迟一日，由乙方支付甲方本合同总价款__%的违约金。其违约金的支付不解除乙方的施工和维修责任。

　　第十四条争议解决

　　本合同履行中发生争议，双方协商解决;协商不成可以通过仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十五条附则

　　15.1本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议;补偿协议与本合同具同等法律效力。

　　15.2本合同双方所有签字盖章手续完毕后生效;合同内容执行完毕即行终止。

　　15.3本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　签约日期：_____年____月____日

　　施工的协议 篇12

　　施工单位： 工程名称：

　　1、作业人员进入现场必须戴好安全帽，扣好帽带，

　　2、浇筑地下工程的混凝土前，应检查土边坡有无裂缝、坍塌等现象。

　　3、夜间施工应有足够的照明，临时电线必须架空在2、5m高以上。在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。

　　4、所有电气设备的修理拆换工作应由电工进行，严禁混凝土操作工自行拆动。

　　5、泵送设备放置应离基坑边缘保持一定距离。在布料杆动作范围内无障碍物，无高压线。

　　6、浇筑离地2m以上的框架、过梁、雨蓬和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作。

　　7、浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称地相向进行，浇筑储仓，下口应先行封闭，并搭设脚手架以防人员坠落。

　　8、特殊情况下如无可靠的`安全设施，必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安全网。

　　9、使用振动机前应检查：电源电压，输电必须安装漏电开关；保护电源线路是否良好，电源线不得有接头；机械运转是否正常。振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。

　　10、酒后及患有高血压、心脏病、癫痫症的人员，严禁参加高空作业。

　　违章操作后果自负

　　甲方签字： 乙方签字：

　　施工的协议 篇13

　　经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/m2，订立以下协议：

　　一、合同双方：甲方：乙方：

　　二、承包内容：电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

　　三、合同双方的权力和义务：

　　1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。

　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

　　3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

　　4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

　　5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。

　　6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

　　8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

　　9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。

　　10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/m2奖励。

　　11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的.性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。

　　四、承包款结算方法：乙方必须在每月3日前报上月工作量， 履行签字手续后结算80％工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。

　　五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　年 月 日

　　施工的协议 篇14

　　发包方：(甲方)：

　　承包方：(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，结合工程的具体情况，双方协商达成如下协议。

　　一、 工程概况

　　工程名称：新天地住宅小区二期608#楼。

　　工程地点：市安定区东河湾村。

　　二、 工程承包范围：新天地住宅小区二期608#楼工程内所有的电气安装工程。

　　三、 劳务承包价格，按相关规范计算的建筑面积8.5元/每平方米，(此承包价格包含强电、弱电、防雷接地、现场所有需用电工配合的工作及现场临时用电、机械维修、保养等，若发生零工，普工50元，技工60元(每个工日按10小时计算)

　　四、 合同工期：与土建工程同步进行，不得影响其他工种工作，否则按本合同第十六条接受处罚。

　　五、 质量标准及要求：按现行国家及省市有关施工规范标准进行验收，达不到标准者按该部位工程总价的50%处罚，并无条件返工，返工所耗材料费由乙方全部承担，部分材料乙方领用，若所领材料实际数量超出工程实际结算数量，超出部分按将120%在工资结算中扣除。情节严重者甲方终止合同，乙方无条件撤出。

　　六、 乙方使用所有工人必须具有电工上岗证，进场首先接受项目部安全交底，对临时施工配电根据甲方提供的基本施工环境合理配置;符合行业规范，符合安全要求及验收，施工过程中各种线路及用电设施做到及时检查、及时整改，不得乱人接电、乱人使用不相匹配的电源，包括生活区用电，发现隐患及时向项目部管理者反映，用电设施不到位及时申报购置，若因乙方的配电及机械维修不及时而造成机械破坏、发生人身安全事故、延误工程进度，由乙方负全部责任，若发现甲供材料不合格及时向项目部报告，严禁使用，私自使用不合格材料所造成的'后果由乙方负全部责任。

　　七、 工程结算及付款方式：依据施工图纸计算工程量，甲方每月结算一次，甲乙双方核对后报公司进行审计，公司财务根据审计后的价款记帐，当月按总额 的50%支付，全部完成支付到95%，其余5%作为质量保修金，待保修期满后余额结清。

　　八、 工程保修：乙方必须对自己合同范围内的施工工程进行保修，如不能按甲方要求进行保修者，甲方扣除保修费，自行决定保修，保修期为一年，保修期满按余额全部支付。

　　九、 甲、乙双方工作具体要求：甲方必须在开工前进行技术质量安全、文明等方面的交底工作，保证设备，材料及时到位，不得无故造成停工、窝工。确定因工序倒不开造成窝工，甲方提前通知乙方及时疏散人员。乙方必须按甲方要求组织合理施工力量、保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方统一协调安排，乙方使用的人员必须是年满18周岁至50周岁以下的智力正常无残疾的中青年人员，乙方必须本着节约材料的原则进行施工，超出额定数量着从乙方工资中扣除。

　　十、 组织纪律：乙方必须遵守项目部管理制度，不准恶语伤人、不准打架斗殴、不酗酒闹事，与其他班组的协调配合出现矛盾者通过管理人员协调处理，不得自行其事，不得盗窃公共财产及私人财产，讲究卫生，否则接受每次100至1000元的罚款，施工现场不戴安全帽者发现一次每人罚款20元，承包人24小时坚守岗位，有事一天之内必须向工长请假，一天以上向项目经理请假，代班班长不得离开现场，承包人必须准时参加每周项目部的生产调度会，否则接受每次100至500元的处罚。

　　十一、 劳动保护及用品：该承包价格包含了必要的劳动保护及安全用具等，乙方必须给每个人配置劳保用品及安全防护用具，如安全帽及行业用具等。

　　十二、 违约责任：甲、乙双方中任何一方因未能按本合同约定条款履行各自职责，或造成另一方履行合同，由违约方承担责任，并承担一切损失。

　　十三、 未尽事宜，双方协商解决。

　　十四、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　十五、 本合同经双方签字、盖章后生效，工程款结清后自行终止。 十六、 补充条款

　　1、 乙方使用各种工具、设备必须到保管处出据领用条据，使用后的工具器械必须及时交还入库，使用时现场堆放整齐、丢失损坏超出公司规定者按原价给予赔偿和处罚。设备及材料成品或半成品堆放整齐，否则接受处罚。

　　2、 乙方根据甲方的要求及时安排工种，如因乙方人力不够造成甲方工期拖延者;甲方按具体情况随时给予500至5000元的罚款。

　　3、 乙方对该项目工程内的电气工程必须善始善终完成，不得留有未完工程，未完工程量按合同价两倍扣除，甲方有权随时统一协调从事其它工作，乙方不得无理拒绝，否则接受处罚。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日