气体管道安装施工合同

气体管道安装施工合同范本（通用5篇）

　　随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的气体管道安装施工合同范本（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　气体管道安装施工合同1

　　(甲方)：_________

　　(乙方)：_________

　　为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条供气种类、供气地址

　　(一)供气种类：天然气

　　(二)供气地址：___城A区1-12#楼

　　第二条民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：

　　(一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额：该小区面积为48323.47平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币1063116.34元。

　　(二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402元，余款106313.34元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。

　　第三条工程设计、安装项目

　　(一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。

　　(二)安装项目：该小区入户管线及庭院管网配套工程，并为乙方用户安装燃气计量表一只，表前阀、表后阀各一只，管道接至灶具使用地点(不包括用户使用的燃气灶具)。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理，并不得损坏乙方所建房屋的主体结构，如有损坏则由甲方负责修复。

　　第四条双方的权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　1、负责该项目的全部工程的设计、安装。

　　2、甲方根据乙方房屋主体工程进度情况和书面通知要求，合理安排燃气施工工期。

　　3、甲方负责管网供气设施的维修与保养并承担由此产生的费用。

　　4、甲方在与入住户签订安全供气协议后调试供气。

　　5、负责提供一整套符合档案馆备案要求的竣工图纸和其它竣工文件。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、无偿为甲方提供该项目所需的工程技术资料(电子版)以备甲方设计、施工。

　　2、负责该项目于其他施工单位的协调工作，并无偿提供符合进场施工条件。

　　3、在该项目施工期间，为甲方提供施工所用的水、电以及堆放材料场所，由此产生的费用由甲方承担。

　　4、按合同约定期限和比例向甲方支付建设费。

　　5、乙方根据工程形象进度书面通知甲方开始进场施工，甲方根据乙方的`楼栋的施工进度合理安排施工。乙方没有书面通知甲方进场施工而错过进场施工时间，由此造成施工难度由乙方负责解决。

　　第五条违约责任及赔付

　　1、由于乙方不能按期提供该项目施工所需资料或不按合同约定支付款项，导致天然气建设工期延误或造成本合同无法按期执行，甲方不承担责任，由此造成的损失由乙方赔偿。

　　2、因甲方原因导致本合同无法按期执行的由甲方承担相应责任。

　　3、由于不可抗拒的因素导致本合同无法执行的，双方均不承担责任。

　　4、双方就本合同有关内容如发生争议，通过友好协商解决。如协商不了可以通过其他法律途径解决。

　　第六条合同执行期限

　　1、本合同签定10日内乙方提供工程所需的技术资料给甲方。

　　2、甲方自收到乙方进场施工通知后按乙方工程进度合理安排施工。

　　第七条其它约定

　　未尽事宜，按有关燃气管理规定执行。

　　第八条本合同一式四份，双方各执两份，签字(盖章)后生效。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　时间：____________

　　气体管道安装施工合同2

　　合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一条 工程概况

　　工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。

　　工程地点：_________市_________街。

　　工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

　　工程造价为：_________元整。(即：￥_________元)

　　第二条 工程期限

　　合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

　　双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条 材料供应

　　1、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

　　2、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条 工程结算方式

　　1、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

　　2、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

　　3、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方，余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

　　4、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条 工程验收

　　1、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

　　2、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条 保修维护

　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。

　　第七条 组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第八条 甲方的承诺与保证

　　1、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

　　2、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

　　3、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用;

　　4、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第九条 乙方的承诺与保证

　　1、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

　　2、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;

　　3、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;

　　4、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;

　　5、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

　　第十条 违约责任

　　1、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

　　2、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

　　3、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第十一条 保密

　　一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第十二条 补充与变更

　　本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

　　第十三条 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十四条 争议的解决

　　本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十五条 优先权

　　为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

　　第十六条 其它

　　1、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　2、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　气体管道安装施工合同3

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据<<中华人民共和国合同法>>，经签约双方充分协商，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。

　　一、工程概况

　　a、工程地点：飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

　　b、承包范围：氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道；附图纸。

　　c、承包方式：包工包料。

　　d、工期：合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

　　二、合同修改：

　　除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

　　三、工程质量标准：

　　验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据；以甲方所提供图纸为技术标准。

　　四、合同价款：

　　a、本合同价款（大写）： 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 （小写：）881810.00

　　b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

　　五、工程款支付方式：

　　合同签订后，甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工，经双方验收合格，同时乙方提供合同全额的发票后，甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金，甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。

　　六、双方责任

　　甲方责任：

　　A、负责监督工程进度，参与工程竣工验收工作；

　　B、负责委派项目负责人做好安装协调工作；

　　乙方责任：

　　A、负责工程承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文明施工、优质服务；

　　B、主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，一切安全责任事故均由四方负责；

　　C、工程所需工具等由乙方自行解决；

　　D、认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量完成工程；

　　E、负责委派项目负责人做好协调工作。

　　七、验收：

　　工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。

　　八、质保期：

　　质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算；质保期为半年，本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金1000元，期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。

　　九、违约责任：

　　1、合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同总金额0.1％每天支付违约金直至完工为止。

　　2、如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利；

　　3、若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

　　十、合同纠纷及解决方式：

　　1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提出诉讼；

　　2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行；

　　3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决；

　　4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

　　十一、不可抗力：

　　任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

　　十二、附件：

　　附件1为图纸

　　十三、其它：

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　委托代表人：

　　电话：

　　传真：

　　乙方：

　　委托代表人：

　　电话：

　　传真：

　　气体管道安装施工合同4

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同一式两份，甲、乙双各方各一份。

　　一、工程名称

　　二、工程承包内容

　　安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年 月 日

　　竣工日期：20xx年 月 日

　　合同工期总日历天数 天(遇特殊情况工期顺延)、

　　四、质量标准

　　工程质量标准为试水无外漏为合格。

　　五、工程价款

　　经甲乙双方协商按(￥55000.00元/户)大写：伍万伍仟圆整，包干结算。

　　六、付款方式

　　机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装完成付工程费￥贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。

　　七、甲方工作

　　1、 甲方派出现场负责人1名指导安装

　　2、 甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。

　　3、 甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。

　　八、乙方工作

　　1、 乙方应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。

　　2、 因工程质量造成的窝工，返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。

　　3、 乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。

　　九、违约责任

　　1、 乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。

　　2、 甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。

　　十、其他事项

　　工程进行中的未尽事宜双方协商解决。

　　甲 方： 乙 方：

　　法定代表人： 工程负责人：

　　经 办 人： 经 办 人：

　　合同签订日期

　　气体管道安装施工合同5

　　发包方（甲方）：

　　代表人：

　　承包方（乙方）：

　　负责人：

　　为明确甲乙双方在高压热力管道安装工程中的权利义务，双方在平等互利的前提下，依照《中华人民共和国建筑法》和《合同法》等有关法律、法规的规定，双方就本工程有关事宜达成一致意见，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程内容：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　二、工期

　　开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订______年______月______日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。计划完工时间：______年______月______日。

　　三、工程规范

　　乙方必须按照施工图并执行国家及工程所在地的相关标准，规范施工。

　　四、双方的责任与义务

　　甲方责任与义务

　　1、合同签订时，甲方提供给乙方工程施工图资料及其它基础资料，并完成技术交底，资料的真实性、合法性、完整性由甲方负责。

　　2、甲方有权随时检查乙方的施工情况，质量、安全一把抓。

　　3、按合同规定及时向乙方支付费用。

　　3、甲方在接到乙方竣工验收的通知时，及时组织人员验收。

　　乙方责任与义务

　　1、按合同规定，保质保量完成工程进度，对工程质量负责，凡施工期间发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

　　2、在接到甲方委托及施工图等文件资料后，按照预定的工程节点制定施工计划，按施工计划完成工程。

　　3、乙方应保证安全文明施工，不得酒后作业。

　　4、工程完工当日，向甲方发竣工验收通知书。

　　五、工程返工

　　1、乙方在施工过程中对设计、图纸或施工方案有疑惑时且涉及工程变更或影响工期时，须以书面形式向甲方提出，甲方须在______小时内以书面形式将相应的技术措施或工程特殊保护措施给予答复或批准。

　　2、工程验收前，由于甲方原因造成的返工损失其费用由甲方承担，由于乙方原因造成的返工损失其费用由乙方承担。

　　3、甲方安排乙方施工后，如果中途造成乙方停工，甲方应在______小时内做出处理意见并通知乙方复工。并非甲方原因乙方中途停工，乙方应在______小时内做出处理意见并及时复工。无论何方超过四十八小时还不能复工，造成方应赔偿对方的经济损失。工期相继顺延。

　　六、工程量确认

　　1、乙方提出变更设计，必须征得甲方同意，否则因此所增加的费用由乙方承担。

　　2、本工程的工程量据实结算。

　　七、工程款结算与支付

　　1、乙方每月25日前向甲方提交当月工程进度表，经发包方确认后，按确认量的60%支付。

　　2、月工程进度款累计支付至合同价款的85%时停付。

　　3、工程竣工验收合格交付使用并通过项目审计后，剩余5%的工程款作为质量保证金，质保期为______个采暖期，如无质量问题，质保期满后不计利息一次性支付给乙方。

　　4、本工程无预付款。

　　八、材料设备供应

　　乙方采购的所有材料、设备必须有厂家的合格证书，均应达到国家规定要求“合格”标准。采购前须将材料、设备样品报甲方确认签字并封样后方可订货，材料进场必须经甲方和监理单位共同验收合格后方可使用，否则甲方有权要求乙方退货。因材料、设备质量造成的损失，由乙方负全部责任。

　　九、违约责任

　　1、乙方不能按照合同竣工，质量不合格，因其它原因并无正当理由造成停工，四十八小时还不能复工，应承担违约责任，合同终止。

　　2、甲方应按合同约定内容及时履行包含付款在内的相关义务。

　　3、违约方承担了违约责任后，甲、乙双方通过协商还可以继续履行合同。

　　4、任何一方书面提出解除合同，对方需在七天内予以答复，不予答复视同认可。

　　十、其它

　　1、本合同自双方签字后生效，自双方义务履行完毕后失效。

　　2、合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　3、因履行本合同发生争议，双方协商解决，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。

　　4、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系方式：

　　签订时间：______年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系方式：

　　签订时间：______年______月______日