廉洁作文400字

廉洁作文400字

　　在日常生活或是工作学习中，大家都经常看到作文的身影吧，借助作文人们可以实现文化交流的目的。相信写作文是一个让许多人都头痛的问题，以下是小编帮大家整理的廉洁作文400字，仅供参考，欢迎大家阅读。

廉洁作文400字1

　　甲方：(承租方)

　　乙方：(出租方)

　　为了响应当局号召，拆除xxxx范围内违法建筑，根据工程需要，明确双方的权利和义务，经双方协商后签定如下租赁协议：

　　一、甲方自20xx年x月xx日起租赁乙方挖掘机一台，进行违法建筑拆除工程，租赁使用期限为10日，即到20xx年x月xx日为止。

　　二、机械租赁费用：甲乙双方议定该机械租赁费用为300元/时，每天使用10小时，即：每天的机械租赁费用为3000.00元(大写：叁仟元整)。

　　三、付款方式及工作时间：

　　甲方共使用该机械10日，按照每天的机械租赁费用为3000.00元计算，共计30000.00元(大写：叁万元整，含税价)。

　　四、甲乙双方责任

　　1、乙方机械进入甲方工地，双方共同负责机械的安全，保证工程完工后机械人员安全离场。

　　2、乙方机手应听从甲方工地人员的.指挥和安排，认真工作，合理施工，不听甲方指挥人员的指挥，甲方有权解除合同，费用乙方自负。但甲方不得强行机手进行危险作业，否则乙方机手有权拒绝。

　　3、乙方应确保机械正常作业，圆满完成任务。

　　4、由于乙方机械手违章作业不听指挥造成的事故一切费用由乙方承担。

　　五、甲乙双方如发生纠纷，应在同等互利的原则下协商解决，如协商不妥，可在甲方当地仲裁委员会解决。

　　六、本合同未经公证处公证，但经双方签字后享有法律的同等效力。

　　七、本合同一式三份，双方各一份，其余报送相关部门，具有同等法律效力。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

廉洁作文400字2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方就天山、太阳城公寓工地欲租乙方小型挖掘机一事，双方按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商，特签订本合同。

　　一、承包范围及方式：

　　1、承包范围：甲方所承揽的天山、太阳城公寓工程桩端土方清理。

　　2、承包方式：乙方自带小型挖掘机，并应满足使用要求。

　　二、工期

　　按甲方要求按时完成。

　　三、承包费用：

　　1、承包价格：按台班计算，每台班工作10小时，1台班按900元计算。台班时间不包括机械维修、吃饭等与工作无关的事项，维修及油料费用自理。

　　四、双方负责：

　　1、甲方负责乙方在工地内的`各方面的协调工作，为乙方提供机械进出基坑的设备。

　　2、乙方为保证机械的正常使用，要进行正常的维修和保养，维修和保养时间不计入台班内，如因乙方原因延误时间给甲方造成的损失由乙方全部负责。

　　3、乙方自机械进场后，需负责机械及其备件的齐全和完好，如有人为破坏或丢失由乙方负责。

　　五、安全文明施工

　　1、乙方进场后服从甲方管理制度、进度安排、质量要求，听从甲方现场施工人员调度。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

　　六、其他

　　未尽事宜双方另行协商解决，本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，双方签字后生效。

　　甲 方：(签字) 乙 方：(签字)

　　年 月 日

廉洁作文400字3

　　甲方(承租人):___________车型:___________

　　乙方(经营者):___________租赁使用场所:___________

　　为保证挖掘机在租赁过程中的正常运行，经甲乙双方协商一致，就挖掘机租赁相关事宜，特签订本合同。

　　一、甲方的权利和义务

　　1.长度甲方应承担挖掘机的柴油消耗、随机分配人员的食宿及设备的保管。

　　2.甲方应提供作业任务，并对岩石部位进行相应的爆破，严禁硬作业。

　　3.甲方负责挖掘机作业的全面管理，并制定合理的施工计划。

　　二.乙方的权利和义务

　　1.长度提供一台挖掘机和两名司机，以确保车辆的正常状况。如果出现机械故障，每月维护时间不得超过三天。如有超出，甲方可根据租金比例系数扣除乙方实际损失的.时间租金(达到每月工作时间时无需扣除)。

　　2.乙方应支付挖掘机的修理费用和商务往返差旅费。挖掘机租赁合同3。乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，并承担施工过程中自身造成的安全责任。

　　三.租赁期内运营时间规定:

　　每月租赁工作时间为昼夜小时。如果是由于甲方原因或雨天，没有作业任务，会造成停工。如果乙方工作时间少于小时，乙方的租赁费保持不变，与乙方无关，不存在争议

　　四.出入境费用规定

　　甲方租赁乙方挖掘机少于3个月的，出入境费用由甲方承担，50%的出入境费用由甲乙双方分别支付。(第一次开挖的平板车费用由甲方承担)

　　租金标准

　　合同的目的是月租，也就是每个月(三十天)超过额外的夜班小时数。挖掘机基本租赁费仅为人民币(乙方不提供税票)。

　　租赁费的支付

　　挖掘机每月租赁时间达到进场之日起25天后一次性支付当月租金。

　　七、安全责任和设备存放

　　1.甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工。如果乙方觉得施工环境太恶劣，工作难度太大，操作不安全，可以停止施工，等待不安全因素消除。如果甲方强行施工，造成设备和人员伤亡，甲方应承担全部赔偿。

　　2.如发生甲乙双方事先未预料到的事故，造成设备损坏和人员伤亡，由甲方承担责任。

　　3.是乙方挖掘机的责任，设备损失和人员伤亡由乙方承担。

　　4.乙方负责人员必须服从安排，积极主动配合甲方负责人员的指挥，优质高效地完成日常工作，遵守甲方的作业时间和规章制度。

　　5.如果挖掘机在租赁期间被盗或被破坏，甲方应负责赔偿。

　　八、综上所述，双方互相遵守，保证正常施工。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份具有同等法律效力。

　　附件:挖掘机租赁起始日期:___________

　　挖掘机进入电脑的开始时间如下:___________

　　柴油罐的表指数为:___________

　　甲方:___________:身份证号码:___________

　　乙方:___________:身份证号码

　　___________年___________月___________日

廉洁作文400字4

　　出租方：（以下简称甲方）__________

　　承租方：（以下简称乙方）__________

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，就乙方租用甲方设备事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

　　设备配置

　　一、甲方将小松反铲挖掘机设备，数量一台，操作工人二名，租赁给乙方兴山县黄粮镇低丘岗地改造工程项目部使用。

　　二、保证金

　　乙方在设备到达工地当日，必须向甲方支付保证金万元整。保证金不抵扣租金，合同期满后，双方进行合同结算，甲方扣除乙方应付款项后，多退少补，互不拖欠。

　　租金计算及付款方式

　　三、此设备按小时计算租金，每小时租金为元整。

　　按每月小时向乙方收取此租金。

　　2、租金每月结算一次，乙方必须在每月结算日后三日之内支付当月全额租金，不得拖欠。如乙方逾期未付清全额租金，甲方每天将按所欠租金总额的3%收取滞纳金。并有权停止设备的使用，设备停止期间乙方照付租金，直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。

　　3、乙方每月以转账方式付款给甲方（账号附后），甲方不负责提供发票。

　　四、甲方职责和权利

　　1、挖掘机配备壹名操作工人为乙方服务至合同期满。

　　2、负责设备的维修、保养、辅油及其相应费用，负责为设备提供所需要的柴油。

　　3、甲方操作人员必须服从乙方工程合理的调度，随叫随到，与乙方搞好团结，认真完成合同所约定的任务。若无故不服从乙方调度，乙方则有权要求更换该操作人员。

　　4、甲方操作人员有权拒绝不符合挖掘技术要求的挖掘操作。

　　5、租赁期间，甲方的'服务仅限于租赁设备的操作，对乙方的工程质量，工程进度，工程材料不承担任何连带责任。

　　6、租赁期间，乙方无论因任何原因造成工期停顿，无论时间长短，甲方仍将按时向乙方计收租金。

　　五、乙方职责和权利

　　1、负责甲方设备的签收与保管，遗失，损坏照价赔付。

　　2、保障设备及操作人员的安全，加强安全管理，对施工安全负全责，并负责安排操作人员的食宿并承担其费用。

　　3、乙方每月必须给甲方设备三天时间作为设备的维修保养工时，若因甲方设备自身原因，超出三天保养时间。乙方有权扣除超出时间的相应租金。乙方每月以转帐方式付款给甲方，帐号附后。

　　六、其他约定

　　1、设备的进退场费用由乙方全部承担，进场时由乙方支付车，退场时由方再现金支付元给，由甲方自行负责找拖车运输。运费的承担标准：

　　1、租赁期小于2个月，或单程拖车运费大于1000元，往返路费有乙方承担；

　　2、租赁期大于3个月时，拖车所需往返路费由甲乙方各承担一次；

　　2、未经甲方同意，乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用，由此造成的损失由乙方全部承担。

　　3、在合同终止前，乙方必须提前5天电话告知甲方，以便双方作好设备退场和租金结算工作，若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场，则视为乙方续租，甲方将计收租金直至设备离场之日为止。

　　4、挖掘机在退场时，乙方应积极协助甲方，向甲方提供便利退场条件，因民事纠纷或债权、债务而延期退场的，乙方按延期日历天数追付甲方费用。

　　5、其它：

　　6、本合同未尽事宜，双方协商解决，并附协议。如有纠纷或协商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。

　　7、本合同一式份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。

　　甲方： __________

　　甲方代表：_______________

　　地址：_______________

　　电话：_______________

　　开户行：_______________

　　帐号：_______________

　　户名：_______________

　　乙方：_______________

　　乙方代表：_______________

　　地址：_______________

　　电话：_______________

　　开户行：_______________

　　帐号：_______________

　　户名：_______________

　　签定时间及地点：_______________

廉洁作文400字5

　　你上诉人：_________________(刑事案件被告人、刑事自诉案件自诉人、刑事附带民事案件原告人或被告人)

　　(姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况)

　　被上诉人：_________________(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人，刑事公诉案件被告人提出上诉则不列被上诉人)

　　(姓名等基本情况)

　　上诉人因_______________一案，不服(高法1988年解释上诉状应写明上诉人收到裁判文书的时间，宜写在此处——华氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________号刑事判决(或裁定)，现提出上诉。

　　上诉请求

　　(具体的上诉请求)

　　上诉理由

　　(对一审判决或裁定不服的`具体内容，阐明上诉的理由和法律依据)

此致

　　_________________人民法院

　　上诉人：_________________

　　代书人：_________________

　　_____年_____月_____日

廉洁作文400字6

　　甲方：

　　（出租方）

　　乙方：

　　（承租方）

　　为了搞活经济，以互为互利为原则，经甲、乙双方友好协商，达成一致，特制定以下条款，供双方遵守履行。

　　一、乙方以每天1100元的租金承租甲方三一牌215挖机一台，用于平整山地，按天计费。乙方承担甲方设备所需的合格燃油和挖机师傅的吃住问题，全部费用由乙方支付。

　　二、甲方设备每天需工作7—9个小时为1个工作日，乙方承租甲方设备累计不超过30个工作日，甲方设备离厂时，来回的'拖车费全部由乙方支付，如超过30个工作日，来回的拖车费用甲、乙双方各付一半（费用按实际所支出为准）。

　　三、甲方需按照乙方指定的时间进入工地，并按照乙方的要求进行作业。

　　四、甲方挖掘机进入乙方工地后，甲、乙双方应积极配合，以保证甲方设备不闲置，乙方生产不误工，如因天气原因，造成设备停工，双方都不予追究，如果因乙方人为原因及第三方原因造成甲方设备无法正常生产作业，乙方每天必须补偿甲方机械误工损失费500-600元。

　　五、甲方设备从进厂交付乙方使用之日起，甲方的设备安全全部由乙方负责，如乙方与第三方发生纠纷，乙方应保证任何单位和个人不得扣留甲方车辆。夜晚车辆由乙方看管，如果车辆及车辆上的任何部件、油料遭他人破坏、盗窃，所造成的损失和后果均由乙方承担。

　　六、甲方设备进入工地后，乙方应先支付甲方设备租金1万元。

　　七、本合同经甲、乙双方看后同意，签字生效，并受法律保护，望甲、乙双方遵照执行。

　　八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

廉洁作文400字7

　　甲方（承租方）：

　　车型：

　　乙方（作业方）：

　　租赁使用地点：

　　为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签本合同。

　　一、 甲方的权利和义务

　　1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。

　　2、甲方提供作业任务，对于岩石部分应作出相应的爆破，严禁硬性作业。

　　3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、提供挖机一台，工作人员一名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超出三天，若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金（月度工时达到时免扣），达不到工时按每小时150扣除。

　　2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支，以及业务往返的差旅费用。

　　3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

　　三、租赁期间作业时间规定：

　　月度租赁作业工时为270小时，如因甲方原因或者无作业任务等，乙方作业工时不足270小时，乙方的租赁费不变：如作业工时超出小时以上的部分，甲方按每小时130元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时，月度到期之日开具完工单。

　　四、进退场费用规定

　　甲方租赁乙方挖机期限不足2个月的，进场费用由甲方承付，达到2个月的进出场费由乙方支付。

　　五、租金标准

　　合同宗旨为月度租赁，即每月（三十天）挖机的.基本租赁使用费为33000元整。

　　六、租赁费用的支付

　　挖机自进场之日起每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。

　　七、安全责任及设备保管

　　1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔付。

　　2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，由甲乙双方共同协商处理。

　　3、属乙方挖机手责任，造成设备损坏和人员伤亡有乙方承担责任。

　　4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作用时间和规章制度。

　　八、综上所诉，甲乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　备注：以本合同为准，20xx年4月10日的合同终止。

　　附：挖机租赁使用起点日期为：

　　挖机进场电脑工作起点时间为：

　　柴油油箱表格指数为：

　　甲方： 乙方：

　　电话： 电话：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

　　合同签订地：

廉洁作文400字8

　　出租方(以下简称甲方)单位(或个人)名称：__

　　法定代表人：__

　　常住地址： __

　　联系电话：__

　　承租方(以下简称乙方)单位(或个人)名称： __

　　法定代表人:__

　　常住地址： __

　　联系电话: __

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、《行政法》等有关法律规定，按照平等互利的原则,经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。

　　一、租赁内容： 乙方因施工需要向甲方承租一台日产小松PC120挖掘机，投入__乡三元村的土地田园化工程项目水碾坝进行施工作业。租用期间，租赁机械设备的所有权完全属于甲方，乙方对租赁机械设备只有使用权，没有所有权。乙方不能擅自将机械转租给他人使用，更不能得将甲方机械设备转让、抵押、信托给第三者。乙方向甲方承诺：在租赁期限内，租赁机械设备只在本合同规定的作业地点施工。

　　二、租赁期限：

　　租赁期限暂定三个月，即从20_年1月1日起至20_年3月31日止，承租期满后，若乙方需继续租用甲方机械，到时双方另议签订延期合同。

　　三、租金结算方式及工作要求：

　　1、租赁机械设备租金按每月贰万壹伍仟元(￥25000.00元)计算，不足月的按日计算(即按月租金除以三十天为日租金：25000.00元÷30日=833.33元/日)。

　　2、付款方式：每月租金应在当月月底前结清，乙方必须按时支付租金给甲方。

　　3、甲方保证租用机械设备每月给乙方正常使用224小时，(超出时间按120.00元/小时计算)，甲方每月应有两天的时间保养机械设备。若甲方机械设备故障影响乙方施工不足28天，则甲方必须延期补足给乙方相应的天数。

　　4、由于天气不好或乙方的原因而导致机械设备工作不足当月的.使用时间，乙方应照常付给甲方满月的租金，不能随意扣甲方租金。

　　5、甲方负责向乙方提供机械设备操作机手1—2名，操作机手工资由甲方负责。

　　四、双方责任：

　　1、甲方保证提供良好的租赁设备给乙方，每月甲方和乙方商量确定时间对机械设备进行维修和保养工作。

　　2、甲方租赁机械设备在工地施工中出现故障，操作机手和乙方负责人必须向甲方电话通知，由甲方派专修人员进行维修,维修费用由甲方自理。

　　3、乙方工程必须要有完善的审批手续，凡涉及到有关法律、法规和行政处罚等原因，造成甲方机械被扣或处罚等事，应由乙方负责处理和解押，并负责赔偿甲方机械所超出乙方租赁期限的租金。

　　4、租赁期间，乙方应加强安全生产，确保甲方机械设备安全及操作机手人身安全，乙方施工场地有危险的，乙方要督促机手注意安全，若乙方施工人员乱指挥造成甲方机械设备、机手出安全事故的，应由乙方负责赔偿一切经济损失。

　　5、乙方有责任向机手介绍工地情况，如工地埋有地下水管、电缆等，乙方施工人员不及时告知机手而造成经济损失，应由乙方负责赔偿。

　　6、租赁期间，乙方免费供给甲方机械设备合格燃油。斗齿和斗销及其他机械附属油的消耗、维修保养等费用由甲方负责。

　　7、乙方在租赁期间内，租赁机械设备的操作机手，乙方免费提供宿舍生活费。

　　8、租赁期间，乙方负责派专人看守机械设备。

　　五、机械设备操作机手责任：

　　租赁机械设备的操作机手必须要服从乙方施工人员指挥和工作安排，无工作时安排时，机手不得擅自离开工地回家。有事请假须安排好顶班人员并征得工地现场施工人员同意后方可离开。

　　六、合同争议与终止：

　　1、本合同未尽事宜由双方友好协商解决。如有争议，双方不能协商一致的，任何一方均可向施工所在地的人民法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，本合同自双方法定代表人签字之日起生效。合同期满，租赁费用结算完毕后本合同自动废止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

廉洁作文400字9

　　出租方(以下简称甲方)单位(或个人)名称：xx

　　法定代表人：xx

　　常住地址： xx

　　联系电话：xx

　　承租方(以下简称乙方)单位(或个人)名称： xx

　　法定代表人:xx

　　常住地址： xx

　　联系电话: xx

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、《行政法》等有关法律规定，按照平等互利的原则,经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。

　　一、租赁内容： 乙方因施工需要向甲方承租一台日产小松PC120挖掘机，投入x x乡三元村的土地田园化工程项目水碾坝进行施工作业。租用期间，租赁机械设备的所有权完全属于甲方，乙方对租赁机械设备只有使用权，没有所有权。乙方不能擅自将机械转租给他人使用，更不能得将甲方机械设备转让、抵押、信托给第三者。乙方向甲方承诺：在租赁期限内，租赁机械设备只在本合同规定的作业地点施工。

　　二、租赁期限：

　　租赁期限暂定三个月，即从20x年1月1日起至20x年3月31日止，承租期满后，若乙方需继续租用甲方机械，到时双方另议签订延期合同。

　　三、租金结算方式及工作要求：

　　1、租赁机械设备租金按每月贰万壹伍仟元(￥25000.00元)计算，不足月的按日计算(即按月租金除以三十天为日租金：25000.00元÷30日=833.33元/日)。

　　2、付款方式：每月租金应在当月月底前结清，乙方必须按时支付租金给甲方。

　　3、甲方保证租用机械设备每月给乙方正常使用224小时，(超出时间按120.00元/小时计算)，甲方每月应有两天的时间保养机械设备。若甲方机械设备故障影响乙方施工不足28天，则甲方必须延期补足给乙方相应的天数。

　　4、由于天气不好或乙方的原因而导致机械设备工作不足当月的使用时间，乙方应照常付给甲方满月的租金，不能随意扣甲方租金。

　　5、甲方负责向乙方提供机械设备操作机手1—2名，操作机手工资由甲方负责。

　　四、双方责任：

　　1、甲方保证提供良好的租赁设备给乙方，每月甲方和乙方商量确定时间对机械设备进行维修和保养工作。

　　2、甲方租赁机械设备在工地施工中出现故障，操作机手和乙方负责人必须向甲方电话通知，由甲方派专修人员进行维修,维修费用由甲方自理。

　　3、乙方工程必须要有完善的审批手续，凡涉及到有关法律、法规和行政处罚等原因，造成甲方机械被扣或处罚等事，应由乙方负责处理和解押，并负责赔偿甲方机械所超出乙方租赁期限的租金。

　　4、租赁期间，乙方应加强安全生产，确保甲方机械设备安全及操作机手人身安全，乙方施工场地有危险的，乙方要督促机手注意安全，若乙方施工人员乱指挥造成甲方机械设备、机手出安全事故的，应由乙方负责赔偿一切经济损失。

　　5、乙方有责任向机手介绍工地情况，如工地埋有地下水管、电缆等，乙方施工人员不及时告知机手而造成经济损失，应由乙方负责赔偿。

　　6、租赁期间，乙方免费供给甲方机械设备合格燃油。斗齿和斗销及其他机械附属油的`消耗、维修保养等费用由甲方负责。

　　7、乙方在租赁期间内，租赁机械设备的操作机手，乙方免费提供宿舍生活费。

　　8、租赁期间，乙方负责派专人看守机械设备。

　　五、机械设备操作机手责任：

　　租赁机械设备的操作机手必须要服从乙方施工人员指挥和工作安排，无工作时安排时，机手不得擅自离开工地回家。有事请假须安排好顶班人员并征得工地现场施工人员同意后方可离开。

　　六、合同争议与终止：

　　1、本合同未尽事宜由双方友好协商解决。如有争议，双方不能协商一致的，任何一方均可向施工所在地的人民法院提起诉讼。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，本合同自双方法定代表人签字之日起生效。合同期满，租赁费用结算完毕后本合同自动废止。

　　甲方(公章)：xxx 乙方(公章)：xxx

　　法定代表人(签字)：xxx 法定代表人(签字)：xxx

　　xxxx年xx月xx日 xxxx年xx月xx日

廉洁作文400字10

　　承租人：（以下简称乙方）___________________。

　　出租方：（以下简称甲方）___________________。

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就乙方向甲方租赁的设备签订本合同

　　一、甲方应向乙方提供______________台挖掘机。

　　二、本设备限____________________施工。

　　三、甲方拥有租赁设备的.所有权，乙方仅在租赁期内有权在本合同规定的范围内使用租赁设备。

　　四、甲方为设备提供________名操作人员，乙方负责食宿。

　　五、设备租赁费按吨计算（_______元/吨），由乙方根据运营方每月工作统计签字（盖章）后生效。月末统一结算。

　　六、每次设备进场及进场费用均由______承担。

　　七、甲方向乙方收取定金人民币________________________________________________________________________________

　　承租人（乙方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　出租人（甲方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

廉洁作文400字11

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　因甲方施工需要，甲方租用乙方挖掘机一台(神钢-5挖掘机)，为了明确在施工过程中双方的责任、权利与义务，根据《民法典》经双方友好协商，签订如下协议：

　　1、从已方进入工地(________年____月____日)之日起，以每月贰万伍仟员元的39;价格租用乙方神钢-5挖掘机一台，不足____月按天计算。

　　2、乙方随车提供二名挖掘机操作员(有操作证)。费用由乙方负责。

　　3、甲方负责挖挖掘机燃油费用，挖掘机的修理费用由乙方负责。

　　4、因甲方原因造成造成工地停工，甲方正常支付乙方租金。

　　5、甲方保证乙方每个月有两天的日常保养或修理挖掘机的时间，如因挖掘机日常保养或修理挖掘机的时间超过两天，超出的`时间按天扣除租金。

　　6、乙方保证甲方的正常用车，甲方保证乙方挖掘机在施工区域内的安全。

　　7、租用时间：暂定为________年____月____日至________年____月日。甲方不用挖掘机提前十天通知乙方，乙方另行安排。

　　8、甲方承担机械进场费用00元，退场费用由乙方承担。

　　9、付款方式：从工地进场之日起30天甲方付给乙方每月的租金贰万伍仟元，乙方机械退场之前全部付清。否则乙方有权不让甲方使用挖掘机。本合同一式二份，双方各执一份。本合同双方签字后生效，工程款付清后失效。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　日期：___________________日期：___________________

廉洁作文400字12

　　出租方:_______(以下简称甲方)

　　承租人:_______(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，就乙方租赁甲方设备事宜，经友好协商，达成如下协议:

　　一、设备配置

　　甲方租赁_____________________________________________________________________________

　　二、租赁期限

　　租赁期从_________________________________________________________________________________ _如因乙方原因导致租赁时间不足一个月，甲方将按月收取租金，设备进出场所发生的一切费用由乙方全权负责。

　　第三，存款

　　设备到达施工现场当天，乙方必须向甲方支付人民币_____ _元的保证金。保证金不扣房租。合同到期后，双方将结算合同。扣除乙方应支付的金额后，甲方将多退少补，不违约。

　　四.租金计算和支付方法

　　本设备租金按月计算，月租金为人民币_________元。

　　租金自设备到达乙方施工现场之日起计(即_______________________________________________________________________)

　　租金每月结算一次，乙方在每月结算日后三日内付清当月租金，不得拖欠。如果乙方逾期未能支付全部租金，甲方将每天收取所欠租金总额3%的滞纳金。并有权停止使用该设备。设备停机期间，由乙方支付租金，乙方付清全部租金后，设备方可使用。

　　乙方每月以现金形式支付给甲方，甲方不负责提供发票。

　　动词 （verb的缩写）甲方的责任和权利

　　挖掘机应配备一名操作员为乙方服务，直至合同到期。

　　负责设备维修、保养、辅助用油及相应费用。

　　甲方作业人员必须服从乙方项目的合理安排，随叫随到，团结乙方，认真完成合同约定的任务。如果乙方无故不服从乙方的调度，乙方有权要求更换操作人员。

　　甲方作业者有权拒绝不符合挖掘技术要求的挖掘作业。

　　在租赁期内，甲方的服务仅限于租赁设备的运行，对乙方的工程质量、工程进度和工程材料不承担任何连带责任。

　　租赁期内，无论建设期长短，甲方仍将按时向乙方收取租金。

　　不及物动词乙方的责任和权利

　　负责甲方设备的接收和保管，并按价格赔偿损失和损坏。

　　确保设备和操作人员的安全，为操作人员安排住宿和费用。

　　乙方必须每月给甲方设备三天时间作为设备的`维护工作时间。如果由于甲方自身设备原因导致维修时间超过三天。逾期乙方有权扣除相应的租金。

　　七.其他协议

　　进出设备的费用由乙方全部承担(共_________________________________________________________________

　　未经甲方同意，乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押物转租或转让给其他施工现场，由此造成的一切损失由乙方承担..

　　如果乙方提供的安全设施和保护不牢固，或因违章指挥造成设备和操作人员的安全事故，由乙方承担全部责任。因甲方操作人员违章操作造成的设备和人员安全事故，由甲方操作人员负责。

　　在合同终止前，乙方必须提前5天电话通知甲方，以便双方做好设备退出和租金结算。如因乙方原因导致甲方设备在终止日未能及时退出，则视为乙方续租，甲方收取租金直至设备离开现场。

　　挖掘机每月工作时间约定在260小时以内。如超过约定时间，甲方将按每小时人民币向乙方收取租金。

　　本合同未尽事宜，由双方协商解决，并附协议。如有争议或协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。每份副本具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方:

　　乙方:

　　甲方代表:

　　乙方代表:

　　地址:

　　address

　　电话

　　电话:

　　签署时间和地点:

廉洁作文400字13

　　承租方(以下简称甲方)：

　　租赁使用地点：

　　出租方(以下简称乙方)：

　　挖机型号：

　　为明确履行甲、乙双方的权利和义务，本着自愿、互惠、互利的原则，经双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

　　一、甲方租用乙方 挖掘机 台，在相关部门准许的 工地施工使用，若需要超出上述工地范围使用，事先须征得乙方的书面同意。否则，视为违反合同协议，乙方有权终止合同。

　　二、挖掘机租赁期:为 年 月 日始至 年 月 日止。

　　机械进场拖车费 元(人民币大写： 元)，由甲方承担。租用时间未满 月，机械退场拖车费(同上进场费)仍由甲方承担;租赁时间满 月，机械退场拖车费，由乙方自付。挖掘机夜间停放安全由甲方负责安置。

　　三、租金计算与租金结算方式:

　　租金计算方式：租金包月三十天计酬，每月租金(人民币大写元整)不计税款;每月机械工作时间为 小时，以机内计时表读数为准，超出约定时间按包月小时计算每小时 元结付租金，每月结清。若因甲方原因或不可抗拒因素，导致乙方无法完成上述约定工作时间，不得扣除乙方租赁金，机械保养甲方需配合乙方。 租金结付方式：挖掘机进场前甲方先付款，后施工。合同期内续租挖掘机，照上月月租同样支付。乙方合同签字人为唯一合法签收租金人，并出具不含税收收款收据。

　　四、甲方的权利和义务：

　　1. 提供租赁挖掘机所需的'燃油费用，无偿提供挖掘机驾驶员和随机工作人员的食宿。按时付清乙方每月的挖掘机租金。

　　2.施工前，对施工现场的周围环境、地下设施有准确的勘测过程，对施工现场所有的地下不明物，燃气管道、光缆和电缆等设施及施工周边环境存在不安全隐患，能及时加以标识、防护和排除。属甲方因素造成当地族民与乙方发生纠纷事态进行负责。因甲方指挥失误造成不安全后果由甲方负责。

　　3.有权对挖掘机驾驶员和随机人员合法合理指挥调度。有权督促乙方工作人员安全施工，遵守有关规章制度。有权督促准时按日常时间上下班，坚守工作岗位。

　　五、乙方的权利和义务：

　　1. 提供机械驾驶员和随机人员，能认真遵守工地有关规章制度，听从甲方现场负责人合理指挥，积极配合工作。

　　2.因甲方拖欠乙方机械租赁款(月租金)或违规施工，乙方有权当日停机并终止合同，并有权要求甲方付清所欠租金并要求甲方赔付乙方的其他损失费用。

　　六、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式两份。双方各执一份，双方签字盖章并在乙方收到甲方预付月租或预付定金后生效。

　　出租人（盖章）：　　　　　　　承租人（盖章）：

　　地址：　　　　　　　　　　　　地址：

　　法人代表（签字）：　　　　　　法人代表（签字）：

　　承办人：　　　　　　　　　　　承办人：

　　开户银行：　　　　　　　　　　开户银行：

　　帐号：　　　　　　　　　　　　帐号：

　　电话：　　　　　　　　　　　　电话：

　　担保人（盖章）：

　　签订日期：　　年　　月　　日

　　签订地点：

廉洁作文400字14

　　甲方(租赁方)：____________________________________ 乙方(出借方)：____________________________________

　　为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

　　一、甲方的权力和义务

　　l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。

　　2、甲方提供作业任务，对于岩石部分应作出相应的爆破，严禁硬性作业。

　　3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

　　二、乙方的权力和义务

　　l、提供挖机一台，工作人员壹名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除三天，若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金(月度工时达到时免扣)。

　　2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支，以及业务往返的差旅费用。

　　3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

　　三、租赁期间作业时间规定：

　　月度租赁作业工时为8小时，如因甲方原因或者是无作业任务等，乙方作业工时不足8小时，乙方的租赁费不变：如作业工时超出小时以上的部分，甲方按每小时350元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时，月度到期之日开具完工单。

　　四、进退场费用规定

　　甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进场费用由甲方承付，达到2个月的.进出场费由甲乙双方各付50%。

　　五、租金标准

　　合同宗旨为月度租赁，即每月(三十天)挖机的基本租赁使用费为 元整，超出小时，以外的超时款另外计算(乙方不提供税票)。

　　六、租赁费用的支付

　　挖机自进场之日起每月租赁时间达到25天后一次性付清当月租金。

　　七、安全责任及设备保管

　　1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难

　　度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

　　2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

　　3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

　　4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

　　5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

　　八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　租 借 方： 出 租 方：

　　身份证号： 身份证号：

　　合同签订日期： 年 日 月

廉洁作文400字15

　　甲方：____

　　乙方：____

　　根据甲方的施工需要，乙方应租用一台挖掘机。甲乙双方根据《合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同。

　　一、租赁地点：

　　___________________

　　二、租赁时间：

　　三、租赁费及支付方式：

　　挖掘机每月租赁费为人民币____元（大写：_____________）。租金按月结算，退租不足一个月的按____日计算。

　　四、甲方的义务

　　1.甲方负责燃料并承担费用。

　　2.甲方应为乙方司机提供免费住宿和现场机械保养。

　　3.甲方指挥人员不得违章指挥，危险区域要有专人指挥。如因甲方指挥失误造成损失，费用由甲方承担。

　　4.甲方不负责机械的`出入境费用。

　　五、乙方的义务

　　1.乙方应配备熟练司机并持有相关证书，甲方有权要求更换不合格司机。司机必须服从现场指挥人员的合理指挥，以满足项目的需要。

　　2.乙方应负责机械维修、附件和辅助油的人工费以及燃油以外的其他费用。

　　3.乙方负责司机的工资、奖金及其他福利费用。

　　4.非甲方原因造成的司机和机械的安全由乙方负责。

　　六、乙方必须保证机器每月28天以上处于良好状态，以满足甲方的使用。如果甲方的施工受到机械故障的影响，乙方必须租用另一台机器供甲方使用。

　　七、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，经甲方退租及租金结算后自动失效。

　　甲方（公章）：_____________

　　乙方（公章）：_______________

　　法定代表人（签名）：__________

　　日期：