钢筋工程承包协议书

钢筋工程承包协议书（通用11篇）

　　在现在的社会生活中，协议与我们的生活息息相关，签订协议能够较为有效的约束违约行为。那么什么样的协议才是有效的呢？下面是小编收集整理的钢筋工程承包协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　钢筋工程承包协议书 1

　　发包方：___________________（下称甲方）

　　承包方：___________________（下称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：

　　___________________

　　二、工程地点：

　　___________________

　　三、承包范围：

　　___________________

　　施工图纸范围以内框架主体及基础的钢筋制作安装的所有施工内容（含腰线、凸窗飘板、阳台压顶、天面女儿墙砼壁、电梯、机房、水池等），施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　钢筋制作、绑扎、焊接、安装、清理分类堆放隙，水平运输、垂直运输等一切施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约、包剧片、扎丝、焊条、机械、机具及其配电箱以后的电线）。

　　2、±0.00以上按施工图纸建筑面积贰拾元每平方米进行结算。（20元／m2）±0.00以下按380元/吨进行结算。

　　六、质量要求：

　　严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足优良标准。钢筋工程质量验收评定依据按《钢筋绑扎分项工程质量检验评定表》及相应说明中规定的内容执行。

　　七、施工工期：

　　施工总工期暂定为基础上四个半月。乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工时间。

　　八、付款方式：

　　按层支付工程进度款70%，主体封顶验收合格后15天内支付至工程总价的90%，待工程竣工验收后一个月内付清余款。

　　九、工程管理双方责任：

　　A、甲方责任

　　1、提供有效的施工图纸，会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。

　　2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。

　　3、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底，技术规程指导及施工安全教育，及时解决图纸存在问题。

　　4、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。

　　5、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

　　6、为规范施工场地，甲方提供伙食，乙方施工人员统一就餐，按4.5元/餐支付伙食費。

　　B、乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的施工各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员。

　　2、熟悉图纸，尽量减少余料。施工前必须对工人进行安全技术交底，使用材料做到办理提用手续。

　　3、乙方在主体施工期间，现场配备钢筋工人数必须满足甲方工期要求。

　　4、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方专项工长汇报，不得擅自更改设计

　　5、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责。

　　6、提前安排好砼施工期间的钢筋工值班工作，在砼施工过程中要经常检查，如发现有钢筋变形等现象要及时修补加固。

　　8、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难。不得随意停工，如果因停工造成其他班组的.损失由乙方全部负责。

　　9、施工过程中，负责施工质量、自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查。

　　10、文明施工，做好施工组织、管理，每层每个流水段施工切实做到工完场清、材料分类归拢堆放整齐有序。

　　11、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的30％工程不作结算。

　　12、在施工现场做到文明施工，严禁随地大小便，一经发现，对每个班组每个工人处以10-20元的罚款。一经发现个人，对个人处于500罚款。

　　十、安全责任：

　　施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部。

　　十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：___________________（签章）乙方：___________________（签章）

　　________年______月______日________年______月______日

　　钢筋工程承包协议书 2

　　发包方(简称甲方)：__________

　　承包方(简称乙方)：__________

　　甲方承建的___________________工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。依照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、承包范围：__________

　　2、承包内容：__________

　　3、承包方式：__________

　　4、承包造价：以总钢筋设计含量计算，单价______元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中：钢筋加工制作______元/吨;钢筋安装绑扎______元/吨。

　　5、工程期限：根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　二、付款方法

　　1、为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。

　　2、结算程序：每月底结算当月______-______日(______日)的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。

　　三、甲方责任

　　1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

　　2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。

　　3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。

　　4、提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

　　5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。

　　6、负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。

　　四、乙方责任

　　1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。

　　2、服从甲方现场管理人员领导和指挥，接受甲方、业主、部门检查监督。

　　3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。

　　4、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。

　　5、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方案以及管理制度。

　　6、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　7、严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的`责任。

　　五、安全文明施工

　　1、乙方应按照工程所在地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。

　　2、乙方若发生重大伤亡事故，甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。

　　六、工程质量及验收标准

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　七、材料丢失、损坏责任，机械使用责任

　　(1)材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工程款中扣除。

　　(2)机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造成损坏，由乙方负责

　　八、违约责任

　　1、甲方的违约责任：

　　(1)因提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

　　(2)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　(3)不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

　　2、乙方的违约责任：

　　(1)施工期间，因乙方的原因致使造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

　　(2)因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

　　九、合同生效与终止

　　1、双方在协议书中约定合同生效方式。

　　2、甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　十、争议解决

　　若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。

　　十一、其他约定

　　1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。

　　2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同自双方签字后生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　代表人：______________代表人：______________

　　联系电话：____________联系电话：____________

　　签订日期：____________签订日期：____________

　　钢筋工程承包协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　经双方友好协商，甲方将________________________________________工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：_______

　　工程地点：_______

　　工程情况：_______

　　二、承包范围及方式：

　　1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费。根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费。除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费。施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费。工具费。医药费。事故处理费。超高、高层施工人工降郊费等等。

　　2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材（除钢筋外的全部材料。工具）包机械设备。

　　3.钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）钢筋的垂直运输（现场有塔吊）现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的.现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）钢筋的质量验收、现场文明施工（包括配合甲方等上级检查单位的各种验收）等钢筋工程内（但不局限于上述工作范围）的一切工作内容。

　　4.无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。

　　5.合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示（引起返工另行计算）属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价格另行协商。

　　6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。

　　三、施工工期及工人进场时间：

　　本工程工人自_______年_______月_______日进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。

　　四、承包单价：

　　1.质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋工包干范围内。

　　2.计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按6元/吨、文明施工必须达到甲方之要求即文明奖按6元/吨、进度（含阶段计划、总工期）必须达到甲方之要求即进度奖按8元/吨、服从甲方指今按6元/吨，服从生活区管理要求按4元/吨、以及质量必须达到且通过市结构优质工程验收即质量奖按10元/吨，安全、文明、进度、指令、生活区管理和质量全部达到甲方之要求合计价格为：220元/吨。竖向对焊接头每个按1.7元/个。地下室底板水平焊接头5元/个（以实际发生个数为结算依据）此单价包括本合同所提到的乙方工作范围、内容方式及有关说明提到的一切工作内容（除本款第5条提到的内容，本单价不作调整）

　　3.质量、安全、进度、文明为乙方承包范围内所必须达到的要求，即必须达到甲方、监理和业主的认可（验收通过）如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场，按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用（即按乙方完成总量×180元/吨×90%计算所得给予结算）

　　4.结算钢筋数量，按图纸量扣除乙方在绑扎过程所留的绑扎钢筋损耗量计算。（即乙方实际用于本工程的绑扎量）。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年_______月_______日

　　钢筋工程承包协议书 4

　　甲方：

　　乙方：

　　一、经甲乙双方协商达成一致，就______市______区白云乡______普通艺术中学拆迁还房建设项目承包给乙方。

　　二、乙方的`责任和义务：乙方自愿承包白云乡海洋普通艺术中学拆迁还房工程，严格按照国家标准建设。

　　三、甲方的责任和义务：本协议甲方就海洋普通艺术中学建设项目承包给乙方，在甲乙双方签定意向性协议之日，乙方向甲方先缴纳履约金现金人民币_______万元（小写：_______元）整给甲方，甲方承诺于2月内签订正式合同并开工。如在2月内开不了工，甲方必须退还缴纳的履约保证金，并承担一切法律责任。

　　四、工程计算和付款方式：本工程按_______年清单报价不上浮，不下浮，按最新定额当时当地市场调差，付款方式按每月月进度支付给乙方已完工程量的70%，工程完工付款必须达到已完工程量的90%。

　　五、本意向性协议一式两份，甲乙双方各执一份，协议具有法律效力，双方签字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　_______年_______月_______日

　　钢筋工程承包协议书 5

　　甲方：

　　乙方：

　　为了适应市场经济发展的需要，改革经营管理方式，完善企业管理制度，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商，将宣城中学新校区1#、2#教学楼及实验楼工程劳务分包给乙方。为使工程顺利进行，特签订本协议书：

　　一、承包方式、承包范围和承包单价

　　承包方式：包工、包质量、包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。

　　程图纸上所有瓦工施工项目和场地硬化以及涉及到本工程的其他瓦工工作都在乙方承包范围内。

　　二、工程结算

　　最终由公司审核确定。余款在当年内给予结清。

　　付款方式：每月付瓦工班组生活费贰万元。

　　三、工期要求

　　甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其他班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其他班组。

　　工期要求：按甲方总进度计划，只准提前，不得延误。

　　四、权利和义务

　　甲方权利

　　甲方有权审查乙方队伍组成的合理性，当甲方发现乙方队伍中有不适合本工程的工作人员，有提议撤换的权利。

　　甲方有权对乙方施工的项目进行抽查，发现质量问题，指令整改，其损失部分由乙方自行负责。如乙方在甲方所限时间内未加整改，甲方罚款1000元，以此类推。

　　如因甲方工期要求，需乙方加班时，乙方必须无条件服从加班。如乙方以各种理由不加班，甲方将罚款乙方2000元，从工程款中扣除。

　　当甲方发现乙方不能确保工程进度和质量以及违反上述条款时，甲方有权辞退乙方，乙方不得借故拖延，按完成工作量的60%结清账目，限在3日内离开工地。

　　若未经甲方允许，乙方无故中途退场，则视为违约，甲方一律不予结账。

　　乙方如不服从甲方管理，甲方有权清退乙方。

　　甲方义务

　　施工期间，甲方向乙方提供必须的食宿条件，及相应施工工具、设备、生活设施等。

　　施工完毕，经验收合格，要求甲方按合同约定结算付款。

　　乙方权利

　　要求甲方提供施工必须的.相应工具、设备及生活设施条件。

　　施工完毕，经验收合格，要求甲方按合同的约定结算付款。

　　乙方义务

　　乙方负责组建政治素质、技术素质合格的职工队伍，并将花名册及身份证等相关证件呈报甲方备案。每个职工签好上岗协议书，方可上岗作业。

　　施工完毕，经甲方和建设单位验收合格后，对乙方进行每月生活费按约定付款。

　　乙方自行办理职工人身保险、劳动保护用品、合作医疗、进场施工有关证件。医疗福利费已包括在承包单价中。乙方不得开小灶，甲方提供的一切，乙方均应加倍爱护，若有损坏，照价赔偿。

　　乙方必须制定出安全生产技术措施，严格遵守安全生产操作规程，乙方发生的任何安全事故，由乙方自行负责，与甲方无关。

　　乙方工人不得在宿舍内私拉乱接电线，烧电炉、热得快、电热毯等类似电器。

　　乙方在施工过程中必须加强对自己队伍的管理教育。所有人员必须遵守甲方的各项规章制度、管理条例，决不允许酗酒、赌博、偷盗、打架斗殴。如有上述现象发生，甲方将视情节轻重，处以五十到五百元的罚款，直至清除出工地并交当地公安部门处理。

　　乙方派同志为工地代表，全权处理乙方施工中的一切事务。乙方代表必须常驻现场，并积极配合项目部人员做好各项检查。有事离开现场必须请假征得同意，安排好工作后方可离开，超出处以元/天罚款，擅自离开工地者，处以元/天罚款。

　　乙方内部的事情由乙方自行解决，乙方必须以自己当地的施工队伍为主，进场施工的一切手续，由乙方自行办理，如因手续不全发生的后果，乙方自负。

　　乙方选派施工人员必须是适合从事体力劳动，45周岁以上、身体健康无任何传染病、高血压、心脏病、恐高症等疾病。

　　五、奖罚措施

　　施工过程中要注意节约材料，合理调配。发现乙方用料损耗超过2%，则甲方按超过数量成本10倍对乙方处罚。

　　每个施工段结束。必须做到随做随清，料尽场清，如不及时清理，甲方有权派人清理，发生人工按20元/小时计算，并处500元罚款。

　　如有本协议条款现象，一经发现，甲方将立即予以劝退，并处以500元/人，以上人员发生事故由乙方承当全部责任。

　　乙方必须按照甲方要求工期施工完毕，如乙方造成工期延误，甲方处300元/日罚款。

　　乙方必须严格按照甲方要求质量标准施工，如乙方施工质量经验收不合格，乙方必须返工，所发生的人工费、材料费以及牵连发生的费用全部由乙方承担，甲方并处1000元/次罚款。

　　六、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应当协商解决。如未能达成一致，可以向人民法院起诉

　　七、其他

　　部分工具可由乙方向甲方借用，定班定车，自行保管，遗失照价赔偿。正常修理由乙方负责。人损坏的，由乙方修理，并照价赔偿。特别是在轮胎无气情况下使用推车，每次罚款50元。

　　本合同签订至本工程竣工验收合格后，在施工工程中不得有所变动。

　　本合同一式两份，具有法律效力，双方各执一份，双方签字盖章后生效，账目结清后自行失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表：

　　代表：

　　_______年_______月_______日

　　钢筋工程承包协议书 6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的现有情况，为明确双方在劳务承包过程中的权利、义务和经济责任，就乙方为制梁场提供劳务一事，经双方协商一致，初步达成以下意向性协议。

　　一、乙方承包项目名称：

　　钢筋制作、绑扎。

　　二、乙方责任及义务：

　　1、严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关部门技术交底组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全；严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的管理规定；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱的`损失及各种罚款。

　　2、作业内容

　　钢筋制作、绑扎。

　　3、甲方的设备由于乙方操作不当造成机械设备损坏，由乙方负责维修，同时视情节，处以伍佰至贰仟元罚款。

　　三、乙方承诺进场劳力

　　_______年_______月_______日前，由甲方所属派遣公司安排进场劳力人，乙方负责管理施工及生产。

　　四、其他

　　1、不可预见工时根据实际发生由甲方酌情考虑，

　　2、因甲方原因造成乙方不能按合同工期完成，工期顺延。每月误工不超过3日，甲方不支付任何补偿费用。每月连续误工超过3日不足半个月按每人每天15元支付生活补助费，超过15天以上（从第16天开始起算）赔偿乙方每人日工资30.00元，正常停工放假除外。人数以甲方清点的乙方现场实际施工人数为准。不可预见工时及误工工时总价不超过合同额2%。

　　3、甲方负责施工人员的住宿。

　　4、乙方作业人员餐费自行负责。

　　五、计价

　　每片梁工费按钢筋制作每吨146元，钢筋绑扎194元计算，经甲方验收合格后，每月26日计价。

　　六、本协议壹式肆份，甲方保留叁份，乙方保留壹份，甲乙双方在履行合同时发生争议，可以协商解决，协商不成的，可以申请沈阳铁路运输法院起诉。

　　甲方代表：乙方代表：

　　日期：_______年_______月_______日

　　日期：_______年_______月_______日

　　钢筋工程承包协议书 7

　　甲方：_______（以下简称甲方）

　　乙方：_______（以下简称乙方）

　　身份证号：_______

　　联系电话：_______

　　为了完善项目部内部管理责任制，确保工程质量，施工进度、文明施工，安全生产，实现项目管理目标，根据国家有关法规，结合工程特点，把主体钢筋分项承包给乙方施工，经双方协商，签订以下条款共同信守。

　　一、承包形式，工作内容、范围

　　1、_______的钢筋分项工程甲方以包清工形式承包给乙方，乙方不得以任何理由和借口转包或分包。如有转包或分包情况，一经发现，甲方有权将乙方清退出场，已完工程量按_______％结算。

　　2、工作内容：机械设备就位，原材料堆放整齐。钢筋堆放，制作，安装，电焊，对焊，调直，直螺纹制作的取料、加工，放置垫块及撑脚，柱与砌体连接处的拉结筋备料，拉结筋电焊，及支模前的预埋铁块电焊到柱主筋或箍筋上，并参加隐蔽工程验收和捣砼时的守护和整修等。扎丝、电焊条、切割片、塑料垫块等材料由乙方自理。

　　3、如乙方中途自动退场，甲方不支付任何费用。

　　4、做好承包范围内的落手清，安全生产和文明施工工作（本项不发生点工）。

　　二、工程质量

　　工程质量：本项目的单位工程质量目标为主体结构优质。乙方在施工过程中必须严格按照施工图纸、变更联系单、会审纪要及施工规范为准则。高标准、严要求、确保本工程、本工种的各道工序达到优质标准。质量等级以观感、实测及监理、质检等有关部门评定为准。做到钢筋隐蔽工程验收一次性的通过，在施工过程中如果出现返工现象根据材料、工期、对乙方进行罚款、赔偿。若乙方在施工过程中出现严重的质量问题而影响结构优质评定，甲方有权随时终止合同，并对乙方按已完工程量部份的50％进行结算。

　　三、结算及付款

　　1、结算单价：

　　甲方以±0.000以下_______元/吨，±0.000以上_______元/m2（建筑面积）单价承包于乙方，乙方不准以任何理由提高单价，达到质量要求。

　　直螺纹接头单价_______元/个（另计）；

　　工程量结算量：以实际施工时经审核批准的料单为准。并按结算吨位和进货单扣除废短料吨位和现场余料吨位，再结合料单进行对比审核。直螺纹套筒按现场实际发生量作为结算量。

　　进度款支付时工程量必须与甲方的质量和核算部门，对所施工的工序或施工段，在质量和数量上双方确认后为准。

　　2、付款方式：

　　①按进度付款，每栋楼根据施工进度分期付款，基础—3层楼面、3层楼面—7层楼面、7层楼面—主体封顶，经双方确定后在次月前按照该栋楼实际完成工程量支付工程款的65%；

　　②主体完成，达到甲方技术要求，通过验收评定后付至总额的90%，余额一个月内付清。

　　3、乙方职工不得以任何理由和借口直接向甲方要求发放工资。如有发生，甲方按所发生金额的双倍对乙方进行罚款。如乙方职工有劳资纠纷问题向上级主管部门投诉，同上处罚。

　　四、工期要求

　　分项工程总进度计划由甲方统一安排，乙方必须在限期内按时完成，如不能按期完成每拖延一天罚款500元。每层或每施工段进度计划，必须紧跟木工进度确保完成，如不能保证进度，同上处罚，如屡次拖延甲方有权随时终止合同，已完工程量50％进行结算。

　　五、材料及落手清要求

　　1、甲方及时提供本工程所需的.原材料（按进度计划单）到现场，场内卸料及二次搬运由乙方自理；其它电焊条、切割片（直螺纹套管除外）、扎丝、面罩、手套、雨衣、劳保用品等材料均有乙方自行解决。

　　2、乙方在施工前必须将下料单交项目部审核，并在施工过程中合理安排取料尺寸，节约原材料。Ф14以上钢筋必须采用电焊。Ф10以上钢筋长度超过1M的必须合理利用。Ф8以下0.5M以上均须合理使用，待主体工程完成后，仍有上述钢筋，按原材料市场价进价赔偿。

　　3、钢筋废料按进场钢筋实际数量的1%进行考核，超过1%的超过部份按材料市场价在乙方工程款内扣除；

　　4、直螺纹套筒实际用量与进货量进行对比，超过部份按市场价在乙方工程款中扣除。

　　机械及工具：

　　施工机械及工具由乙方自理。三级配电箱、电缆、照明由乙方自行解决，甲方不予提供；

　　碘钨灯管由乙方自理（钢筋加工棚内除外）；

　　六、双方责任

　　甲方：

　　1、对乙方负有领导、服务、监督管理的责任；

　　2、提供乙方住宿，代办乙方职工的暂住证和劳务证等，费用由乙自理；

　　3、及时提供工程所需的材料，如遇设计变更及时通知乙方；

　　4、随时对乙方进行质量、工期、安全、文明施工实行监督；如发现问题有权提出纠正整改，并作相应的处罚，处罚款在工程款中扣除。

　　5、协调各班组之间的配合工作。

　　乙方：

　　1、乙方须严格按本协议第二条精心组织施工，配足劳动力接受甲方正确指挥，完成各项工作。

　　2、做到团结互助，积极配合甲方和其它工种班组，保证做好工期、质量、文明施工等各项工作；同意接受甲方的管理和处罚条例。

　　3、班组在工地内如发生打架、斗殴事件，不论对错乙方每次罚款500元，并对当事人处以罚款每人200元，且送公安机关处理。

　　4、严格用工制度，在职工进场后及时把各人的身份证、务工证、就业证、计生证、暂住证、照片交到项目部登记。

　　5、乙方承包人代表每天必须有半天以上时间在工地（到位情况须经项目部考核）。特殊情况须向项目部事先请假；如不事先请假每发现一次罚款100元。

　　6、乙方在施工中要密切配合甲方搞好安全生产，施工人员上岗前必须进行安全教育，建立以本班班长为中心的安全责任制，自觉遵守安全生产操作规程，对违章作业和违反纪律的按公司及项目部有关规定处罚，在施工中发生的各种安全事故有关费用均由乙方自负。罚金在每个月发工资时扣除。

　　7、甲方如需要点工，乙方必须随叫随到。工资按100元/工计取（每工按9小时）。

　　8、爱护公物、搞好宿舍的卫生，并有值班和卫生检查制度，严禁随地大小便，集体宿舍严禁使用煤气灶煤油炉、电饭煲、热得快、电炉、违章没收器具并罚款每次200元。

　　9、乙方应确保特殊工种的持证上岗，否则由此引起的处罚由乙方负责。

　　七、违约与罚款

　　乙方违犯治安管理条例或项目部规章制度时，甲方有权作出处罚处理，情节严重者送公安机关处理。

　　2、如果乙方违反安全操作规程，导致严重后果时，每人每次_______万元以下乙方承担一切经济损失和责任；_______万元以上时以上部份甲方承担40%，乙方承担60%。

　　3、如果乙方人员与其它班组发生冲突造成斗殴事件时，应及时通知项目部处理；如属乙方人员造事，处罚款外其误工费、医药费及治安部门处罚金等全部由乙方自负。

　　4、乙方人员家属不得在工地内住宿（如有必要须经项目部同意），如违反，甲方有权处以罚款100—500元。

　　5、甲乙双方应严格履行本协议，如擅自中断协议而影响工程进度造成的经济损失应由责任方负责赔偿。

　　八、安全

　　乙方必须服从项目部管理人员管理，进入工地戴好安全帽，杜绝安全事故发生；

　　文明施工，严禁在楼层内向外空中抛物；

　　九、其它

　　1、签订后勤责任书后，乙方需付_______万元作为工程质量保证金，再与项目部签订合同；分项完成经项目部验收后一个月内退还。

　　末尽事项，双方本着实事求是的原则协商解决；

　　本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份；

　　本协议自双方签字或盖章时开始生效，完工结算付清后自动失效；

　　甲方代表：_______

　　乙方：_______

　　日期：_______

　　钢筋工程承包协议书 8

　　发包人：（以下简称甲方）

　　承包人：（以下简称乙方）

　　根据甲乙双方共同协商，甲方将所有钢筋工程(含二次结构)承包给乙方施工。双方本着平等、自愿、公正和诚信的原则，就详细的合作事项达成一致，具体如下：

　　一、承包方式：钢筋工程单项清包。

　　二、承包范围：钢筋的制作安装；所有钢筋机械自备（含安装）；钢筋图纸翻样。

　　三、工期：按甲方与总承包方签定的合同执行。

　　四、协议价款：

　　1、钢筋制作、安装合计单价按元/吨计算（其中文明施工1元/平方；优质工程奖1元/平方）。

　　2、分包范围以外发生的零星用工单价为45元/工日，（按实际所发生的书面签证为准，当月结清，过期无效）。

　　3、如与钢筋无关所发生零工必须有总包方认证方可生效。

　　五、付款方式：

　　1、____年____月份、____月份不发生活费，由班组垫资;以后每月发工人生活费300元;收麦农忙时付在场每个工人____元。工程主体结束交工付总劳务费的____%，余款在当年年底结清。

　　2、预留____%质保金在两年内全部结清。

　　3、在日常生活中，不得以任何借口来支付工程款。

　　六、安全标准：

　　1、本工程为江苏省安全文明施工标化工地。

　　2、乙方对每个进入工地的施工人员进行意外伤害保险，乙方应遵守甲方安全规章制度，提高安全意识，加强自我保护，在施工中发生轻伤事故（药费、医疗费在____万元以内的'，由乙方自行负责），轻伤以外安全事故按国家法律法规执行。

　　3、进场每个工人需交纳100元保险金参加集体保险，遗漏部分而得不到保险公司赔偿的由乙方全权负责。

　　七、质量标准：

　　乙方在施工中要按甲方的施工方案执行，若达不到施工方案中的规范标准，甲方有权要求乙方返工重做，由此造成的工期与材料损失由乙方负责。

　　八、发包人的权利和义务

　　1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等各方面的交底。

　　2、负责各工种、工序间的协调与配合，发现违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。

　　3、发包方委托驻工地代表为;技术负责人主要负责日常施工的管理、协调工作。

　　4、对乙方在合同执行期内无法履行或拒不履行合同约定的、不服从甲方现场管理的、违章闹事者，甲方有权解除合同，并于三天内将乙方清退出施工现场，所完成的工作量按合同承包价的50%结算。

　　九、承包人的权利和义务

　　1、乙方自进场之日起对于其确定劳务关系的作业人员必须认真审查，进场时工人身份证复印件报甲方备案，保证人员的综合素质及技术水平，严格按照有关规定配合甲方做好职工的注册备案，保证无一非法施工者。

　　2、乙方保证施工人员的相对稳定，流动率不超过8%，农忙期间确保劳动力不受影响，否则甲方有权终止合同，并对已完成的工程量最终按50%结算。

　　3、在施工期间，所有施工人员必须绝对服从甲方管理人员的正确管理与安排，认真履行和完成好甲方所下达的各项计划与任务。

　　4、承包人应严格按照技术交底进行施工，如无技术交底或交底不清，乙方可拒绝施工。

　　5、对甲方现场管理人员出现的违章指挥可以拒绝，并及时汇报甲方有关负责人。

　　6、按月如实做好工人工资发放表，否则甲方有权拒发工人工资。

　　7、配备人员：钢筋工60人，电焊工2人，保管员2人。

　　8、主体每完成一层，双方对已完工程量进行结算。

　　9、为了文明施工，每次项目检查，乙方在履行本职工作时派不少于5个工人给予配合。

　　10、材料节约，施工完的场地，派专人检查回收，如发现浪费材料现象按原价10倍罚款，并责令旧料用完。

　　十、合同的生效与终止：

　　1、本协议自甲乙双方签字之日起生效，工程结束后即宣告终止。

　　2、本协议内容在双方自愿、公正、诚信的基础上确定，具有同等法律效力。

　　3、本协议一式两份，双方各执一份。

　　发包人：（签章）

　　承包人：（签章）

　　____年____月____日

　　钢筋工程承包协议书 9

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名称：

　　科达璟致湾城

　　二、承包内容：

　　乙方所承包甲方的.钢筋制度与安装（不含冷拔丝及柱子竖立焊）包工不包料，清包工，但包含绑扎丝。

　　三、承包价格：

　　1、每平方米贰拾壹元捌角整（21.8元/平方米）。

　　2.标三、标四、标五、阁楼，全部按标准层面积结算（每栋楼按四个标准层计算面积结算，阁楼面积不减少）。

　　四、付款方式：

　　1.标三现浇顶完成，付完成工程量的80%。

　　2.阁楼现浇顶完成付完成总工程量的90%。

　　3.余款在阁楼现浇顶完成半月内全部付清。

　　4.无论工程量完成到什么程度，在端午节、中秋节、春节，必须付完成工程量的85%。

　　五、工程进度：

　　跟上木工，如有特殊情况双方协商解决。

　　六、在保证质量的前提下，尽量节省材料。

　　七、安全生产：

　　在施工中要求工人必须戴安全帽。如发现一人未戴，扣现金50元，如发生打架斗殴，不分情节严重每人罚款100-150元。

　　八、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　九、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字生效。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　日期：日期：

　　钢筋工程承包协议书 10

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程名称：科达璟致湾城

　　二、承包内容：乙方所承包甲方的钢筋制度与安装（不含冷拔丝及柱子竖立焊）包工不包料，清包工，但包含绑扎丝。

　　三、承包价格：

　　1、每平方米贰拾壹元捌角整（21.8元/平方米）。

　　2.标三、标四、标五、阁楼，全部按标准层面积结算（每栋楼按四个标准层计算面积结算，阁楼面积不减少）。

　　四、付款方式：

　　1.标三现浇顶完成，付完成工程量的`80%。

　　2.阁楼现浇顶完成付完成总工程量的90%。

　　3.余款在阁楼现浇顶完成半月内全部付清。

　　4.无论工程量完成到什么程度，在端午节、中秋节、春节，必须付完成工程量的85%。

　　五、工程进度：跟上木工，如有特殊情况双方协商解决。

　　六、在保证质量的前提下，尽量节省材料。

　　七、安全生产：在施工中要求工人必须戴安全帽。如发现一人未戴，扣现金50元，如发生打架斗殴，不分情节严重每人罚款100-150元。

　　八、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　九、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字生效。

　　甲方（签字）：

　　乙方（签字）：

　　_______年_______月_______日

　　钢筋工程承包协议书 11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将红星软香酥新产品展销大楼钢筋工程委托乙方承包施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，为满足施工需要，明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，现经双方协商达成一致，甲乙双方同意订立本合同。

　　第一条、工程概况

　　本工程位于咸阳世纪大道北，该工程地下一层，地上九层，框剪结构，总建筑面积暂估为_______万平方米。

　　第二条、承包方式及承包范围

　　1、承包方式：采用包工不包料包辅材的分项劳务承包方式，由甲方提供材料、设施料、大型机械设备（机械保养、维修由乙方负责），乙方自备常用工具、劳保用品、扎丝、垫块、焊条等辅材，组织劳动力并在甲方控制管理下组织实施施工。

　　2、承包范围：基础垫层至屋面最高点的结构施工图范围内全部钢筋工程：包括材料卸车、场内材料运输、钢筋翻样、调直、切断成型、钢筋连接（水平焊、钢筋接头电弧焊、机械连接等）、绑扎、试件取样、及预留后浇部位植筋、钢筋修整、二次结构（构造柱、圈梁、门窗预制过梁、装饰线条、植筋制作、栏板女儿墙、窗套、地沟等范围的钢筋工程）范围内的钢筋工程。

　　第三条、工程质量

　　1、本工程合格率100%，确保省结构示范工程，争创“长安杯”工程，在施工前应认真组织施工人员进行图纸学习，自审和专业图纸会审，进行设计和施工技术交底，使全体施工人员对整个工程部署、施工方法、施工工艺和应注意事项有一个全面的了解。施工中应认真按照国家颁发的现行施工规范和本工程图纸设计要求以及施工方案技术交底进行施工。

　　2、施工过程中乙方必须服从业主、监理、甲方的领导，做好各工种的配合工作，每道工序施工完成自检合格后，必须由甲方质检、监理验收同意后方可进行下道工序，甲方发现不合格的及时通知乙方，乙方在接到甲远征劳务公司第二项目部表HYG-s009方通知后立即做出整改，否则甲方有权安排其他人员进行整改（按实际产生费用的'双倍在乙方工程款中扣除）、罚款处理，出现重大质量事故，甲方有权终止合同，其损失由乙方承担。

　　3、甲方以国家合格工程验收评定标准对成品进行验收，若达不到要求，甲方不予验收，返修所用的工料及其它相关费用由乙方自负。

　　4、乙方必须配合各工种做好成品保护工作，混凝土浇筑时，专人守筋（无人看守按50元每次处罚），保持平板筋上下保护层、纠正柱、墙筋位置的偏移，不允许有露筋，如钢筋偏移或漏筋处理一切费用由乙方承担，处以重罚并赔偿材料损失费。

　　第四条、双方义务、责任

　　一、乙方义务和责任

　　1、本项目以劳务分项承包方式进行承包，独立核算、自负盈亏。

　　2、每位技工必须持证上岗，手续不完整的造成后果自负，并且甲方对乙方职工每位处罚_______元。

　　3、乙方必须按甲方的质量、工期要求进行安全生产。服从甲方统一管理。

　　4、乙方指派为驻工地代表，负责合同的履行。

　　5、乙方应根据图纸设计要求，以本工程施工组织设计和总体进度计划为依据。材料应分品种、规格、型号、数量编制材料计划，预制构件及异型制模方案，应提前3天以书面形式报送甲方审批后组织实施。

　　6、乙方必须保障施工人员稳定，尤其是施工技术、管理人员，如确需调换，应提前一周以书面形式通知甲方，经甲方批准且替换人员到位、工作交接后方可调整。否则视为乙方违约。进场人员登记造册办理好上岗证及配合三级安全教育（包括身份证复印件），在一周内上报甲方，如没有接受三级安全教育，不得进入本工程施工。操作人员必须保证有一定的技术水平和自身素质，不得使用8周岁以下的未成年工及病残呆傻人员和50岁以上的人员。违者每人罚款年定额进行结算。

　　3、若图纸变更按实际发生的工程量由现场签证结算。

　　4、若发生点工，技工按每天小时_______元计算，普工按每天小时_______元计算。

　　第五条、付款方法

　　1、施工至五层，付已完成工程量的_______%。

　　2、主体封顶后一个月内付全部工程量的_______%

　　3、其余%主体验收合格后一月内付清。

　　第六条、其他条款

　　1、该分包工程乙方不得分包或转包，若出现分包或转包，甲方有权终止合同，按50%支付已完工程款，其余50%承担由此造成的停工、退清场等损失费。

　　2、本合同未尽事宜，双方本着公平合理的原则进行协商处理。

　　3、对本合同的有关争议问题双方约定，可向仲裁机构提请仲裁，也可向人民法院提起诉讼。

　　4、本合同一式三份，双方各执一份，公司一份，具有同等法律效力，从双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：