照明工程合同_1

照明工程合同8篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的法律效力与日俱增，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编精心整理的照明工程合同，欢迎大家分享。

照明工程合同1

发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同，甲乙双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、承包范围及方式

　　包括但不限于：线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装；配合装饰吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。配合土建、设备安装工程的施工。

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年 04 月 28 日

　　竣工日期：20xx年 09 月 28 日

　　以实际开、竣工日期为准。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：一次验收合格率100%。

　　五、合同价款

　　1、本合同价款采用固定总价的方式，总价款为￥万元（大写：叁拾玖万元整），不含税金。（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具）

　　2、无论外部条件发生何种变化，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；各种包干措施费用，结算时一律不作调整。

　　3、任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一时可以协商调整：

　　（1）如果工厂弯灯和投光灯为乙方采购时；

　　（2）因施工图相对于招标图纸有改变，经甲乙双方共同协商认可时；

　　（3）甲方代表确认的设计变更或工程联系单造成的工程量发生变更；

　　（4）因甲方要求提高材料品牌，相对于预算价格差异大于20%时。

　　六、工程变更

　　（1）甲方为使工程合理施工，有权随时向乙方发出工程变更指示，乙方须予以执行。

　　（2）乙方投标资料中已有适用于变更工程的价格，按乙方投标报价下浮 10 %计算；乙方投标资料中没有有适用于变更工程的价格，由甲乙双方共同协商。（乙方最终的投标资料盖章并作为合同附件）

　　（3）为了保证工程进度，乙方不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担变更工作内容，否则造成的工期延误等一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用）均由乙方承担。

　　（4）业主最终确定品牌的确认单作为变更，具有同等效力。

　　（5）因工程变更或甲方原因影响工期的，按双方协商的时间顺延。

　　七、付款方式

　　1、主体施工阶段，每月按已完工程量的

　　2、所有合同内的电气工程完工，经验收合格后，一个月内支付总价款的；工程竣工验收，并办理完结算后，一个月内支付结算价款的95%。

　　3、剩余质保金的50%，在质保期满后的10天内全部付清。

　　4、工程款按以上的所有付款必须汇入乙方指定的账户。

　　八、甲方职责

　　1、负责使施工场具备施工条件，并在开工后继续协助解决有关遗留事项，提供一套施工图纸，提供给乙方一间办公室。

　　2、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查，提出整改意见；及时将设计变更等技术资料交乙方。

　　九、乙方职责

　　1、严格按照施工图纸和规范要求进行施工。接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。

　　及时报送进场材料报验、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；按照相关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。（材料检测费用由甲方支付。）

　　2、负责在建和己完工程的成品保护。与土建和设备安装工程的配合施工。

　　3、保证施工场地达到环保管理有关规定，符合文明施工要求。职工宿舍、食堂、卫生设施，符合消防、治安、卫生标准，保持清洁卫生。

　　4、工程完成后，应将施工中造成的障碍物和垃圾进行清除。

　　5、因乙方未按合同约定完成上述工作，引起的索赔和罚款，应由乙方承担。上述各项工作的费用，均已包含在合同总价款内。

　　十、质量与验收

　　1、工程质量应符合国家或专业质量评定标准的合格条件。本工程要求的质量标准为一次验收合格率100%。

　　因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方必须自费整改，使工程实体质量达到验收标准为止。

　　2、未经工程师批准，工程的任何部分都不得覆盖，当隐蔽工程已经具备检验条件时，乙方应及时通知工程师。工程师应参加对这部分工程的检查和检验，并不得无故拖延。若工程师在接到乙方通知48小时后没有回复，乙方可以自行验收覆盖。

　　3、质量检查不应影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响施工正常进行的'费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　4、工程竣工档案资料的编制，按市城建档案管理部门及有关行业主管部门和甲方的具体要求编制，乙方须在工程竣工后的30天内编制完成，交甲方和监理审核，最终以所属城建档案管理部门验收为准。

　　5、工程质量保修内容及要求，按国务院颁发的《建设工程质量管理条例》，及双方签定的《工程质量保修书》条款执行。质量保修期内，乙方定期进行质量回访，主动征询用户意见，对甲方反馈的工程质量问题，及时提出整改维修方案，征得甲方同意，选派专业维修队伍进行整改维修。

　　十一、安全施工

　　1、乙方必须按照《建设工程安全生产管理条例》，和国家安全生产、文明施工的有关法规进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　开工前与甲方签订安全、文明施工的责任协议书，落实安全、文明施工的措施。

　　2、在工程施工的整个过程中，乙方负责施工现场全部人员的安全。除因甲方、工程师的过失而造成伤亡外，甲方不承担乙方或其它人员的伤亡赔偿、补偿。

　　3、在履行合同中，乙方应采取一切合理措施，保护现场附近的环境，避免因施工引起污染和对公众财产、公共环境等造成伤害或妨碍。

　　4、承包方应针对不同的分部分项工程，必须在开工前进行安全技术交底，并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。

　　5、特殊工种作业人员必须持证上岗，严格执行各种安全操作规程。

　　6、事故处理：在工程施工期间，如果在工程的任何部分发生安全事故、机械故障或其它事件，对安全造成威胁，工程师认为必须进行紧急处置时，乙方必须立即采取措施加以处置。若乙方无力或不愿立即进行处置，为消除危险，工程师可雇用其它人员从事该项应急处置工作，此项费用向乙方索回，或从应付给乙方的款项中扣除。

　　7、有关安全防护的措施费用，已包括在合同总价款中。

　　十二、违约和争议

　　1、违约

　　（1）甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。

　　（2）乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它时

　　合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿引起违约给甲方造成的损失。

　　（3）除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　（4）因一方违约时合同不能履行，另一方欲中止合同或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

　　（5）双方严守该协议各条款的约定，单方违约，承担总价的3%的违约金作赔偿。

　　2、争议

　　本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。当事人不愿协商，调解解决或者调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十三、其它

　　1、工程停、缓建执行国务院颁布的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。

　　2、施工过程中若遇不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时，乙方应在24小时内向甲方代表通报受害情况，甲乙双方应及时协调解决。

　　3、乙方不得将工程倒手转包给其它施工单位，否则甲方有权中止合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。

　　4、本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同的补充内容，与合同条款具有同等效力。

　　十四、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

　　乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止；保修期满，并结清款项后，保修条款终止，本合同终止。

　　十五、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。

　　甲方： 乙方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　合同签订日期： 年 月 日

照明工程合同2

　　发包方：xxxx房地产开发有限公司（以下简称甲方）

　　承包方：xxxxxxxx工程有限公司 （以下简称乙方）

　　根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。

　　一、 项目概况

　　1、工程地点：xxxxxxxxxx

　　2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程

　　3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。

　　本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。

　　4、 承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。

　　二、 合同总价及付款方式：

　　1、本合同闭口总价为人民币：xxxxx元，大写：xxxxx元整。

　　2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。

　　3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。

　　4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方

　　不予追加报价。

　　三、工程质量标准和保修期

　　1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。

　　2、工程保修期为 贰 年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。

　　四、甲方权利义务

　　1、 甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；

　　2、 甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担；

　　3、 负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。

　　4、 甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。

　　5、 办理乙方工程结算。

　　6、 甲方委派xxxx为甲方现场专业负责人。

　　五、乙方权利义务

　　1、 乙方需负责协助甲方办理与泛光照明相关的手续。

　　2、乙方须按照xxx档案管理有关规定，根据工程实际施工状况，绘制xxxx会所泛光照明工程竣工图及资料一式四份。

　　3、 负责确保工程质量符合相关规范、满足使用要求，达到效果图基本效果。

　　4、 接受甲方的监管，服从甲方协调管理，在施工中与其他相关部门协作配合，验收完毕后及时退场并保持工地的清洁，并负责其施工产生的垃圾清运及费用；

　　5、 施工过程中因乙方原因造成人员伤亡、结构坍塌和装饰损坏、火灾损失均由乙方承担全部责任；由此给甲方造成的损失.包括经营损失,也应由乙方负责赔偿；

　　6、 负责采取相应措施保证安全施工、文明施工；乙方在施工前应制定完整的施

　　工安全制度及相应的突发事件预案，乙方在施工时应采取相应的安全防护措施，以防止意外事件的发生，负责按施工进度计划进行施工，保证工程如期完工。

　　7、 乙方委派xxxxx为本工程负责人。

　　六、质保期服务

　　质保期 贰 年，在质保期内乙方提供24小时报修热线电话，并保证随时有人接听；乙方在接到甲方电话报修后于8小时内到达现场，并保证于24小时内排除故障。逾期，甲方有权委派第三方进行维修，维修费用在质保金中扣除。

　　七、工期

　　本工程开工日期以甲方书面通知为准。

　　本工程总工期为30天。

　　由于乙方原因延误工期，视为乙方违约，由于甲方原因工期顺延。

　　八、违约责任

　　1、 任何一方未按合同约定履行义务则视为违约，违约方承担违约责任。

　　2、 任何一方中途无故解除合同，则应向对方支付合同总额20％的'违约金。

　　3、 因乙方原因导致总工期拖延，则每逾期一天，乙方向甲方缴纳合同总额千分之三的违约金。

　　4、 如施工过程中工期延误达30天及以上，甲方有权责令乙方无条件退场，乙方同意无条件服从并在甲方发出退场令的3日内全面清理彻底退场，并全部赔偿甲方因工期延误所带来的各项损失。所有未结的工程款项，待全面退场之后再与甲方结算。

　　5、 甲方未按本合同付款方式及期限向乙方支付合同款，则每逾期一天，甲方向乙方缴纳合同总额千分之三的滞纳金，

　　6、 因乙方质量问题影响设备正常使用的、甚至造成因使用该设备造成的业主财产损坏的，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的全部经济损失。

　　7、灯具、控制装置、线缆等均需采用符合国家标准的合格产品，且相互匹配。如不合格或不匹配的，乙方应无条件更换；如乙方使用假冒伪劣产品的，乙方应承担全额价款的赔偿责任。

　　九、争议的解决

　　因履行本合同过程中发生的争议,双方均应友好协商解决；协商不成,任何一方均可依法向工程所在地仲裁机关仲裁解决。

　　十、附件

　　1、泛光照明布置图

　　2、报价单

　　3、效果图

　　十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一式肆份,甲方执二份，乙方执二份。

　　甲方：xxxxxx房地产开发有限公司

　　代表人：

　　乙方：xxxxxxx工程有限公司

　　代表人：

　　签约地点： xxxx签约日期：

　　年月 日

照明工程合同3

　　发包方（甲方）：

　　代表人：

　　承包方（乙方）：

　　责任人：

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就_______________项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。

　　第一条、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工范围：

　　4、承包方式：

　　5、工程造价：

　　6、工程工期：

　　（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为______天。

　　（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。

　　第二条、甲方责任

　　1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通。

　　2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。

　　3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。

　　第三条、乙方责任

　　1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。

　　2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。

　　3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

　　4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明施工，不得酒后作业。

　　第四条、施工条件

　　1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；

　　2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。

　　第五条、关于工期的提前与延迟

　　1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的.同意。

　　2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

　　3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。

　　第六条、工程质量与验收

　　1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

　　2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。

　　4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。

　　第七条、保修期

　　工程竣工验收后，开始计算保修期，保修______年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用甲方负责。

　　第八条、工程价款与结算

　　1、本工程无预付款。

　　2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。

　　3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。

　　第九条、安全条款

　　1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范（GB50173—92）及电力部门的有关规定。

　　2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。

　　3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人追究责任。

　　第十条、争议解决

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方均可向工程所在城人民法院起诉。

　　第十一条、附则

　　1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。

　　2、本合同正本______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：______年______月______日

　　乙方：

　　地址：

　　联系人：

　　联系电话：

　　工程所在地：

　　签订时间：______年______月______日

照明工程合同4

　　工程名称：______________工程

　　合同编号：______________

　　发包方（以下简称甲方）：______________

　　承包方（以下简称乙方）：______________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本道路工程施工安全合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：______________

　　工程地点：______________

　　工程内容：______________、

　　工程立项批准文号

　　二、工程承包范围

　　1、承包范围：_________________。

　　三、承包方式：乙方对本合同承包范围内的工程实行总承包，即包人工、包材料、包质量、包安全、保工期，包验收。

　　四、合同工期

　　1、合同工期：_________________

　　2、开工日期：_________________

　　五、质量标准

　　六、合同价款

　　七、组成合同文件

　　组成本合同的文件包括：_________________

　　1、施工补充协议

　　2、本合同协议书

　　3、本合同专用条款

　　4、意向协议书

　　5、投标书（承诺书）及其附件

　　6、本合同通用条款

　　7、标准、规范及有关技术文件

　　8、图纸

　　9、双方核对确认的.工程预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十一、合同生效

　　合同订立时间：_________________

　　合同订立地点：______________

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　发包人（公章）：______________承包人（公章）：______________

　　法定代表人（签字）：_________________法定代表人（签字）：_________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

照明工程合同5

　　发包方：______________(以下简称“甲方”)

　　承包方：______________(以下简称“乙方”)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就照明工程，特订立本合同。

　　1.合同内容

　　1.1工程名称：______________

　　1.2工程地点：______________

　　1.3工程范围：______________

　　施工工期

　　2.1开始工作日期：______________年______________月______________日

　　2.2结束工作日期：______________年______________月______________日

　　2.3总日历工作天数为：______________天

　　2.承包方式

　　本工程为包工包料(包含灯具采购)的承包方式。

　　3.合同价款及付款方式

　　4.1合同总价款(暂定)人民币：

　　4.1.1合同总价款包括照明灯具、工程施工费。

　　4.2付款方式

　　4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的70%，竣工验收后支付至总工程款的100%。

　　4.2.2合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。

　　4.灯具技术参数要求

　　4.1光通量：______________

　　4.2显色指数：______________

　　4.3色温：______________

　　4.4配光曲线：______________

　　4.5整灯光效：______________

　　4.6寿命：______________

　　4.7工作温度：______________

　　4.8灯具和电源防护等级为IP65;

　　4.9工作电压：AC185V~265V，频率为50HZ+-10HZ

　　4.10光通维持率：______________

　　4.11道路平均照度和均匀度要求：

　　4.12未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。

　　5.质量要求

　　依据《城市道路照明设计标准》(CJJ45-20_)、图纸设计标准及相关验收标准;光衰≤5%/年。

　　6.双方责任

　　6.1甲方责任：

　　6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。

　　6.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电。

　　6.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。

　　6.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。

　　6.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。

　　6.1.6甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。

　　6.2乙方责任：

　　6.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。

　　6.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。

　　6.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。

　　6.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。

　　6.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。

　　7.暂停施工

　　7.1当碰到重大质量事故、安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　7.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。

　　8.工程延误

　　对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;

　　8.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;

　　8.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;

　　8.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

　　8.4因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。

　　9.不可抗力9.1照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

　　9.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

　　10.变更

　　施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。

　　11.验收

　　11.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。

　　11.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。

　　11.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。

　　12.工程质保期

　　12.1本工程质保期为工程验收合格之日期______________年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的.工程维修，乙方负责免费维修。

　　12.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。

　　13.违约责任

　　13.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。

　　13.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。

　　13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。

　　14.争议的解决

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。

　　15.其它

　　15.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。

　　15.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。

　　15.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　15.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。

　　发包方(盖章)：______________承包方(盖章)：______________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　经办人：______________经办人：______________

　　电话：______________电话：______________

　　单位地址：______________单位地址：______________

　　时间：______________时间：______________

　　开户行：______________

　　账号：______________

照明工程合同6

　　合同编号：

　　甲方：____________________________________

　　住所地：____________________________________

　　乙方：____________________________________

　　住所地：____________________________________

　　为明确甲乙双方在照明工程设计及施工中的权利义务和责任，本着诚实信用、公平合理的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，以及其他有关法律、法规之规定，结合工程具体情况，特订立本合同，以资共同信守。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：________________________________________________________

　　1.2工程地址：______________________________________________________________

　　1.3工程内容：______________________________________________________________

　　第二条 工程期限

　　2.1开工日期：____________________

　　竣工日期：____________________

　　合同工期总日历天数：______天。

　　2.2如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或甲方特别授权的现场代表(以下简称甲方代表)签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

　　2.2.1甲方在合同规定开工日期前____天，不能交付乙方施工场地、进场道路、不能满足施工用水需要，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。

　　2.2.2甲方需要进行货已经发生设计变更的。

　　2.2.3在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。

　　2.2.4因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度的情况。

　　2.2.5其他非因乙方原因而不能暗示进场，或进场后不能正式开工的情形。

　　第三条 工程合同价款

　　3.1本合同工程总造价暂定为人民币____________万元(大写:人民币____________________)。

　　3.2__本合同价款包括人工费、材料费、安装费、设计费等，最终以双方结算价格为准。如果因为甲方原因导致乙方在合同履行过程中产生返工、窝工、停工等，由此产生的费用另行计算。

　　第四条 材料、设备供应

　　4.1本工程所需的全部材料、设备等物资的供应，由乙方负责采购，价格已含在合同总价中。

　　4.2材料、设备供应范围的划分和检验：

　　4.2.1所有材料设备均应附有生产厂家所出具的有效合格证明或检验报告。

　　4.2.2已进场的物资，若发现有不合格者，乙方必须立即将其运出场外，不得影响施工。

　　4.2.3没有合格证明文件的建筑材料、设备等，乙方不得用于本工程。若属现场管理人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责赔偿。

　　4.2.4任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备于本工程的，都要签证记录在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。

　　第五条 工程质量和检查验收

　　5.1乙方必须严格按国家或地方颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或甲方代表的监督检查。

　　5.2对甲方聘用的'现场监理工程师，必须以书面通知乙方其姓名、身份、所承担的任务。

　　5.3对乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方。

　　5.4隐蔽工程由乙方自检后，通知现场监理工程师和甲方代表检查验收，甲方人员接到通知后8小时内应到现场检验认可后，方可进行下一工序施工。

　　5.5工程竣工后，乙方应当及时通知甲方进行验收，甲方自乙方通知之日起三日内无正当理由不予验收，且不予回复的，可以由乙方自行验收，或由乙方聘请第三方机构进行验收，验收结果甲方予以认可，由此产生的成本及费用由甲方承担。工程竣工后未经验收即被甲方投入使用的(包括甲方默认的使用)，自投入使用之日视为验收合格。

　　5.6验收合格后，双方签署交工验收书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。

　　5.7交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最后合格的日期为准。

　　5.8本工程质保期________年，自工程验收合格后次日起计算，质保期内因施工所致的工程质量问题，乙方在接到甲方通知后__小时内到达现场进行处理。

　　第六条施工设计变更

　　6.1在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认，确认的事实必须在限期内解决。不能如期解决而造成停工的，工期损失由甲方承担：

　　6.1.1设计文件与工程现场状况不一致或有安全隐患状况，设计文件所标明的施工条件与实际不符;

　　6.1.2设计文件表示不明确或有错误及遗漏不符;

　　6.1.3设计文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

　　第七条 双方负责事项

　　7.1甲方负责事项

　　7.1.1在开工前做好红线以外的“三通”和红线以内的场地清理;按施工方案提供在施工范围内的给水、电源接驳点;负责红线以外进场道路的畅通;

　　7.1.2根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要;

　　7.1.3合同签订后确认乙方提供的施工方案;

　　7.1.4组织乙方和监理单位参加交底会，并做好三方签署的交底纪要，并在2天内分送有关单位;

　　7.1.5派驻施工现场的监理工程师及甲方代表，对工程进度、工程质量、和合同执行进行监督检查;

　　7.1.6组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时支付工程款项;

　　7.1.7及时办理工程报批及验收手续。

　　7.2乙方负责事项

　　7.2.1合同签定后__3天内，向甲方提供施工图纸及施工方案;安装好水、电表，以便甲方按表计费;

　　7.2.2施工过程中及时提供各类原材料的质量合格证明、检验报告，按时完成各种施工记录资料如自检记录、隐蔽验收记录等，并送甲方及有关单位;

　　7.2.3按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理;

　　7.2.4严格施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;

　　7.2.5已安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地;

　　7.2.6提供竣工验收资料，参加竣工验收;

　　7.2.7在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工作质量问题，负责及时修理。

　　第八条 工程价款的支付与结算

　　8.1本合同签订以后，甲方应当自合同生效之日起____日内向乙方支付首期工程款________万元(大写：人民币______________万元整);

　　8.2工程施工程量达到总工程量/__%时，自甲方确认工程量之日起/日内向乙方支付该阶段工程量所对应地工程款;

　　8.3工程竣工验收合格后，乙方在____日内整理完善工程竣工档案资料和结算资料送甲方进行审核;待工程档案资料和结算资料审计完成后办理至结算总价97%的工程支付手续，留3%为工程质量保修金，质保期后无质量问题即返还。

　　8.4本工程经验收合格后，乙方应在____日内向甲方递送结算资料，甲方在收到结算资料后十日内办理完毕结算。非由甲方组织验收合格的，甲方不得拖延办理结算时间，否则应当按日计算违约金。

　　第九条 违约责任

　　9.1乙方的违约责任

　　9.1.1乙方无故拖延工期的，乙方应当向甲方按日支付合同总价款万分之____的违约金;

　　9.1.2乙方工程经验收不合格的，应当及时整改直至验收合格，并承担合同总价款__%的违约金。

　　9.2甲方的违约责任

　　9.2.1甲方迟延支付当期款项的，应当向乙方承担合同总额____%的违约责任。

　　9.2.2因甲方原因，工程中途出现停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　9.2.3工程应当验收而为未验收，并迟延办理竣工结算的，甲方应当按日向乙方承担合同总价款万分之__的违约金。

　　第十条 争议解决

　　10.1合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

　　第十一条 特殊条款

　　11.1本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

　　第十二条 附则

　　12.1其它本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》规定执行。

　　12.2招标书、投标书均为合同附件，与本合同具有同等法律效力，招标书、投标书相关内容与本合同相抵触的以本合同为准。

　　12.3本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：___________________________________ 乙方：________________________________

　　法定代表人：____________________________ 法定代表人：__________________________

　　签约日期：______________________________ 签约日期：______________________________

　　签约地点：_____________________________ 签约地点：_____________________________

照明工程合同7

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。

　　1. 合同内容

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程范围：

　　施工工期

　　2.1开始工作日期： 年 月 日

　　2.2结束工作日期： 年 月 日

　　2.3总日历工作天数为 ： 天

　　2. 承包方式

　　本工程为包工包料(不包含灯具采购)的承包方式。

　　3. 合同价款及付款方式

　　4.1合同总价款(暂定)人民币： 元，大写：

　　4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。

　　4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。

　　4.2付款方式

　　4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。

　　4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表20xx》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额20xx》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费(计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。

　　4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。

　　5.双方责任

　　5.1甲方责任：

　　5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。

　　5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。

　　5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。

　　5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。

　　5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。

　　5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。

　　5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。

　　5.2乙方责任：

　　5.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。

　　5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。

　　5.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。

　　5.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。

　　5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。

　　6.暂停施工

　　6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

　　6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。

　　7.工程延误

　　对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;

　　7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;

　　7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;

　　7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时;

　　7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。

　　8.不可抗力

　　8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

　　8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

　　9.变更

　　施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。

　　10.验收

　　10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。

　　10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。

　　10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的'最终质量验收。

　　11.工程质保期

　　11.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。

　　11.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。

　　12.违约责任

　　12.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。

　　12.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。

　　12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。

　　13.争议的解决

　　凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。

　　14.其它

　　14.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。

　　14.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。

　　14.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

　　14.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。

　　发包方(盖章)：承包方(盖章)：

　　年月日：

照明工程合同8

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本项目工程的具体情况，甲乙双方协商达成一致，并订立本合同以双方共同遵守：

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：郑州市白沙园区广惠街道路照明工程

　　1.2工程地点：郑州市白沙园区广惠街道路

　　1.3施工范围：广惠街照明施工图纸内的所有内容。包括但不限于160KVA箱变安装、郑州市白沙园区广惠街路灯的安装，电缆的铺设，箱变与路灯电缆线的对接、敷设及安装调试。

　　1.4承包方式：包工包料

　　1.5工程质量：满足设计要求，符合国家行业验收标准

　　本合同按照电气装置安装工程10KV电力电缆埋地铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门有关规定施工。

　　1.6工程造价：经双方协商本工程为包干价，一次性包死，除设计变更外不再做任何调整。本工程固定包干价为1260000.00元人民币，大写：壹佰贰拾陆万元整。

　　1.7工程工期：从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期为暂定30天。

　　第二条甲方责任

　　甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证施工段内的场地、通道平整畅通;

　　第三条乙方责任

　　3.1按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。

　　3.2负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移及手续的办理。

　　3.3在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收工作。

　　第四条施工条件

　　4.1做好施工前的线路测量定位，并进行复测;

　　4.2基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的.80%及以上。

　　第五条关于工程的约定

　　5.1甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时，应征得乙方的同意。

　　5.2因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

　　5.3因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，工期不顺延。

　　第六条关于工程质量及验收的约定

　　6.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向惭方支付由此增加的费用。

　　6.2甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲

　　方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延;复检不合格，其复检及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　6.3由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故给甲方造成的损失均由乙方承担。

　　6.4工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调电业局及相关部门办理验收、移交手续。

　　第七条保修期的约定

　　工程竣工投运后，保修期一年。在保修期内出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造成的一切责任事故，由使用方负责。

　　第八条关于工程价款及结算的约定

　　8.1工程款的60%。工程竣工验收合格在建设单位付款后30个工作日内付至工程款的95%。下余5%做为工程的质保金，自工程竣工验收合格之日起满一年后，一月内付清质保金。

　　8.2质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。

　　第九条有关安全生产和防火的约定

　　9.1乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地方式铺设施工及验收规范(GB50173-92)及电力部门的有关规定。

　　9.2由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济损失。

　　第十条争议或纠纷处理

　　10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意由工程所在城人民法院裁判。

　　第十一条附则

　　11.1本合同未尽事宜，双方另行协商约定。

　　11.2本合同正本二份，双方各执一份。

　　甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________

　　经办人：______________

　　______________年______________月______________日