消防工程分包合同

消防工程分包合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同的用途越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的消防工程分包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

消防工程分包合同1

　　甲方（承包人）：____________

　　乙方（分包人）：____________

　　依照，《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于鉴于中山市英特利包装有限公司（营业执照注册号：442000000574036）（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订《广东省建设工程标准施工合同》（以下称为“总包合同”），甲、乙双方就分包工程施工事宜经协商达成一致，订立本合同。

　　第一条、分包工程概况

　　1、总包项目名称：厂房C（建筑面积21031.5㎡，厂房E（建筑面积21031.5㎡）；

　　2、分包工程名称：厂房C、厂房E的消防安装工程（工程量：详见消防安装预算书）；

　　3、分包工程地点：中山市三角镇高平村；

　　第二条、分包方式、分包工程范围及内容：

　　1、分包方式：包报建、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检验检测费、包验收合格、包质量缺陷维修、不含税金。

　　2、分包工程范围及内容：

　　（1）厂房C、厂房E的室外、室内消防给水系统安装工程。

　　（2）厂房C、厂房E的室内简易手动报警系统安装工程。

　　第三条、分包合同价款（不含税）

　　金额：____大写：____

　　小写：￥____元。

　　合同价款已含乙方为拿到政府相关部门消防验收合格证所需的安装费、材料费、检测费、人工费、机械使用费、机械停滞费、利润、安全文明施工费、劳动社保基金、工伤保险费用。其中，工程税费均由甲方负责。

　　第四条、合同工期及工期延误处理

　　1、开工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。

　　2、主体施工时乙方必须紧跟主体进度施工，如因乙方原因影响主体施工进度，经发包人和广东宏茂建监理有限公司（以下简称监理公司）确认后甲方有权按每延误一天罚款人民币伍佰元整（￥500.00）予以处罚，延误起过5天经发包人确认后甲方有权拒付未付进度款；主体完成后2个月内乙方须施工完毕并取得竣工验收证明书，如有延误经发包人和监理单位确认后甲方有权按每延误一天罚款人民币伍佰元整（￥500.00）予以处罚，延误起过5天经发包人确认后甲方有权拒付未付进度款；

　　3、如因甲方原因影响造成的工期延误，工期向后顺延。如发生不可抗力或非乙方原因造成的延误，工期向后顺延。

　　第五条、工程质量检查、验收和保修

　　1、乙方须按合同要求提供相关技术资料，如每批材料的出厂合格证、测试记录、检验报告等，所采用材料、产品、器材必须符合消防部门的有关规定和要求。

　　2、乙方应严格按照设计图及规范施工，每项工作完成后必须自检并做好记录，隐蔽工程在隐蔽前乙方须先行自检合格后通知发包人和监理单位检查验收，验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

　　3、乙方必须严格按照现行验收要求进行施工，保质保量，做到不漏水，并验收合格，若消防工程验收不合格，由此产生的责任由乙方负责。

　　4、该工程质量保修期为壹年，保修期从工程竣工验收并正式移交发包人且双方在移交书上签字之日起计算。

　　5、凡因乙方所用材料、设备及安装等造成的质量问题，均属乙方保修范围；保修期内若发生质量问题，乙方在按到发包人书面通知48小时内到现场进行处理，如乙方未能按规定时间及时处理，发包人将委托第三方处理，所产生的一切费用从乙方工程款和保修金中扣除。

　　6、工程完成后，乙方负责向甲方组织完备有关消防验收所需资料、手续、属于消防部分的资料和费用则由乙方负责。

　　7、乙方认为工程具备竣工验收条件，应提前5天书面通知发包人和监理单位，同时按要求将竣工资料交发包人和监理单位审核；如发包人和监理单位在审核时发现问题，乙方需在要求的时间内补齐；发包人和监理单位在收到通知后按约定的时间组织有关部门同乙方按合同及规范的标准进行验收。如达不到合格标准，乙方必须在发包人和监理单位要求的时间内返修，直至达到要求为准。

　　8、保修责任范围包括凡因乙方施工质量，采购材料质量原因造成损坏，均属保修责任范围。

　　9、由于使用过程中人为损坏，第三者故意或非故意损坏，不可抗力因素损坏，均不属保修责任范围。

　　第六条、双方权利和义务

　　1、甲方（承包人）

　　（1）为乙方提供施工场地及材料、设备存放场地。

　　（2）为乙方提供临时用电及用水接驳点。

　　（3）负责施工过程中，协调乙方与其它施工部门的`关系。

　　（4）协助乙方进行消防工程进行验收。

　　（5）甲方须按合同支付工程进度款给乙方，以保证施工顺利动作，保障工程按期完成。

　　（6）甲方不按合同约定支付工程款（进度款）给乙方，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，乙方向甲方追究违约责任并保留通过法律途径追回工程款的权利。

　　2、乙方（分包人）

　　（1）严格按相关图纸、规范、标准及审核意见和国家及地方现行有关规定进行施工。

　　（2）负责协助甲方办理本工程的施工许可证、验收等有关手续。

　　（3）工程竣工验收合格前，乙方必须对本工程进行保护，否则所造成的一切经济损失由乙方承担。

　　（4）文明施工，做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

　　（5）负责管理及教育施工人员遵守相关管理规定。

　　（6）工程完工后，负责办理竣工资料及检测报告、合格证，并送至发包人存档。

　　（7）除发包人书面同意外，严禁乙方将其承包的全部或部分工程转包给他人。

　　（8）因乙方原因至工程延误，则甲方按500元/天处罚，但不起过工程总造价的20%。

　　（9）乙方在施工过程中，对发包人建筑物所造成的任何损坏，乙方负责对其进行修复，所需费用由乙方承担。

　　（10）乙方负责协调与公安消防部门的关系，解决工程疑难问题，保证做好工程报建及验收工作。

　　（11）乙方须按图纸施工并负责成功取得本工程的《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》和《建设工程竣工验收消防备案表》。

　　第七条、安全生产及文明施工要求

　　1、安全生产目标：施工过程中杜绝亡人事故，重伤事故频率控制在0.9‰以下，一般性工伤事故频率控制在12‰以下；各安全检查达标合格率100%；杜绝职业病发生；杜绝坍塌、中毒、火灾等恶性事故发生。

　　2、文明施工目标：文明施工必须达到中山市文明施工标准。

　　3、乙方必须采取必要的措施以保证乙方施工人员的人身安全及分包人财产安全，无论发生任何情况甲方与发包人对此不负任何责任。

　　4、乙方必须严格遵守国家及地方的各项管理条例，同时遵守承包人各项管理规定。

　　5、施工期间，乙方应及时整理和安排所用机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到“工完场清”，并堆放至承包人指定地点，否则每发现一次需向甲方支付人民币贰佰元违约金。

　　6、由于乙方的原因，造成甲方违约（相对总包合同），乙方必须代替甲方承担全部责任和费用。

　　第八条、合同价款及付款方式：

　　1、本工程采用固定合同总价包干的方式与乙方进行结算。合同总价包括完成本分包工程的安装费、检测费、人工费、材料费、机械使用费、机械停滞费、利润、安全文明施工费、劳动社保基金、工伤保险费用。其中，工程税费均由甲方负责。

　　2、合同总价：________。

　　3、付款方式：

　　（1）乙方每月25日前做出当月进度报告交发包人和监理单位，在发包人和监理单位确认后，甲方须按发包人和监理单位所确认的当月完成工程量总价的50%款于次月10日前支付给乙方。

　　（2）乙方在取得本工程的《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》和《建设工程竣工验收消防备案表》后，由甲方支付至工程结算价的97%款给乙方。

　　（3）工程合同款剩余3%作为质量保修金，甲方在保修期满后一个月内付清给乙方（不计利息）。

　　（4）乙方在取得本工程的《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》和《建设工程竣工验收消防备案表》后15日内，如甲方未能支付工程款，乙方有权对已安装的消防设备停止运行及拆除。

　　第九条、工程结算

　　该合同为承包范围内总价包干，故承包范围内项目工程量结算时不予调整。如发包人需临时增加工程内容，发包人必须以书面形式提出，并经发包人、监理单位、乙方三方签名确认工程量及工程造价后，增加的工程方能施工。

　　第十条、工程变更

　　1、乙方不得随意提出对原设计进行修改或变更，如因特殊情况须作变更或修改时，须以书面提出要求，征得发包人及监理单位同意方能实施。

　　2、如发包人要求进行修改或变更须以书面进行变更通知，乙方在收到通知后如有异议须在48小时内提出，如无异议则按变更通知要求进行施工。

　　第十一条、材料、设备供应

　　1、所有消防材料必须执有产品合格证；设备必须出示国家消防产品检测机构合格检测报告。

　　2、乙方供应的材料、产品、器材、必需有出厂合格证、测试记录、检验报告等，并提供材料样板交由发包人和监理单位验证同意后方可使用。

　　3、如因特殊情况采用第十一条第一款规定的材料代用品，须先书面征得发包人和监理单位同意后方能实施。

　　第十二条、违约责任

　　1、如甲方不按合同支付工程款（进度款）的，每延迟一天，甲方须按日向乙方支付应付未付工程款总额的1%滞纳金，直至付清工程款（进度款）为止。若导致施工无法进行，乙方向甲方追究违约责任并保留通过法律途径追回工程款的权利。

　　2、合同双方任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失概由违约方承担。

　　第十三条、争议

　　双方约定：本合同履行过程中所发生的争议，由双方当事人协商，协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　第十四条本合同自签订之日起生效，至工程保修期满并清算完全部工程款后失效。

　　第十五条本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_______________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年__________月__________日

消防工程分包合同2

　　发包方(以下简称甲方)： 身份证号：

　　承包方(以下简称乙方)： 身份证号：

　　根据《中华人民共和国民法典》《建筑安装工程承包合同条例》和《劳动法》等相关法规，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商，在平等互利的原则下签定本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：

　　分包工程地点：

　　分包工程承包范围：

　　承包方式：

　　第二条 甲方责任

　　1、 提供该工程施工图纸一套;

　　2、 提供机具、机械;

　　3、 负责协商施工电梯运输、管道走向、材料供应，一切供电设施;

　　4、 负责技术监管，发现问题及时解决;

　　5、 甲方提供给乙方住宿一间。

　　第三条 乙方责任

　　1、 严格按照工程的总包方审核后施工图进行施工，如变更甲方提供书面图纸为准 ，做到文明施工、确保工程质量，如乙方有质量问题，需要返工一切须乙方负责;

　　2、 根据甲方要求工程进度，合理调配人力和机具，确保工程如期完成;

　　3、 遵守业主、监理、总包方的`现场管理制度，违反规定责任由乙方自行承担;

　　4、 按施工健全规范的规定采取事故预防措施，确保施工安全和第三方安全，由乙方造成的安全事故，均由乙方承担一切发生的安全事故，与发包方无关;

　　5、 消防管道压力试压要求到达 MPa，由甲方监理验收通过，管道压力试压由甲方通知。

　　第四条 工程期限

　　施工时间为： 年 月 日至 年 月 日。

　　第五条 工程价款及付款方式

　　1、 按每个喷头点位 元/个计价，不做下支管，含 层楼以上立管。

　　2、 付款方式

　　(1) 按月进度( 日)结算支付， 号支付;

　　(2) 进场后 日内支付乙方生活费 万元;

　　(3) 工程完工，经甲方验收合格，甲方结清支付乙方剩余工程款;

　　(4) 价款支付方式：现金。

　　第六条 违约责任

　　甲方：合同生效后，应按合同约定付款方式按期付款，如因甲方违约造成工期延误，责任由甲方身负。

　　乙方：合同生效后，必须按合同约定的条款履行职责，因自身原因造在工程质量及工期延误，由乙方负责。

　　第七条 其他

　　1、 本合同未尽事宜，由双方本着诚实、信用、互惠互利的原则协商解决;

　　2、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效;

　　3、 本合同工程竣工、结清工程款后自行失效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

消防工程分包合同3

　　总包单位(以下简称甲方)：

　　分包单位(以下简称乙方)：

　　由开发的工程由甲方中标总包施工，本工程分项消防工程由乙方分包施工。为明确甲、乙双方各自权利义务，本着互相协作，紧密配合的原则，根据有关规定和本工程实际情况，经甲、乙双方友好协商，订立如下条款，双方共同遵守执行。

　　一、分包工程内容和范围

　　1、分包工程内容：

　　设计研究院设计的工程施工图纸：含喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、自动报警系统、消防广播、消防电话及联动、事故应急疏散指示及照明系统、防火门、防火卷帘门、防火封堵、阻火圈等的安装与调试。

　　2、乙方承包形式：

　　包工、包工期、包质量、包安全(包工包料)。

　　二、分包工程造价

　　分包工程造价：以审定价为准。

　　承包范围外增加工程项目结算另行签订补充协议追加合同造价。

　　三、工期及质量要求

　　1、工期

　　开工日期：__年__月__日

　　竣工日期：__年__月__日

　　2、质量标准

　　工程质量标准，按国家验收标准达到合格。

　　四、施工现场代表

　　甲、乙双方均指定一人为施工现场代表，负责施工过程中双方一切问题的处理解决。

　　甲方现场代表：乙方现场代表：甲、乙双方责任

　　甲方责任：

　　1、甲方负责安排交叉进度计划，协调施工中存在的问题。

　　2、甲方利用现场有的垂直运输机械(如塔吊、施工电梯等)及脚手架为乙方提供方便。甲方并承担该项所发生的人工费及电费等一切费用。

　　3、凡土建图纸已明确的预留洞，由甲方负责预留，如有遗漏，则由甲方负责处理。

　　4、为乙方提供生产及生活用水、用电和水、电的接驳点。

　　5、负责该工程建筑安全防护设施的搭设、维护、管理及公共部份施工照明的敷设。

　　6、因甲方原因造成对乙方的安全伤害，由甲方承担全部责任和费用。

　　乙方责任：

　　1、乙方必须根据甲方的施工进度安排，及时配合甲方的施工进度，确保工程按时竣工。如因乙方原因造成工期拖延，影响了施工进度，造成甲方停工、窝工和工期损失，按甲方与建设单位签订的奖罚条款(包括补充说明)执行，由乙方负责，在乙方工程款中扣除后支付给甲方。

　　2、乙方必须严格按照施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范，操作规程进行施工，确保工程质量达到合格。

　　3、乙方应采取有效措施，做到文明施工，确保施工安全，乙方造成的一切事故均由乙方承担全部责任和费用。由监理公司组织会议决定如何对丙方进行处罚。

　　4、乙方及时收集、整理各种工程竣工资料，接受甲方工程资料管理人员的检查和监督。

　　5、临时设施由乙方自行解决。

　　6、服从甲方施工现场的.有关管理规定，乙方需使用甲方的现场材料时，必须征得现场负责人的同意，办理有关合理手续，并承担所发生的费用。

　　7、乙方必须遵守甲方现场安全生产和文明施工的规定，对进场施工人员进行有关施工现场的安全和法制教育，不得违章作业，接受甲方安全人员的安全检查，甲方安全检查工作人员有权对违规人员按管理规定处罚。

　　8、施工现场的一切安全防护设施，未经甲方施工现场负责人同意，不得随意拆除。如因工作需要必须拆除，必须经甲方施工负责人同意后，方可拆除，并悬挂警示牌，使用完后及时恢复。因乙方原因造成安全事故由乙方负责全部责任和一切经济损失。

　　五、工程价款及结算的约定

　　1、甲方按建设单位结算价下浮10%与乙方结算(人工费)，在乙方的工程结算款中扣除后支付给甲方。

　　2、工程款支付方式：建设单位拨款至江苏汉中建设集团有限公司，汉中建设集团有限公司将工程款拨至项目部负责人(甲方)账户，由项目部负责人(甲方)给乙方结算。

　　3、工程款支付办法：

　　1、工程无预付款，消防验收合格后，甲方拨款给乙方60%工程款，工程竣工并结算后，甲方工程款支付证明开至合同价的90%，工程经有关部门验收合格后10天内，甲方工程款支付证明开至合同价的97%给乙方，余款3%为质量保修款，保修期满后14天内，甲方将剩余保修金返还委托付款证明给乙方。

　　2、因建设单位需要设计变更和增加本合同承包范围外的工程项目造价，由甲方报建设单位审定造价，并追加合同价款。调整后合同价款与工程进度款同期调整支付。

　　六、保修：

　　1、保修内容：合同价款所包含的全工程项目，设计变更或修改现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要约定的全部内容。

　　2、保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算。

　　3、属于保修范围和内容的项目，甲方通知乙方二天内未派人修理，甲方可委托他人维修，维修费用从质量保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　七、其它条款：

　　1、如需在甲方的食堂搭伙，应按甲方的有关管理规定缴纳管理费用。

　　2、双方必须严格遵守执行合同的条款，任保一方不得违约，否则承担由此引起的全部后果，并赔偿经济损失。

　　3、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

　　4、本合同从甲、乙双方签字盖章之日生效，贰年保修期满后，自行失效。

　　5、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，均具同等效力。

　　甲方(签字)：

　　乙方(签字)：

　　日期：__年__月__日

　　日期：__年__月__日

消防工程分包合同4

　　发包方（以下简称甲方）： 身份证号：

　　承包方（以下简称乙方）： 身份证号：

　　根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》和《劳动法》等相关法规，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商，在平等互利的原则下签定本合同。

　　第一条

　　工程概况工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围： 承包方式：

　　第二条

　　甲方责任

　　1、 提供该工程施工图纸一套；

　　2、 提供机具、机械；

　　3、 负责协商施工电梯运输、管道走向、材料供应，一切供电设施；

　　4、 负责技术监管，发现问题及时解决；

　　5、 甲方提供给乙方住宿一间。

　　第三条

　　乙方责任

　　1、 严格按照工程的总包方审核后施工图进行施工，如变更甲方提供书面图纸为准 ，做到文明施工、确保工程质量，如乙方有质量问题，需要返工一切须乙方负责；

　　2、 根据甲方要求工程进度，合理调配人力和机具，确保工程如期完成；

　　3、 遵守业主、监理、总包方的现场管理制度，违反规定责任由乙方自行承担；

　　4、 按施工健全规范的规定采取事故预防措施，确保施工安全和第三方安全，由乙方造成的安全事故，均由乙方承担一切发生的安全事故，与发包方无关；

　　5、 消防管道压力试压要求到达 MPa，由甲方监理验收通过，管道压力试压由甲方通知。

　　第四条

　　工程期限施工时间为： 年 月 日至 年月 日。

　　第五条

　　工程价款及付款方式

　　1、 按每个喷头点位 元/个计价，不做下支管，含 层楼以上立管。

　　2、 付款方式

　　（1） 按月进度（ 日）结算支付， 号支付；

　　（2） 进场后 日内支付乙方生活费 万元；

　　（3） 工程完工，经甲方验收合格，甲方结清支付乙方剩余工程款；

　　（4） 价款支付方式：现金。

　　第六条

　　违约责任

　　甲方：合同生效后，应按合同约定付款方式按期付款，如因甲方违约造成工期延误，责任由甲方身负。

　　乙方：合同生效后，必须按合同约定的.条款履行职责，因自身原因造在工程质量及工期延误，由乙方负责。

　　第七条

　　其他

　　1、 本合同未尽事宜，由双方本着诚实、信用、互惠互利的原则协商解决；

　　2、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效；

　　3、 本合同工程竣工、结清工程款后自行失效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

消防工程分包合同5

　　发包方：________（以下简称甲方）

　　承包方：________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和建设部《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律法规和规章等文件的规定及本工程的特点，为明确甲乙双方在建筑安装工程包工合同中的权力、义务和经济责任。甲乙双方在平等互利、诚实信用的原则下协商一致，达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：________

　　1.2工程地点：________

　　1.3承包工程的内容及范围：

　　本工程设计图纸范围内的消防安装工程，包括消防泵房、消火栓系统、喷淋系统、自动报警系统、消防排烟系统工程。

　　1.4承包方式：包工包料

　　1.5竣工结算方式：施工结束，按审计后的决算价下浮23.2%，不开具发票。

　　1.6付款方式：

　　1.6.1进度款：按月进度付款，付至当月完成工程价款的65%；

　　1.6.2工程结束，支付至结算总价的85%；

　　1.6.3审计结束，付至工程总价的95%；

　　1.6.4余数5%作为质保金，待保修期满后两周内付清。

　　1.7质量目标：合格

　　1.8施工目标：安全文明施工

　　二、甲乙双方的工作

　　2.1甲方的工作：

　　2.1.1甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜；

　　2.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。如发现乙方已无履行工程合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉，甲方有权单方面终止工程施工劳务合同，另外组织施工队伍接替施工，同时保留追究乙方经济责任的权力；

　　2.1.3负责向乙方进行技术、质量、进度、安全、场容的交底；

　　2.1.4负责开工前7日内向乙方提供施工蓝图二套；

　　2.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的详细施工作业计划；

　　2.1.6负责与本工程中业主单位、其他施工单位的对外联系、协调工作；

　　2.1.7负责组织分部工程和工程验收工作；

　　2.1.8定期组织召开生产例会；定期组织综合执法大检查；

　　2.1.9技术变更与洽商以甲方书面通知为准。

　　2.2乙方的工作：

　　2.2.1乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切事宜；

　　2.2.2保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，否则甲方有权进行经济重罚；

　　2.2.3保证工程不进行再次转包；

　　2.2.4服从甲方、业主及监理单位的指令；

　　2.2.5执行甲方各部门制定的各项管理规定；

　　2.2.6必须保证节假日及农忙期间的连续施工；

　　2.2.7现场施工人员必须遵守甲方现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、安全员，负责质量、安全。承担因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查；

　　2.2.8按规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方承担一切责任；

　　2.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。若因乙方原因每月完不成其中一项，损失乙方自负；

　　2.2.10将现场施工人员登记造册，交甲方工程负责部门备案；

　　2.2.11乙方有权拒绝执行项目对安全、质量、工序等没有书面文字交底资料的工作；

　　2.2.12在施工过程中，乙方有责任与甲方共同商议采取合理施工方案，降低工程成本；

　　2.2.13按照甲方通知的时间准时进场；

　　2.2.14严格按照总体施工组织设计和方案进行施工，未经甲方的同意不得擅自更改施工方案，并对施工过程中涉及甲方的先进工艺和技术保密；

　　2.2.15负责提供当月形象进度报表；

　　2.2.16乙方必须遵守国家及当地政府有关施工扰民、施工现场噪音控制、施工中交通运输及文明施工的有关规定，对于尘埃、噪音及所有和环保要求，乙方必须采取一切有效措施使之降低至现行文件规定允许的程度，乙方应协助甲方处理有关扰民、民扰事项，并且承担因乙方原因违反上述规定而导致的一切责任和费用；

　　2.2.17乙方需提供施工中所用的所有中小型机械及随机所有的电线和配件等；乙方需提供符合甲方现场安全规定的移动电箱及照明用灯具、电线等；

　　2.2.18乙方代表及施工管理人员必须按甲方要求及时参加甲方组织召开的月度、周生产例会等。

　　三、工期

　　3.1本工程工期：____年____月____日至____年____月____日

　　目标工期：根据业主及现场项目部要求进行调整。

　　3.2该工程各项工期不予调整，不可抗拒自然灾害及除现场条件以外甲方原因影响，可顺延工期，但必须由甲方项目经理签证。

　　3.3甲方对各部位的完工日期严格要求，以最终完成时间作为考核指标，乙方应按合同的日期完成各部位的全部施工项目。

　　四、工程质量

　　4.1工程质量验收部门依次为：项目质检员、工程监理、当地消防。

　　4.2工程质量验评标准：相关的施工验收规范，及图纸设计要求。

　　4.3工程质量验收依据：工程所涉及的现行、有效的国家、地方、行业的`规程、规范、标准、法规、图集、法规。

　　4.4工程质量条件：所承揽范围项目验收合格。

　　4.5乙方必须严格按国家及相关行业施工质量验收规范、施工图纸及说明和施工方案进行施工，确保工程质量。

　　4.6乙方承诺，在工程施工中，确保达到合同约定的质量标准，未达到此质量标准，总价中扣除因处理质量问题而增加的费用。

　　4.7工程质量的定性，以相应的主管部门发证为准。

　　五、材料管理

　　所有实施于本工程的乙供材料由乙方自行采购保管，如出现问题，由乙方自行承担。甲方提供的设施，交乙方后，乙方要妥善保管，如有丢失乙方按价赔偿。

　　六、工程款的支付

　　按月进度的65%支付工程进度款；工程结束，支付至结算总价的85%；工程竣工验收合格取得验收报告后进行决算，经审计后支付至结算总价的95%；5%余留作为质保金，待保修期满后2周内一次性付清。

　　七、结算办法

　　施工结束，乙方按照完成的工程量，套用内蒙古20xx定额及相关造价的红头文件，进行工程决算。交甲方，经审计后，下浮23.2%，作为工程总造价。

　　八、进度计划

　　8.1乙方按甲方要求的格式编制月度计划和材料需用计划；每月22日前上报次月施工进度计划及材料需用计划。

　　8.2经甲方审批后的施工进度计划一旦下达，必须保证全面完成。如因乙方原因，当月进度计划乙方只完成85%以下，乙方应负责赶工并达到甲方的要求，赶工措施费用乙方自负。

　　九、工期延误

　　9.1乙方保证在合同工期内完成该工程。对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：

　　9.1.1不可抗力因素；

　　9.1.2由于重大设计变更导致工程量明显增大（超过20%）；

　　9.1.3恶劣天气及带来的后果，本款中“恶劣天气”是指降雨量在24小时内多于75mm，降雪量在24小时内多于400mm（午夜至午夜），以地方气象台记录为准；

　　9.1.4乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方收到施工所需继续的指示、图纸或标高，以致影响施工造成工程停工的。

　　9.2乙方在上述情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告。甲方在与业主协商后，书面给出乙方公平和合理的工程和其部分竣工期限的延长和经济损失的赔偿，但上述延长和赔偿应以业主同意就以上延误给予甲方竣工期限的延长和赔偿为限。

　　9.3如果乙方未能在规定的期限内或延长期内完成分包工程，对于甲方实事求是估算出的所遭受的或招致的由上述乙方的失误引起的任何损失或损害，乙方应偿付甲方等量损失费。甲方应在最早期限给乙方以合理的通知，告知乙方他正在或将要蒙受或招致上述损失或伤害。

　　9.4当乙方工程进度已变得明显延迟时，乙方应提前以书面形式通知甲方进度延迟的原因和其任何部分完成的情况，但此通知并不能减少或降低乙方因此而应负的责任，甲方将视进度延误程度给予乙方经济处罚。

　　9.5由于乙方原因造成的业主对工期、质量、安全不满所进行的罚款及给甲方造成不好影响全部由乙方承担责任。

　　十、文明施工

　　10.1文明施工目标：达到安全文明施工。

　　10.2乙方应严格按甲方关于文明施工的要求和各项制度、规章和规定组织施工，并严格遵循甲方在本工程中对于文明施工的其他要求。

　　10.3现场材料应按照甲方施工平面布置图指定的位置整齐堆放，乙方应随时将施工垃圾从施工作业面清运至施工现场内甲方指定垃圾池，且乙方使用的生活设施应保持整洁和卫生。

　　10.4本工程的施工时间将受地方市政府规定的限制。乙方在正常施工时间外的任何工作时间将要遵从现有法律规定、业主、甲方的限制。

　　十一、安全

　　11.1本工程安全目标：无重大伤亡事故，轻伤事故发生频率低于2‰。

　　11.2乙方必须认真遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、地方政府、地方建委颁发的有关规定。乙方应严格按照甲方安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求及甲方对施工现场安全施工的其他特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。

　　11.3乙方负责现场的安全防护工作，进场队伍在50人以上设一名专职安全员，200人以上设2名专职安全员，250人以上设3名专职安全员。

　　11.4乙方人员发生伤亡事故，乙方应尽力施救，甲方予以协助。由甲方原因造成的安全事故，由甲方承担责任和有关费用。

　　11.5乙方投入到本工程中的全部机械设备及各类生产工具必须经检验合格，方可使用。若因乙方违反操作规程和使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的一切安全事故均由乙方自行负责。

　　十二、保修

　　乙方应按国家有关规定对工程进行保修，保修期为一年，在工程验收后乙方应与甲方签订保修合同，保修金额为合同价款的5%，甲方在乙方余留工程款中扣除，待保修期满后结清。

　　十三、退场

　　在甲方与乙方的雇佣关系解除或分包工程完工或双方未能就本分包工程的后续工程达成协议时，乙方在接到甲方的退场通知后五天安排有序撤出施工现场。乙方在退场过程当中应保证甲方及其他分包的财产及已完工程免于遭受任何损失。

　　十四、合同文件及解释顺序

　　除本合同另有约定外，其组成及解释顺序如下：

　　1、本合同及补充协议；

　　2、洽商、变更等确定双方权利义务的纪要，协议；

　　3、甲方收到业主的图纸后提供的施工图纸；

　　4、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

　　十五、其他

　　15.1本合同未尽事宜，将以补充协议的形式附于本合同，并与本合同具有同等法律效力。

　　15.2甲方对乙方所下罚单需由乙方签字确认，如有不同意见可书面阐述理由，提交甲方项目经理部商议，乙方不进行确认且不阐述理由的，自罚单所下之日起3日后自行生效，甲方可直接从乙方结算款中扣除。

　　15.3甲乙双方发生争议时，可以通过协商或申请甲乙双方上级有关部门调解；不愿通过协商或调解不成的，可以采用向地方人民法院提起诉讼。

　　15.4本合同自签字盖章之日起生效，甲乙双方在结清工程结算尾款后，本合同即宣告终止。

　　15.5本合同一式四份，甲乙双方各执正副本各一份。

　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年________月________日

【消防工程分包合同】相关文章：

消防工程劳务分包的合同02-01

消防工程合同03-18

消防工程合同02-23

消防工程劳务合同01-25

消防工程合同【通用】05-01

消防工程保养合同09-12

分包合同(精选)08-22

(经典)分包合同08-23

[精选]分包合同08-25