工程合同_1996

工程合同【大全7篇】

　　随着人们法律意识的建立，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的工程合同7篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程合同 篇1

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就甲方XXXXXX公司向乙方采购（）一事，经双方友好协商达成如下合同条款：

　　第一条产品设备型号、数量及价格：

　　1、1合同总价格：本合同设备及相关技术服务总价格为人民币大写佰元整以上总价格已包含设备到达甲方指定交货地点的运输费、现场安装费、技术培训费、保修期内维修和技术服务费等。

　　第二条付款方式：

　　2、1货款支付：本合同签订后，甲方需给乙方支付设备款总额的50%为定金，乙方在本合同约定的时间内将设备送到甲方指定收货地点并安装调试成功，甲方于3个工作日内付清剩余货款的50%

　　第三条设备交货：

　　3、1交货日期：合同签订后，乙方开始备货，应在（）年（）月（）日前送至甲方指定收货地点。

　　3、2交货地点：XXXXXXXXXXXX。

　　3、3如因甲方对本项目工程设计进行变更需对设备规格型号进行调整，则甲方应在发货前的3个工作日向乙方提出设备变更书面请求，乙方接到请求后应对设备进行相应调整，价格多退少补事后结算。

　　第四条包装运输：

　　4、1包装：设备包装为原生产厂家的包装，凡由于乙方对货物包装不善致使货物遭到损坏或丢失时均由乙方承担全部责任。

　　4、2运输方式：由乙方承担运输发货，到达甲方指定地点的全部运输费用由乙方承担。

　　第五条设备初验：

　　5、1设备到达甲方指定的安装场所后，由甲乙双方指定代表对本合同设备进行验收（设备的规格型号、附件、原产地证明、产品质量合格证书、外包装等），验收合格后由双方出具《设备到货确认单》。

　　5、2乙方保证甲方所购监控设备产品系优质合格、全新的商品，设备和材料的选型均符合国家《设备产品技术规范》的要求。且与生产厂家产品所描述的技术性能指标相一致，无任何质量问题。如果在开箱检验中发现货物有损坏、缺陷或与合同规定不符，甲方有权要求乙方进行更换、补充或退货，乙方应立即办理。

　　第六条设备产品质量标准：

　　本合同交付的设备产品必须同时满足以下标准：

　　6、1中国政府及相关部门的相应产业标准；

　　6、2通过国家或行业相关的产品测试；

　　6、3生产厂家对本合同设备产品技术性能描述。

　　第七条安装、调试和技术培训：

　　7、1设备安装：本合同设备产品的安装工作由乙方承担。在安装工作开始前，甲方应对乙方参与本项目安装的工作人员详细介绍设备产品的安装要求，在安装期间应经常进行沟通指导。

　　7、2系统调试：本合同设备的调试工作由乙方承担，在安装完成后进行设备调试时，由乙方全权负责设备调试工作。如果乙方提供的设备产品存在技术缺陷或由于乙方技术人员的'安装错误和提供的技术资料、图纸和说明书等错误造成设备损坏，乙方应无条件承担相关责任赔偿并及时补充设备。

　　7、3技术培训：甲方代表和设备管理人员的技术培训由乙方承担，由乙方现场培训，具体内容和方式由双方指定人员商定，以甲方代表和设备管理人员能熟练操作并能处理简单的技术故障为培训目标。

　　第八条售后服务：

　　8、1售后服务期限：从乙方发货之日起整机免费保修壹年。在保修期内乙方免费上门维修及更换。

　　8、2售后服务响应时间：服务响应时间为48小时。如乙方不能在48小时内解决出现的问题与设备系统故障，一个星期内必须提供备用替换，如果乙方维修不及时，甲方有权自行处理，所涉及的维修费用由乙方双倍承担。

　　8、3在用户使用中，如果发现乙方所供的设备性能和质量与合同规定要求不相符，乙方应负责更换相应的设备产品并运送至使用单位现场，所有费用（包括但不限于运输费）由乙方承担。当发生部件损坏返修的情况时，该部件的保修期将重新计算。

　　8、4乙方对系统提供终身技术支持和维护，保修期满后，乙方保证对发生故障的零件按照优惠价格进行修理。

　　8、5即使在保修期内，属于下列情况者均不属于保修范围：

　　1）用户因使用、维修、保管不当而引致的故障和损坏者；

　　2）用户自行拆装，更改或修理机内任何部分而造成的故障及一切人为损坏者；

　　3）因天灾人祸，如雷击、火灾、风灾、水害、或非正常电压等人力不可抗拒之灾害引致故障和损坏者。

　　第九条违约责任：

　　9、1乙方应在合同签订后按照合同规定时间把设备产品运抵到甲方指定地点。

　　9、2任何一方因不可抗力因素（如：战争、罢工、地震、水灾、火灾、暴风雪）造成甲乙双方不能按本合同条款履行义务时，可以免除甲乙双方的责任，但无法实施合同义务方应承担举证责任，同时本合同能够履行的部分条款应继续履行。

　　9、3本合同签订后双方必须全面履行。如因故需要变更或解除，需经双方协商一致另立协议。本合同未尽事宜，经双方商议后可以签订补偿协议。

　　9、4合同转让：未经双方协商一致，任何一方均不得将本合同项下的权利、义务转让与任何第三人；否则合同转让无效，同时还应承担保密责任。

　　第十条保密责任：

　　10、1本合同项下所涉及的各项技术信息和商业信息都属于保密信息，双方都负有严格的保密义务，应采取相应的保密措施。

　　10、2甲乙双方应对所签订合同中的产品价格、产品品种等敏感条款承担保密责任，双方均不得将对方信息透露给第三方，否则，视为违反保密义务，承担保密责任。

　　10、3保密期限：本条款的效力至本协议约定的全部保密内容成为社会公众所知悉的信息后终止。

　　第十一条合同争议的解决方式：

　　11、1本合同履行中如产生争议时，双方应友好协商解决，如果协商不成时双方同意由合同履行地的仲裁委员会实施仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

　　第十二条其他事宜：

　　12、1本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方授权代表签字并加盖公章后生效，。

　　12、2本合同其有效直至双方已完全履行合同项下的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清为止。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇2

　　抵押人： （以下简称“甲方”）

　　地址： 邮编：

　　法定代表人： 营业执照号码

　　联系方式：

　　抵押权人： （以下简称“乙方”）

　　地址： 邮编：

　　法定代表人： 营业执照号码

　　联系方式：

　　债务人： （以下简称“丙方”）

　　地址： 邮编：

　　法定代表人： 营业执照号码

　　联系方式：

　　1。 年 月日，本合同乙方与丙方签订的编号为 的《 合同》（以下简称“主合同”，详见附件1）。

　　2。 甲方自愿以其在建工程作为抵押物，担保丙方按期履行付款义务。

　　经平等协商，各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同，以资共同信守。

　　一、主债权

　　1。本合同所担保的主债权为：依据主合同约定 _________ 。

　　二、抵押物

　　1．坐落位置：_________区_________街路_________号（详见附件2《抵押物清单》）。

　　2．用途：_________，建筑结构：_________。

　　3．建筑面积： ，占地面积： 。

　　4．已完成部分：层数_________ 建筑面积_________平方米。

　　5。 竣工时间：

　　6．土地使用权取得方式： 出让/划拨 使用年限： 年 月 日起至 年 月 日止。

　　7．证件（详见附件3—7）：

　　（1）国有土地使用证号：

　　（2）建设用地规划许可证号：

　　（3）建设工程规划许可证号：

　　（4）建设工程开工许可证号：

　　（5）开工许可证号：

　　（6）预售/销售许可证号：

　　8。其他： 【配套、装修等】

　　三、抵押物价值及抵押率

　　1。本合同项下抵押物共作价人民币（大写） 元整，抵押率为百分之 —，实际抵押额为人民币（大写） 元整。

　　四、担保范围

　　1。抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的费用（仲裁、诉讼费用、差旅费、律师费等等）。

　　五、抵押登记

　　1。各方应于本合同签订后 5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请及相关资料：

　　2。乙方应于抵押权消灭后5个工作日内，向登记机关送达撤销抵押登记的通知，协助甲方办理撤销登记手续。

　　3。各方应当协力提供登记所需文件、资料等。

　　（1）甲方：

　　（2）乙方：

　　（3）丙方：

　　4。因抵押登记和撤销登记所发生的费用，由各方依据国家及登记机关的规定承担；无相关规定的，由各方承担各自的费用。

　　六、抵押物的使用与处分

　　1。抵押物由甲方占有、使用，全部收益归甲方所有。

　　2。未经乙方同意，甲方不得擅自出售抵押物，但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。

　　3。抵押物灭失的，丙方应当另行提供担保或提前清偿债务，乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。

　　七、行使抵押权的条件

　　1。出现下列情况之一时，乙方有权依法处分抵押物：

　　（1）主合同约定的付款期限届满，丙方未依约支付合同价款的；

　　（2）丙方被宣告解散、破产的。

　　2。处分抵押物所得价款，不足以偿还主债务的，乙方有权另行追索；价款偿还主债务后还有剩余的，乙方应退还甲方。

　　3。乙方行使抵押权后，甲方有权向丙方追偿。

　　八、抵押权的'消灭

　　出现下列情形之一时，抵押权消灭：

　　（1）主债权消灭；

　　（2）抵押权实现；

　　（3）法律规定的其他情形。

　　九、违约责任

　　1。由于甲方保管不善，造成抵押物毁损的，乙方有权要求恢复原状，或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。

　　2。未经抵押人同意，乙方与丙方变更延长主合同付款期限的，可自行解除本合同，。

　　十、争议解决方式

　　因履行本合同产生的纠纷，经各方协商仍无法解决的，任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、合同的生效

　　本合同自各方代表人签字并加盖单位印章之日起生效。

　　（此页无正文）

　　此页系合同签署页

　　甲方：（印章）

　　代表人：

　　乙方：（印章）

　　代表人：

　　丙方：（印章）

　　代表人：

　　签订时间： 年 月 日

　　签订地点：XXXX

工程合同 篇3

　　发包人： 承包人：

　　手机： 委托代理人： 公司电话：

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：_____________________________________________________________________________。

　　1.2 工程内容及做法：(详见施工图)。

　　1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式。

　　(1)承包人包工、包料; (详见预算清单)

　　(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料; (详见预算清单)

　　1.4 工程期限______天，开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。

　　1.5 合同价款：本工程合同价为：大写：( )元，小写：( )元。 (详见预算书)

　　第二条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：

　　2.1 发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。

　　2.2 发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(注：图纸在发包人签约付

　　款后提供)，

　　设计费(大写)______________________________元，由发包人支付(此项费用不在工程合同价款内)。

　　第三条 发包人义务

　　3.1 开工前______天，为承包人入场施工创造条件。清理出室内物品，以便不影响施工。

　　3.2 提供施工期间的水源、电源并负责相关费用。

　　3.3 负责协调与物业公司的相关手续及费用(装修押金，垃圾清运费)。负责协调与邻里之间的关系

　　3.4 如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。

　　3.5 施工期间发包人仍需部分施工该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

　　3.6 参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。

　　第四条 承包人义务

　　4.1 施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　4.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得影响邻里居民的作息及环境污染。

　　4.3 切实保证居室内给、排水管道的畅通。

　　4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条 工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，签字确认变更联系单。

　　第六条 材料的提供

　　6.1 由发包人提供的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续。

　　6.2 由承包人提供的工程主体材料(电线、水管、板材、油漆)，承包人应在材料运到施工现场后通知发包人，并接受发包人检验。

　　第七条 工期延误

　　7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延。

　　(1) 工程量变化和设计变更

　　(2) 不可抗力的自然原因(如气候等)。

　　(3) 发包人同意工期顺延的其他情况。

　　7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　7.3 发包人未按期支付工程款工期相应顺延。

　　7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第八条 质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准：按浙江省装饰装修地方标准 DB33/1022 —20xx 执行。

　　第九条 工程验收和保修

　　9.1 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内参加验收，验收合格后，

　　填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。

　　9.2 未竣工验收，发包人自行入住视作验收合格。

　　9.3 本工程自验收合格双方签字之日起水电隐蔽工程保修期为5年，其他相关工程保修期为2年。(自备材料，自备成品除外)

　　第九条 工程款支付方式

　　10.1 合同生效后，双方约定，发包人按以下方式直接向承包人支付工程款：

　　第一次： 年 月 日(合同签订当日)，支付金额(合同总价的35%)：________________元。 第二次： 年 月 日(木工进场时)，支付金额(合同总价的35%)：________________元。 第三次： 年 月 日(油漆工进场时)，支付金额(合同总价的25%)：________________元。 第四次：安装工程开始时，支付金额(合同总价的5%)：________________元。

　　10.2 工程安装前，承包人应向发包人提供工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议，即视为同意，同时发包人应向承包人结清工程尾款，利于安装工程展开。

　　第十一条 违约责任

　　11.1 合同双方当事人中的.任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　11.2 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　11.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由负责方赔偿对方相应经济损失。

　　11.4 发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向承包人支付违约金3天，承包人有权采取停工措施。

　　11.5 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向发包人支付违约金元。

　　第十条 合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议的解决方式：_________

　　12.1 由当事人双方协商解决

　　12.2 由有关部门调解

　　12.3 协商或调解不成的，按下列第______种方式解决。

　　(1) 提交_________________仲裁委员会仲裁。

　　(2) 依法向人民法院提起诉讼。

　　第十一条 几项具体规定

　　13.1 因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到小区内指定地点。

　　(如小区内无指定地点，垃圾须运至小区外，则属于二次清运，二次清运费由发包人承担) 13.2 施工期间，发包人将外屋钥匙交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供外

　　屋新锁，由承包人当场负责安装交付使用。

　　13.3 施工期间，承包人每天的工作时间为：上午______点______分至______点______分下午______点______分至______点______分

　　第十二条 其他约定事项：__________________________________________________________。 第十五条 附 则

　　15.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　15.2 本工程施工图及预算书作为本合同附件，发包方认可签字生效，具同等法律效力。

　　15.3 本合同签订后工程不得转包。

　　15.4 本合同一式______份，双方各执______份。

　　发包人(签字)： 承包人(盖章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇4

　　发包方(以下简称甲方)：_________

　　承包方(以下简称乙方)：_________

　　第一条 工程项目

　　1.1 工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围：_________;金额：_________。

　　1.2 工期：

　　(1)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。

　　(2)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。

　　1.3 质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。

　　1.4 合同价款：包干总造价为人民币：_________元;大写：_________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。

　　1.5 承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。

　　1.6 按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。

　　第二条 合同文件组成及解释顺序

　　2.1 协议条款：_________。

　　2.2 工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。

　　2.3 洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。

　　2.4 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　2.5 国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。

　　第三条 图纸

　　本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。

　　第四条 甲方驻工地代表

　　甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

　　第五条 乙方驻工地代表

　　5.1 乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。

　　5.2 甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　第六条 甲方权利义务

　　6.1 甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。

　　6.2 甲方须在地下室底板完成前一个月，通知乙方安排人防门制作、安装，在计划时间内甲方可根据施工进度，要求乙方派人到现场，协商进场施工的.配合问题。

　　6.3 甲方有权对乙方现场安装施工的卫生、质量、安全进行监督和管理。

　　6.4 甲方须向乙方提供安装施工用的水、电及现场可提供的临时配合设备支撑材料等。

　　6.5 现场施工协调由甲方负责。

　　6.6 甲方须向乙方提供地下室人防报批图壹份;完工后，由乙方通知有关单位验收人防门，甲方派人参加。

　　6.7 甲方须按乙方提供的技术交底资料委托土建施工单位在剪力墙扎筋时预留人防门安装的所需的门洞。

工程合同 篇5

　　发包单位：北京国佳德宇科技建筑有限公司 （以下简称甲方）

　　承包单位： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

　　一、 工程名称与地址：财政部驻陕西省监察专员办（中财大厦）

　　二、 工程范围与内容：屋面4mmSBS防水，原保护层拆除， 新做保护层。

　　三、 承包方式：包工包料

　　四、 材料：品名 规格等级 。

　　五、 工程造价：每平方米元，（包含辅料及人工费）竣工后按实际面积结算。施工面积为 m2,总工程款为 元整。

　　六、 工程期限：开工 20xx年xx月xx日

　　竣工 20xx年xx月xx日（遇雨顺延）

　　七、 结算方式：材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的 ，完工经验收合格后付 ，余 作为质保金一年后一次付清。

　　八、 甲、乙双方责权：

　　、 甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。

　　2、 甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。

　　3、 甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。

　　4、 乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。

　　5、 工程保修期三年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的'渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责。

　　九、 其他约定：

　　、 施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。

　　2、 乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。

　　3、 施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的伤亡，其经济损失由乙方自负。

　　4、 施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由甲方承担。

　　5、 未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

　　6、 本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起长期有效。

　　甲方：北京国佳德宇科技建筑有限公司

　　乙方：

　　法定代表人或委托人： 法定代表人或委托人：

　　地址：北京大丰台区成寿寺路5号鑫源国际大厦

　　地址：

　　电话： 0 0-67909500 电话：

工程合同 篇6

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、 工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的.全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

工程合同 篇7

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

　　一、工程概况

　　1. 工程名称：秦皇岛北环加油站

　　2. 工程地址： 河北省秦皇岛市

　　3. 承包范围和内容：

　　屋面钢梁及次梁和钢檩条的制作及安装，天沟落水管的安装及屋面板安装刷漆(钢柱及基础除外);图纸GJG-1至GJG-9的全部内容，安装费、加工费、运输费、材料费、辅材费、设备费、人工费及各项管理费、规费及税金的全部费用。

　　二、 合同价款：

　　三、 金额(大写)：人民币玖万柒仟元整(97000.00元)。

　　四、 双方一般权利和义务

　　(1) 发包人责任： 发包方：北京集荣兴设备安装工程有限公司

　　a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

　　b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。

　　c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款0.5%违约金。

　　(2)承包人责任：

　　a.严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量.

　　b.做好现场文明施工、安全生产。

　　c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　d.在施工过程中，乙方必须承担由自身原因造成的所有纠纷、安全、消防、治安等事故的全部责任(包括法律责任和经济责任)和全部善后处理工作的费用。具体标准参照工程所在地相关政策法规和要求。

　　e.服从甲方统一安排指挥。

　　f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付总工程款0.5%违约金。

　　d.向甲方提供相关发票。单位名称：河北金品建筑工程集团有限责任公司合同工期

　　1、 本合同工期总日历天数15天。以合同签订之日起开始计算。

　　2、 如遇以下情况，工期相应顺延：

　　a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

　　b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;

　　c.发包方原因造成影响下一道工序施工;

　　d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

　　e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;

　　f.发包方代表同意工期顺延的'其它情况。

　　五、 工程质量

　　1、 涂装材料要求按甲方代表提出的要求：钢构材料现场除油污除锈，防锈漆一道，调合漆二道。

　　2、 承包方必须严格按图纸、甲方、监理及总包方的要求组织施工，符合国家现行规范要求GB50205-20_钢结构工程施工质量验收规范及SH3507-1999石油化工钢结构施工及验收规范。

　　3、 承包方在施工中若发生质量问题，及时报告发包方代表，协同解决。

　　六、 工程款的支付和结算

　　本合同签订生效后，甲方即支付乙方合同价款：20%计人民币19400.00元作为材料款; 钢构材料进场付合同款40%计人民币：38800.00元;在工程竣工验收达到合格标准后十五日内付合同款35%计人民币33950.00元。工程竣工验收一年后无质量问题将5%计人民币4850元质保金付清。施工与设计变更

　　1、 经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

　　2、 甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。

　　七、 纠纷解决办法

　　任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

　　八、 附则

　　1、 本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2、 合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日