水电分包合同

水电分包合同

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同出现的次数越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的水电分包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

水电分包合同1

　　甲方（工程承包人）：_____有限责任公司

　　乙方（电工分包人）：_____

　　甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电工劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。

　　1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：大兴安岭林业集团总医院改扩建项目附属用房及院区工程

　　工程地点：（加格达奇区）大兴安岭林业集团总医院

　　分包范围：职工患者食堂、制氧间、消防泵房电气工程。

　　分包性质：包工不包料（含部分辅料及施工机具）

　　提供分包劳务内容：

　　按职工患者食堂、制氧间、消防泵房设计图纸及中标文件中包含的全部电气工程。

　　2、分包工作期限

　　开始工作日期：20xx年4月日，结束工作日期：年8月30日，非乙方原因造成的工期延误，工期可顺延，但必须有甲方现场代表签字方可生效。

　　3、质量标准

　　工程质量：按总包协议有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到合格标准。

　　4、图纸

　　4．1甲方应在劳务分包工作开工前，向乙方提供图纸1套。

　　5、项目经理

　　5．1甲方委派的担任驻工地履行本协议的项目经理1人为赵春和，职务：项目经理。

　　5．2乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人人为。

　　6、甲方义务

　　6．1按时提供图纸，及时交付应供材料，所提供的施工及安全设施包括脚手架、安全网；

　　6．2按本协议约定，向乙方支付劳动报酬；

　　6．3负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　7、乙方义务

　　7．1对本协议劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　7．2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

　　乙方的工程进度若不能满足甲方的进度计划，甲方有权进行处罚，或安排其他劳务分包人施工（甚至更换乙方）赶工所需费用从乙方报酬中扣除。

　　7．3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　7．4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　7．5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，现场每天必须做到工完料净地清的标准，若有违反，按情况每次罚款100-500元，做好自身责任区的治安保卫工作；

　　7．6做好施工内业工作，按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

　　7．7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　7．8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

　　7．9乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。

　　7．10乙方应对其作业内容的.实施、完工负责。严格按施工图施工，预留好每个孔洞；材料应收放整齐，每天统一清收废角边料；还负责工地内施工用电的安装与成品维护。

　　8、安全施工与安全防护

　　8．1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

　　8．2乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。

　　发生的安全事故一律由乙方承担相应法律责任及发生的所有费用。

　　8．3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应采取安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

　　8．4乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方自行负责供应，不佩戴安全帽一律不准进入施工现场。

　　9、事故处理

　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即上报甲方，同时按双方约定及法律规定对事故及时进行处理。

　　10、保险

　　10．1乙方必须于施工开始前为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，并提交被保险人名单及保单复印件给甲方备案，未办理保险的人员不得进入场地施工。否则，一经发现，每人次罚款20xx元，自发现之日起2日内乙方仍不予办理的，由甲方代为办理，并有权在结算报酬时予以扣除垫付的相应保险费。

　　10．2保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

　　11、材料、设备供应

　　11．1乙方应在接到图纸后天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求组织货源并及时交付；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时提出，甲方负责处理。

　　11．2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　乙方有义务为工程节约用电、材料等，严格做到工完场清，每天完工后要对所有的材料、设备进行清洗、保养。对进场的材料要堆放整齐，工程竣工后有义务将所有的剩余材料、设备清收整洁，堆放到承包人指定的地点。

　　12、劳务报酬

　　12．1本工程的劳务报酬按劳务分包范围内工程房屋的建筑面积计13元∕㎡包干计算（本工程劳务报酬为固定劳务报酬，不可调整）。

　　13、工程量的确认

　　由乙方按各结算阶段将完成的工程量报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

　　14、劳务报酬的支付

　　工程整体完工经甲方验收合格，扣除5%质量保证金后5日内结算。保修期2年。

　　15．2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延且无权要求追加劳务报酬。

　　16、施工验收与配合16．1乙方应确保所完成施工的质量，应符合本协议约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。

　　但甲方与发包人间的工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

　　16．2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

　　17、违约责任

　　17．1甲方不按约定支付劳务报酬时，应按同期银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务报酬的利息。

　　17．2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付1000元的违约金；

　　（2）乙方施工质量不符合本协议约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付的违约金为：工程总造价的3%；

　　（3）乙方不履行或不按约定履行协议的其他义务时，应向甲方支付违约金元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　17．3一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。

　　18、争议

　　甲方和乙方在履行协议时发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向荆门仲裁委员会申请仲裁。

　　19、禁止转包或再分包

　　乙方不得将本协议项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除本协议，乙方应承担相应违约责任，并赔偿由此给承包人造成的各项经济损失，包括不限于因工程质量不达标或工期延误而承包人应向发包人承担的违约金、。

　　20、协议附则

　　本协议双方签字（盖章）后生效，协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

　　甲方：_____（公章）乙方：_____

　　负责人：_____负责人：_____

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

水电分包合同2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、乙方承包工程范围、承包方式、工作内容：

　　（一）、乙方承包工程范围：四川省建筑机械化工程公司攀枝花奥林匹克花园项目4#、5#、6#主楼及其对应的副楼的水电安装工程：设计施工图范围内的水电安装工程，保质保量、按期完成任务，达到设计图纸国家验收规范要求。

　　（二）、乙方承包的方式及工作内容：

　　1、包人工、包材料；

　　2、包水电施工的各种机械、辅助材料和工器具；

　　3、包水电安装资料、包验收、包竣工、包结算；

　　4、包水电安装在工程竣工后两年内的维修、维护和售后服务；

　　5、乙方包同其他工种的配合工作；

　　6、乙方必须听从监理、甲方安排和指挥；

　　7、包括施工现场安全和文明施工、工器具等。

　　二、承包工程费用：

　　在合同承包范围内，乙方按期完成规定的工作内容，施工质量经过有关的单位验收合格，工期、安全及文明施工等均达到甲方要求，合同单价

　　1、乙方按照甲方同业主签订的主合同进行计费结算，按计费总价向甲方上缴10 %的管理费。在计费总价中：材料机械费占70 %，乙方必须提供总价55 %以上的材料发票（如果甲方代开票则在乙方产值中扣除）；人工劳务费用占30 %，乙方另外增加1%劳务费用。

　　2、乙方向甲方交缴100000、00元（壹拾万元）的履约保证金，工程竣工后一次性退还（无息）。

　　3、质保期为两年，质保金按照甲方同业主签订的主合同进行。

　　4、以上综合单价包括人工费（工资、劳保、福利、津贴、保险、差旅费）、材料费、施工机械及劳动工具费、安全文明施工费、管理费、税金、利润及风险等所有费用。

　　四、质量：

　　1、质量要求：合格；

　　2、验收标准：达到设计施工图纸要求；满足国家及省市行业有关规范、标准和规定等的要求；

　　五、工期：

　　1、乙方从20xx_____年____月____日开始进场施工，至20xx_____年____月____日完成（按照合同工期要求及业主和甲方具体要求完成施工任务）。

　　2、如果因承包方原因造成工期延误，所造成的损失按照甲方同业主签订的主合体有关条款进行处罚和索赔。

　　六、结算和付款：

　　1、结算程序：乙方所施工的分部、分项工程完工后，由现场施工员开具已完合格工程量施工任务书；再由内业技术员分别对其已完工程的质量和工程量进行审核验收。

　　2、工程进度款：乙方所施工的水电安装工程进度款的支付按照主合同进行，即甲方收到业主工程进度款后，20个工作日内支付给乙方验收合格工程量的.75%，整个工程的水电安装工程完成待甲方向业主交房后，根据甲乙双方最终核算量支付到80%，审计结算完业主付款后20个工作日内支付

　　3、余下5%作为质量保证金，质保期为2年（以向住户移交完毕之日算起）满后工程无任何质量问题，双方书面确认后15天内付清；若工程出现质量问题乙方不予解决或者出现严重质量问题，质保金不予退还。

　　七、安全文明施工：

　　1、乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员必须要进行安全教育和安全技术交底工作，遵守甲方制定的关于安全的规章制度。

　　2、乙方必须做好作业区域的安全防护，现场作业人员提供足够的安全帽、安全绳、安全鞋等安全劳动保护用品，作为作业人员的人身安全防护工作。

　　3、乙方不得雇佣犯罪人员、童工、病人和年满五十周岁以上人员上班。安排专职安全员专门协调在乙方分包区域的防范工作，进入乙方作业区的人员违反了文明及安全的规定，均受到规定的处罚。

　　4、乙方严禁更换、动用工程的安全标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等安全设施。乙方自供的机具应每天检查，如有不妥之处，应立即整改，甲方一旦发现，有权进行处罚。

　　5、乙方应严格遵守甲方文明施工制度及要求，做到工完、料尽场清，乙方应自觉做到在其施工区域内的文明施工，保持场地干净、整洁、不乱倒垃圾。

　　6、乙方施工人员有权拒绝甲方的违章指挥，严格按照国家及省市有关建筑安全规范、操作规程、标准和规定等进行施工。

　　7、坚决杜绝伤亡事故的发生，若发生乙方自行承担。

　　八、甲乙双方职责：

　　甲方职责：

　　1、甲方为乙方提供必要的住宿；工作场地、施工工作面、施工用水、用电。

　　2、配合乙方组织分项工程验收。

　　3、甲方有权辞退乙方不听指挥和不听安排的人员；如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿甚至终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

　　4、按合同支付工程款项。

　　乙方职责：

　　1、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度，对甲方、建设单位、监理、业主单位提出的整改意见必须无条件进行整改。

　　2、组织能胜任的工程项目管理班子和熟练的作业人员，并报甲方审批。乙方指定为现场负责人。乙方负责人不得擅自离开施工现场且每日早、晚均要向甲方对口专业管理人员报到，偶尔离开须向甲方请假并委托代理负责人，如未请假离开或未委托代理负责人，每次罚款200元/次。

　　3、乙方必须按照工程施工图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

　　4、节假日、农忙季节乙方必须保证现场的正常施工人员，否则由此造成的损失由乙方承担。

　　5、文明礼貌、自觉维护周围环境、遵守各项规章制度、不扰民。

　　6、施工现场内，工程竣工交验前，乙方必须配备专门的管理人员及相应的管理措施对自己的施工内容、成品保护、半成品、材料、物资、设备等加强管理，如有损失损坏及丢失产生的全部损失由乙方自行承担。

　　7、乙方必须在甲方指定的场地内作业。乙方的生活、住宿，作业区内严禁生火作饭。

　　8、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品保护工作并不得破坏其它范围内的成品和半成品，如有损坏及破坏，由乙方负责恢复原状。

　　9、乙方进场人员详细花名册必须报甲方备案，工资发放必须由本人签字认可，工资表报甲方备案；承包工程范围内工作内容不得转包，否则甲方有权终止合同。

　　10、乙方遵守甲方的现场保卫制度，不得与其它作业人员进行打架斗殴，不得偷盗现场的各种材料器具等物件，进出入工地大门时应自动接受甲方现场保安人员的检查，如若发现偷盗及打架斗殴现象，每次视情况罚款1000～20xx元/次，情节严重的送司法机关处理。

　　九、合同中止

　　有以下事项任何一条发生时，视为合同中止：

　　1、工程完工，竣工验收，双方手续结清完毕；

　　2、建设单位中止施工任务；

　　3、因故经双方协商同意，终止合同；

　　4、乙方不能保证工程进度、质量、安全要求。

　　以上条约自双方签字、盖章之日起生效。此合同一式肆份，双方各两份，每份均具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水电分包合同3

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就西欧龙城9#、10#楼及街面房水电工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：西欧龙城9#、10#楼及街面房

　　2、工程地点：汇龙镇人民路北侧、建设路东侧

　　3、工程内容：西欧龙城9#、10#楼及街面房水、电、消防、现场临时水电工程

　　二、承包方式：

　　1、本工程采取包工不包料方式承包。

　　2、甲方责任及义务：

　　（1）提供施工图纸，图纸会审，设计变更各1份，并进行技术交底；

　　（2）满足施工需要的电源；

　　（3）提供垂直运输机械；

　　（4）在施工中负责技术指导，技术复核以及质量监督检查，解决施工中存在的技术疑难问题；

　　（5）对施工现场施工人员进行安全技术交底；

　　（6）确保施工材料供应。

　　3、乙方必须自备施工所需机具和工具，满足施工需要。

　　三、承包范围：

　　西欧龙城9#、10#楼及街面房施工图纸所示所有水、电、消防及现场临时水电工程的施工。

　　四、工作内容：

　　1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运）。

　　2、配合其他土建班组及时完成隐蔽及预埋工作。并做到不影响下道工序的按时施工。

　　3、乙方应协助施工员及测量工定位放线，乙方根据甲方提供的控制轴线进行放样弹线。

　　4、 捣制砼时派人跟班看护预埋线管及预留洞，防止线管被混凝土封堵及预留洞的位移，如发生以上现象均水电班组自己负责疏通，返工材料由水电组自己负责。每个楼层施工完毕，应及时将剩余线管、管件等材料收回仓库，并将水电组施工所留垃圾清理干净，以不影响施工的'验收，否则将由项目部派人清理，发生人工从当月生活费中扣除，垃圾运至地面甲方指定地点堆放。

　　5、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额模板工程应包含的其他工作内容。

　　五、承包价格:

　　1、根据建筑面积元/㎡。

　　2、本合同约定单价，完全包含了乙方在施工期间可能发生的劳务、利润、安全、文明施工等风险因素，本合同在履行过程中，承包单价双方不发生调整。

　　3、本合同未注明的各项具体费用项目，如各项社会保险费、加班费（含节假日）、夜餐费、误工费（包括停电、停水、机械故障、政府部门要求停工、气候因素影响等）、暂住证费、施工现场以外的房租费、水电费、交通费等均包含在承包单价当中。

　　4、施工过程中如乙方认为承包单价低停工，甲方不补贴，双方终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

　　六、质量标准及有关要求：

　　1、质量标准：本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）及相关验收标准，合格等级

　　2、质量验收：每道工序完成后，先进行自检，经甲方技术人员检查后，报建设、监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款500～1000元。

　　7、质量要求：合格。

　　8、质量达不到合格要求，乙方应无偿返工，按期整改，整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，质量、安全保证金不退还，工资按实际完成工作量的70%结算，并赔偿甲方损失。

　　七、文明施工要求：

　　1、文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清；文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。

　　2、在施工过程中无论发生何种情况，不允许乙方的作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架、斗殴和围堵甲方办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作，否则发生一次，甲方有权处每次1万元以上的罚款。

　　八、安全要求：

　　1、严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。在施工中因乙方原因若出现任何意外伤亡事故，造成一切经济损失和后果全部由乙方自负。

　　2、乙方施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，发现未戴安全帽进入施工现场，每人每次罚款50元。

　　3、乙方施工人员进入施工现场必须穿工作鞋，不准穿拖鞋进入施工现场，发现穿拖鞋进入施工现场，每人每次罚款50元。

　　4、乙方施工人员酒后不准进入施工现场，发现酒后进入施工现场，每人每次罚款200元。

　　九、工期要求：

　　1、本合同工期从20xx年 月日开始至20xx年 月日止，乙方应完成合同约定承包工程范围，工程必须按期完成，工期每推后一天罚1000元，提前不奖。

　　2、乙方应在每3天内完成1座梁、板、柱模板安装，如达不到上述施工进度要求，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

　　3、乙方必须保证根据工作量所需工人上班作业，如连续2天内达不到工程量所需人员，甲方有权终止合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，并在2天内带本班组工人退场后结算工资，工资按实际完成工作量的70%结算。

　　十、管理要求：

　　1、上班期间班组负责人必须在现场，离开必须向项目部经理请假，如发现未在施工现场，又未经请假批准的，发现一次罚款500元。

　　2、班组人员必须服从甲方的管理。

　　十一、合同签订后，乙方如要解除合同，乙方无条件退场，质量、安全保证金不退还，工资不结算，承担甲方造成的所有损失。

　　十二、乙方施工的工程质量、安全、进度、文明施工必须达到甲方计划要求，否则甲方有权终止合同，工资按完成工作量的70%结算。

　　十三、其它：

　　1、临时停水、停电及雨天以及不可抗力原因造成停工、乙方自身原因造成的停工整改，或甲方由特殊原因有预先通知的停工，不增加任何费用。

　　2、进行施工人员的姓名造册应交甲方存档，并上交进场工人身份证复印件，未列入册的人员不允许入场作业。并作为领取每月生活费的依据（每人每月1000.00元，其余工程款待年底结清，如遇跨年度工程，工程款付至不少于80%）。本工程不存在任何理由借款、预付款。

　　3、乙方要加强对工人遵法守章教育，要爱护施工现场机具、材料。如发现乙方人员有偷盗或故意损坏甲方的材料、机具、设备等情况，处以加倍的罚款，并立即清理出场或移交公安机关处理，一切责任和经济损失由乙方负责。

　　4、乙方应加强对员工的法律、法规教育，在施工区域内和生活区内严禁发生打架、斗殴、赌博、等违法事仵，不得有损甲方公司形象，否则无论何种原因，当事各方罚款1000元及一切责任由乙方承担，重犯或屡教不改或情节严重者移交公安机关处理。

　　5、乙方必须严格执行甲方制订的有关规章制度，如有违反制度者，甲方现场负责人有权作出罚款处理及责令乙方退场。

　　6、乙方无条件服从甲方召开的技术、安全、质量、进度和工地管理有关的会议。如无故不参加，每次扣款200元。签收甲方发出的文件、通告及有关文件资料。

　　7、凡有嬉酒、恐高症、心血管疾病、癫痫患者和不满十八岁的人员不准进场施工。

　　8、进场施工人员必须遵守甲方制定的工地规定，甲方不提供宿舍。

　　9、工人因自身违反法律的所有行为后果均与甲方无关，由乙方或行为者自负。

水电分包合同4

　　甲方（公司或者个人）：（以下简称甲方）

　　乙方（公司或者个人）：（以下简称乙方）

　　兹有甲方承建的工程，为切实加强项目管理，确保工程质量及安全生产，顺利完成该工程施工任务，经甲方考察决定将该工程的水电劳务分包工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定，经双方商议达成一致协议如下：

　　一、承包内容

　　本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、，（所有线材穿PVC管道）承包性质。

　　包工不包料，本工种施工所需工具（三脚架、车丝机等）均由乙方自理。

　　二、质量等级本工程确保工程质量达省级优良标准。

　　三、结算方式及工程款的支付

　　本工程结算按图纸内建筑大约面积20xxM2（以实际施工量为准），综合造价为（20）元/M，本工程总造价计大约人民币（元），本工程造价为一次性包干价，施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。工程款的支付采用按月进度支付的方法，每月按实际完成工程量的70%进行支付，全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。

　　非乙方原因造成的返工，甲方一切责任由甲方负责。

　　四、工期

　　本工程计划开工时间为20xx年12月1日，计划竣工时间为20xx年1月30日，考虑本工程实际施工工期较紧，施工时将采用非间断流水施工，乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员，合理安排工作时间，确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节，乙方应无条件按甲方要求组织好工人，非甲方同意休假，乙方不得擅自宣布放假，且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。

　　五、双方责任

　　甲方：

　　1、提供现场施工条件（施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备）。

　　2、协助乙方做好施工现场的准备工作，并提供施工用图纸一套。

　　3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底，并进行监督检查。

　　4、负责测量定位，放样，对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。

　　5、提供乙方水平运输翻斗车一部，负责提供材料的.垂直运输设备。

　　6、确保施工用材料及时到位。

　　7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。

　　8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。

　　乙方：

　　1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。

　　2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，认真熟悉图纸，做好施工管理工作，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格按照工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。

　　3、加强班组内部质量自检实行预检工作，班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查，对检查不合格的工程，应坚决返工，并承担全部费用。

　　4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业，服从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品保护工作。

　　5、对甲方提供的机械设备进行维护保养，合理计划材料的使用，加强对本班组使用的材料进行管理，严格控制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理，配合项目顺利完成工程。

　　6、乙方应确保及时发放工人工资，不得无故扣留、拒付工人工资。

　　7、乙方应加强班组安全教育及管理，提高工人的安全生产意识，必须为操作工人购买意外伤害保险，该保险由甲方统一购买，费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。

　　七、质量控制措施

　　1、线管预埋必须畅通，不得出现堵塞现象，砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。

　　2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款，乙方应无条件接受。

　　3、乙方必须加强工程质量质检，对质量隐患应安排第一时间组织整改，对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的，甲方将根据实际情况给予警告。

　　4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担，并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。

　　八、安全生产、文明施工

　　1、乙方进行工地人员必须是身体健康，传染病者、癫痫、精神病史、痴呆者严禁进入施工现场，否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。

　　2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育，并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工，若因为违规操作，发生的伤亡事故均由乙方负责。

　　3、甲方安全保护设施不完善，安全器具提供不到位的情况，乙方有权拒绝施工，由此造成的工期顺延，由甲方承担相应的误工费用。

　　4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工，组织工人搞好生活区，食堂，厕所的卫生，保护好甲方提供的一切劳保及生活设施，对施工现场应做到随做随清，工完料尽，现场整洁。

　　5、所有进场人员必须带好有关证件，包括身份证及外出工作证等。

　　6、不准在施工现场内打架闹事，赌博，不得擅自进入项目部现有工作区域，若出现违纪现象，其后果自有乙方负责。

　　九、奖励与罚款

　　1、工期：

　　乙方应按合同提供合格的劳动力，以确保工程按计划工期进行，在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数，甲方将按80元/人给予处罚，并有权调派人员进行施工，调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工，若因甲方原因造成工程延误，工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工，分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。

　　2、质量

　　由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求，项目部将按工程总造价的5%给予处罚（含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款）。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。

　　3、对安全规章操作，根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚（另附项目部安全生产奖罚条例）。

　　4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚（另附项目部现场标准化管理条例）。

　　5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥，无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱，甲方有权单方面终止合同。

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。

　　甲方代表：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　乙方代表：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　签订地点：施工现场

　　签订时间：

水电分包合同5

　　从法律关系上分析，分包有两种情况：

　　1、分别承包，即各承包人均独立地与发包人建立合同关系，各承包人之间并不发生法律关系。

　　2、联合承包，即承包人相互联合为一体，与发包人签订总包合同，然后各个承包人再签定数个分包合同，将项目建设中的各个单项工作落实到每一个承包人。在实践中，这两种分包合同被广泛地使用，但它们的法律效果很不相同。在分别承包中，各个承包人相互单独地对筹建单位负责，相互之间不发生任何法律关系;在联合承包中，承包人共同地对筹建单位负责，承包人之间发生连带之债的法律关系。

　　水电工程分包合同：

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条 工程概况

　　1.装修施工地点：_____________________________________________

　　2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

　　3.本项工程预计费用 元人民币。

　　第二条 材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

　　3.乙方提供的材料

　　乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条 关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-XX及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-XX并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施

　　工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1. 工程款付款方式：

　　布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%

　　2. 乙方承包内容：

　　1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

　　2).所有水电施工过程的'垃圾清运(每天现场整理装袋)

　　3).水电施工的穿墙、打孔、切割

　　4).开关面板安装

　　5).小五金、马桶、的安装

　　6).后期灯具的安装

　　3.工程结算方式：

　　按实结算：

　　总价结算：20元/平米(套内面积)

　　第六条 违约责任：

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。

　　第七条 纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

　　第八条 合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条.其它约定：

　　1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。

　　在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。

　　2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

　　3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

　　5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条 附则

　　(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　(二)本合同签订后工程不得转包。

　　(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　签字日期：

水电分包合同6

　　发包方：（以下简称甲方）

　　分包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》，本着公平、互利、诚信、有偿的原则，为加强对建设工程质量、安全生产的组织及管理工作，明确甲乙双方责任，经协商一致，特制定本合同条款，要求甲乙双方逐条详阅以下各条款，双方应严格履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、分包工程范围和工作内容：工程照明；动力电；采暖电；配电箱；土建防雷施工；电气专业相关施工图纸的要求进行施工；负责相关人员资质、工程内业，监理报验；负责该工程质监站等部门验收、备案工作。所用材料的进场卸车、码放现场安全文明施工。提供所对应人工费发票。

　　四、分包形式：清包人工费

　　五、工程承包计价方式及单价：35。00元/m2，按建筑面积计算，乙方提供人工费发票。此价格不包括税金，包含本合同中第三条中的所有项目。该人工费价格已经考虑该建筑物的建筑造型特点及市场人工费价格的浮动风险，签订完该合同后乙方不得以任何理由要求甲方提高人工费价格。

　　六、工程期限：20xx年10月10日全部完成。

　　七、支付工程款方式：管线设备安装完成后支付承包总价的50%，调试验收合格后在支付45%，剩余5%为质量保证金，交工一年后付清。

　　八、工程质量与验收：

　　1、工程质量必须符合《DB/23地方标准》“建筑工程质量检验评定标准”及哈市颁布的有关工程质量规定，乙方必须自觉接受市、区及监理、甲方、质量监督机构的检查、评定。

　　2、分部分项、隐蔽工程验收，未经验收或验收不合格，乙方不得施工下道工序，直至整改达到要求后方可继续施工，经整改仍不合格的，甲方有权对乙方重新进行资格审查，直至清退。由此产生的经济损失均由乙方负责。

　　3、双方签定上述承包范围的工程质量必须达到合格工程标准。如经行业主管部门验收未能达到合同要求质量等级的工程，甲方将按该工程总承包价的2%作为合同违约金在总承包价款中扣除。

　　九、现场标准化管理：为完善施工现场管理，使施工得以顺利地进行，工程能够保质、保量、按期完工交付使用，制定以下管理协议条文，现要求乙方必须严格遵照执行。乙方所有进场施工人员必须服从甲方现场管理人员管理。乙方负责本工程的现场文明施工、进场材料卸车，堆放、分类堆放。甲方不支付人工费，该项费用已包括在工程承包价款内，乙方不得以任何理由拒绝。现场因甲方原因造成二次材料倒运的人工费甲方负责支付（现场签认）。甲方派出该施工现场以外施工项目的人工费，甲方负责支付（现场签认）。乙方在施工中如出现质量问题，甲方有权视质量问题的轻重程度、质量问题出现次数、规模、范围及整改效果，对乙方进行经济处罚（数额多少全部由甲方决定，同样质量问题不得在该工程施工过程中出现第三次，出现第三次，罚款1000。00元），并在乙方工程款中扣除。乙方施工现场必须设置专人负责办理出入库。甲方提供的材料器具等，甲方将一次性发放给乙方，由乙方自行管理，直至乙方所分包的工程项目完工，乙方方可入库交给甲方，并且办理好出入库手续。施工过程中如发生材料、器材、工具损坏或丢失，（扣除定额损耗量，如有丢失或人为损坏，乙方必须以该物品购入价的1。1倍价格赔偿给甲方。如发现无故浪费或满地乱丢弃，甲方管理人员有权对乙方进行经济处罚，并在下一次支付工程款中立即扣除。乙方施工人员，如在工地有偷盗行为一经发现，必须交由公安机关处理，并且甲方对乙方将进行罚款处理，在工程承包价款中扣除。乙方必须服从甲方各阶段的进度安排、施工顺序、及各阶段的人数要求，如乙方不服从管理，甲方有权对乙方进行经济处罚（数额甲方视情节决定），并在乙方工程款中扣除。

　　注：以上甲方出具的罚款单无需乙方当事人签字，在施工现场公示板公示后，罚款底根到财务自动生效（在合情合理的前提下）。乙方已同意甲方上述协议各项条款，并保证严格遵照执行。

　　十、双方职责：

　　（一）、工程施工职责：

　　1、甲方责任：甲方委派项目负责人和管理人员负责该工程全过程管理和协调，并负责同建设单位、设计单位和其它横向单位的联系以及解决属于甲方所要解决的问题。根据施工图及施工说明，在施工前向乙方进行施工技术、安全、质量要求和验收标准的交底工作。负责施工过程中质量、安全、施工进度、标准化管理等方面的指导、监督、检查和考核。发现问题，及时向乙方提出整改意见。如乙方不能整改或明显不能履行合同的，甲方可单方面终止合同。配合乙方安排好施工人员的住宿问题，在施工过程中，乙方人员如发生工伤事故或急病，甲方应尽抢救之责，费用由责任方承担。甲方必须按材料进场计划提前组织进场，不得影响乙方正常施工，如因甲方材料供应问题造成乙方停工、窝工。甲方原因造成的延期，经甲方现场负责人核实认可后，工期相应顺延，如连续超过三天发生停、窝工，甲方必须支付乙方相应劳动力的工资（按实际发生人数计算，乙方书面上报项目部数额，项目经理审批，）。

　　2、乙方责任：乙方应接受甲方委派的项目负责人及管理人员对承包项目全过程的指导和管理，并配备相应岗位的管理人员：现场负责人一名，专职质量员一名、兼职安全员一名。乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度和管理要求，发现有违章违纪的应接受甲方的批评教育及罚款处理，对严重违章违纪的，甲方有权终止合同强行清退。由于乙方原因造成的.工期延误，每拖延一天，甲方将处罚乙方人民币10000。00元。如提前一天奖励5000。00元。

　　（二）、文明施工的职责

　　1、甲方责任：（甲方根据市政府和建设部有关要求，并根据组织设计要求负责具体实施，为乙方创造文明施工及安全作业环境。甲方应将文明、标准化施工的有关要求向乙方及时进行传达及交底，督促和检查乙方具体实施情况。甲方应听取乙方意见和建议，不断完善文明施工、标准化工地建设的管理水平。

　　2、乙方责任：根据甲方的要求制定本单位工程标准化施工管理工作细则，并认真加以实施。教育本单位职工，搞好宿舍卫生管理，保持公共设施的完好及生活区域、施工区域的环境卫生与整洁，禁止家属及小孩进入施工现场。教育本单位职工不得随意拆除安全防护设施，保持各类安全防护设施装置完好，发现问题应及时采取措施进行整改，或通知甲方进行处理。甲乙双方定期进行检查，发现问题共同进行整改，使安全生产、文明施工处于良好的受控状态。乙方在接到整改通知单后应立即改正，以确保文明施工标准化工地建设。乙方因管理不善或整改不力，甲方可对乙方进行教育、罚款和清退。

　　（三）、治安管理职责

　　乙方必须严格执行哈市人民政府关于《哈市外来流动人员管理条例》（以下简称条例）。乙方在签订合同后，十天内应将施工人员登记表、花名册和身份证、及照片贰张，交甲方。乙方应负责对工人日常“四防”教育，在布置生产的同时交底安全、防火工作，落实防范措施。配合甲方做好外包施工人员的法制教育卡登记工作。乙方单位职工必须自觉遵守国家法律、法规以及甲方单位规定的制度和纪律，具体包括：严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等；不准用公物制作私人用具，不准打架斗殴和聚众闹事，严禁流氓活动和其他违法乱纪行为。施工现场如发生斗殴事件，无论哪一方责任，那一方先动手，受伤严重一方的医药费、误工费、营养费等全部由另一方负责承担，与甲方无关（甲方不垫付任何费用）。并且，甲方有权对斗殴双方进行经济处罚，并在乙方工程款中扣除。凡违反上述规定的，甲方有权对肇事者将根据情节轻重给予教育，对情节恶劣并造成严重后果者，将报请有关部门以予治安处罚或追究刑事责任。甲方支付乙方的工程款单价中已包括为乙方施工人员及第三方办理意外伤害保险的费用。

　　本合同经双方代表人或委托代理人签字和加盖单位印章后生效。承包项目验收完毕，价款结清后自行失效。合同生效后，甲、乙双方必须履行合同的全部条款，任何一方有违约行为，则按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及有关规定和本合同的有关条款处理。本合同后附“建筑施工安全生产协议”具有与本合同同等的法律效力。

　　本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。

　　本合同签订地点：

　　甲方：（章）

　　项目负责人：

　　乙方：（章）

　　项目负责人：

　　签订日期：年月日

水电分包合同7

　　甲方：___________建设集团有限公司______项目部

　　乙方：_____ 身份证号码：_____

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。

　　一、工程名称：_____

　　二、工程地点：_____

　　三、承包方式：_____劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。

　　四、承包范围：_____

　　五 工期要求：_____在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的'时间内完成有关安装工序， 造成甲方其他后续工序不能如期完成， 拖延项目完工期，甲方除有权向乙方处以XX元以下的罚款外，造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。

　　六 质量标准：_____按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、。

　　2、压浆

　　单价：_____280元/t。

　　二、结算方法

　　按实际工作量计量结算。

　　三、甲方责任

　　1、为乙方提供设备、材料。

　　2、对乙方进行技术交底、提供图纸。

　　四、乙方责任

　　1、必须服从甲方的施工安排和要求、严格按图施工。

　　2、必须保证施工质量，因质量问题返工费由乙方全部承担。

　　3、必须爱护甲方提供的设备机具，不得随意浪费各种材料。

　　4、所用材料，均由乙方派人到材料库领取，并运至施工现场。

　　5、在施工过程中，乙方必须确保作业人员安全，如发生安全事故由乙方自行承担。

　　6、设备、材料上、下车由乙方负责。

　　7、房租、水电费由乙方负责。

　　五、未尽事宜，由双方协商，签订补充协议。

　　六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：_____乙方：_____

　　日期：_____

水电分包合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程范围及造价

　　(1)工程范围

　　____市东瑞园小区所有水电工程及所有消防工程及弱电工程。

　　(2)按________年预算结算材料人工按现行____省建筑工程材料价格信息表作决算，总价下浮10%结算。

　　二、付款方式

　　1、人工进场主体施工到转换层甲方按工程量80%支付给乙方，之后每月按月进度80%支付，工程完工后支付到90%，资料决算完后支付到97%，预留3%作为保修金，保修期到________年满后一次性付清尾款。

　　2、乙方进场施工，向甲方支付50万元工程保证金，工程保证金到工程施工至转换层，甲方退还50万元工程保证金。

　　三、工期

　　乙方应在甲乙双方合同签订后____日内即进场施工，具体施工内容及安排服从甲方工程建设进度的具体要求，乙方承报相应的施工进度计划，并保证在甲方总体进度计划的安

　　装的工期内，完成合同工程内容。

　　四、工程质量保证

　　1、乙方必须向甲方提供设备材料的检验报告及合格证书。

　　2、工程质量应达到《自动喷水系统设计规范》、《自动喷水系统施工验收规范》、《水电设施及弱电规范》要求，并应满足国家其它相关规范要求，通过消防验收。

　　3、系统安装并交付使用后，乙方对于本系统提供________年维修服务，维修期由系统安装验收合格之日起计算，在维修期内，乙方提供及时应急维修服务及提供正常损坏的部件，凡不正常使用而造成的部件损坏，乙方所提供的部件费用由甲方负责。

　　4、如非乙方原因造成完工后六个月内不能进行消防验收或验收不合格，至

　　第七个月起乙方所做工程自动进入质量保修期。

　　五、安装与验收

　　(一)甲方负责

　　1、提供系统设备运行所需的动力及照明电源。

　　2、负责系统安装期间所需的临时水电供应及费用。

　　3、在工地现场提供适当面积的库房和施工人员住房。

　　4、负责协调乙方与其它施工单位的关系。

　　5、甲方工程技术人员应积极监督，配合乙方施工工作。

　　6、工程完工时，甲方应当及时提供其它与消防有关的设备，材料资料文件以便乙方及时进行消防竣工申报。

　　7、甲方负责提供所用施工图及所需资料。

　　(二)乙方责任

　　1、负责消防系统水电系统及弱电系统的安装、调试、开通。

　　2、负责消防系统水电系统及弱电系统设备的提供及质量保证。

　　3、在甲乙双方确定的期限内完成设备的安装和调试工作。

　　4、接受甲方和当地检查部门对消防系统进行的验收，并保证验收合格。

　　5、为甲方工作人员提供技术培训，使甲方工作人员具备消防系统的基本操作能力。

　　6、负责________年质保期结束后的终身有偿期维修及备件供应。

　　7、负责教育、督促乙方工作人员遵守遵守相关的________动，安全及操作规章制度，文明施工，负责乙方工作人员的人生安全责任。

　　六、技术资料

　　乙方向甲方提供完整的系统操作说明书和安装说明书壹套。

　　七、不可抗力

　　由于不可抗力而使乙方工期延迟或不能完工时，责任不在乙方，但乙方应立即将情况通知甲方，并在不可抗力发生后____日内出具权威部门证明，送至甲方取认可。在确认有必要时，双方协商撤销本合同。不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震及双方同意的'其他不可抗力。

　　八、合同生效、变更、终止及其它

　　1、本合同由甲乙双方授权代表在中国____市签署，并于双方签字盖章后立即生效。甲乙双方要严格履行本合同中所规定的责任。当乙方对于合同工程所提供的________年保修服务结束之后，本合同将立即自然终止。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　3、所有甲乙双方签字的合同之附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

　　4、甲乙双方任何一方未经另一方同意，不得将与本合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何形式在任何时间转让给与执行本合同无关的

　　第三者。

　　5、在甲乙双方协调同意的基础上，根据实际需要可以对本合同做某此变更，甲乙双方将签署补充协议。

　　九、违约责任、争议的解决

　　1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。

　　2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除，如乙方不经甲方同意，单方解除合同，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失，如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

　　双方在履行合同中发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　十、附件

　　消防工程图和工程量清单，水电布置施工图及弱电施工图。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　授权委托人：

　　授权委托人：

　　联系人：

　　联系人：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　____日期：

　　____日期：

水电分包合同9

　　甲方： 身份证号：

　　乙方： 身份证号：

　　为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：

　　一、承包形式：

　　单包，即包工不包料(相关材料和辅材和大型工具全部由甲方提供，乙方负责小型工具)

　　二、承包价格：

　　按甲乙双方协商决定，水电安装总面积 平米。

　　PVC和JDG混合轻工价格 平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)

　　三、工程进度：

　　按甲乙双方及开发商要求，总工程期 天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)

　　四、安全：

　　甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时向甲方反映或汇报，如乙方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。

　　五、付款方式：

　　施工期间甲方按 楼和 楼分别单一楼/次付款。

　　施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款

　　1、预埋期间标准二层封顶拨总轻工款 %即 元。

　　2、主体封顶拨总轻工款 %即 元。

　　3、室内安装配管镶盒完成拨总轻工款 %即 元。

　　4、给排水完成给排水完成拨总轻工款 %即 元。

　　5、穿线完成拨总轻工款 %即 元。

　　6、开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款 %即 元。

　　7、剩余款项等水电安装完成拨总轻工款 %即 元，除 %即 元维修保证金外，剩余款项一次付清。

　　8、进度完成以后不论总建筑单位或土建项目部拨不拨款，甲方必须在工程进度完成后 天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利停工，并由甲方承担乙方所有损失

　　9、以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿

　　六、合同期内甲乙双方必须信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地，否则乙方所有损失由甲方全部承担

　　七、违约责任

　　甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支付 元作为违约金。

　　此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

水电分包合同10

　　发包人（以下简称甲方）

　　承包人（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：

　　第一条：工程名称及合同工期：

　　（一）、工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼（包括地下室）。

　　（二）、合同工期：

　　1、开工时间以开工报告日期为准。

　　2、完工时间

　　第二条：工作内容及设备：

　　1、工作内容：图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装，消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。

　　2、设备：消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。

　　第三条：工程固定价格费用包干范围：

　　1、按《江西省二零零四年工程定额》，建筑面积计算规则及（B/Y50353—20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）土建水电每平方米19元、消防水电每平方3元固定价含人工费、安全文明施工措施费及管理施工中临时用水用电人工费。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格（含人工费）。

　　2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。

　　3、含所有施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。

　　第四条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

　　第五条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。

　　第六条：工程款支付：施工过程中按主体预埋6元计算，每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的40%，工程完工后付20%。余款待装饰工程完工后付清。

　　第七条：工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。

　　第八条：工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

　　第九条：工程质量：

　　1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

　　2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

　　3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的`施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必须整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。

　　4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。

　　5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200—10000元。

　　第十条：安全施工：

　　（一）、安全施工与检查：

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　（二）、安全防护

　　1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

　　2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　（三）、事故处理

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第十一条：其它：

　　1、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

　　2、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

　　3、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。

　　4、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

　　5、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。

　　第十二条：合同的生效与终止

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　本合同未尽事宜双方友好协商解决。

　　甲方（章）

　　代表人（签字）

　　乙方（章）

　　代表人（签字）

　　合同订立时间：年月日

水电分包合同11

　　甲方：〈以下简称甲方〉

　　乙方：〈以下简称乙方〉

　　根据《合同法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程水电安装施工事项协商一致，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。

　　一、分包范围及方式：

　　1、项目名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：甲方承包范围内的灯具（包含打孔）、水体的安装及调试、绿地排水、给水，临舍水电、施工水电的配合及安装等工作内容。

　　4、承包方式：全额承包。本工程范围内所有人工、机械、材料、转运等全部内容及工程资料收集、整理、制作、工程结算、质保养护维修等内容。

　　5、合同暂定总价：_________元（大写：_________元），清单见附件。

　　6、承包结算依据：甲方根据主合同与业主方办理安装工程结算，甲方在业主方认可的安装工程结算金额基础上按16%收取管理费（含业主方税金），甲方在收取管理费后的安装工程结算金额为乙方实际的结算工程造价。

　　7、合同期限：_____年____月____日至_____年____月____日（具体时间按照甲方通知时间为准）

　　8、质量目标：合格

　　二、工程款支付

　　1、预付款：本工程无预付款。

　　2、进度款：乙方于业主方规定的时间上报工程进度给甲方，经业主方审核支付后7日内按业主方审核支付金额的84%支付乙方，最高进度款总额不超过甲方与业主方主合同安装部分造价84%X80%。

　　3、结算款：工程竣工验收并与业主方办理完结算后，甲方将结算金额扣除16%及质保金后一次性支付给乙方。

　　4、质保金：按照甲方与业主方景观主合同约定比例于工程质保期完，扣除业主方质保扣款后一次退还乙方。如有质量问题由甲方通知乙方维修，如通知后24小时内乙方未来维修，甲方另找人维修，维修费将在乙方质保金中按110%扣除，如质保金不足由乙方另行支付。

　　三、甲方责任：

　　1、对乙方的工程质量、安全生产、施工进度、综合治理、文明施工进行指导和监督。负责就本工程与业主方或对外相关事宜进行交涉、洽商。

　　2、当业主方支付本工程的工程款项时，由甲方向业主方收取，甲方并视工程进度和工程质量，审核乙方用款计划，减除甲方应收的费用后及时支付给乙方。

　　3、甲方应根据工程进度积极催促业主方及时支付工程款。

　　4、负责对工程资料的审核，并报送业主方。为乙方在现场办公区提供办公室，以方便工作联系。

　　5、甲方提供乙方施工中所需的零星钢筋、水泥、河沙、混凝土、砖等土建材料，结算时扣除相应项目的主材及辅材。

　　四、乙方责任：

　　1、甲方与业主方签定的合同，是本合同的总包合同作为本合同附件，该合同规定隶属负责实施的相关安装内容，在分包范围内，全部由乙方负责实施，乙方应认真履行，并遵守该合同对应的义务和责任条款。

　　2、委派为现场管理代表及安全责任人。严格执行国家的政策、法令法规，遵守甲方与项目管理相关的各项规章制度，贯彻落实政府及上级主管部门有关质量、安全、文明施工、综合治理等规定。

　　3、必须维护甲方的信誉、接受甲方的指导和监督，尊重监理和业主方，信守合同，不能与监理和业主方发生冲突，若发现一次处以20xx元/次罚款。乙方须在施工过程中严格遵守甲方的.各项规章制度和认真贯彻执行甲方已实施一体化质量体系标准，按合同的质量目标要求组织施工。

　　4、乙方有义务无偿对项目临舍生活用水电（生产场地）搭设、安装、维护（包含材料）。

　　5、生产场地的用水、用电，乙方有义务无偿配合安装、管理并回收。回收清单需项目部签字确认并作为结算附件（回收清单模板详见附件）。

　　6、灯具安装过程中，涉及石材的加工、开孔等由乙方自行负责。如由甲方指定第三方施工，产生的费用在乙方工程款中以110%扣除。

　　7、灯具、配电箱到工地后（包含非乙方购买），材料员必须进行验收，当场核对其型号、数量、质量等，否则因灯具质量、数量产生的问题及责任均由乙方自负。

　　8、乙方在施工过程中必须按相关规范施工并及时报送隐蔽、质量检查记录等，以便甲方随时检查乙方工程质量：沟槽开挖深度（不低于300mm）、回填未按规范要求施工到位罚款500元/次；转线井、排水井、集水井等井内壁抹灰不达标罚款500元/个；水篦子达不到使用功能罚款500元/个；电缆无套管敷设一经发现罚款500元/次。以上施工规范不达标，甲方有权指定第三方施工，产生的费用在乙方工程款中以110%扣除。

　　9、乙方具有实物成品保护的责任，实物移交业主方前发生的损坏、丢失、返工维修等费用均由乙方承担。

　　10、负责组织图纸会审、编制施工组织设计或方案，施工用电平面布置图和安全用电方案等有关的专项方案、施工进度计划，提供工程月度生产完成量报审表。

　　11、负责编制、落实工程预结算。工程项目的资料在施工过程中要负责编制、收集、整理、装订，工程竣工资料须送甲方审核后方能作为正式文件备案或报送业主方。乙方负责按照主合同要求编制工程竣工验收资料并按业主方要求时间提前7天交甲方审核，如不按时向甲方递交工程竣工验收相关资料，乙方应承担一切后果，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

　　12、在办理结算时，乙方不得高估冒算，如乙方结算的送审价高出甲方审定价5%，乙方按以下方式承担违约金：违约金=（乙方送审造价—甲方审定价）10%，在工程款项中以违约金形式扣除，并处以5000元罚款。

　　13、属于上级规定须持证执业、上岗的岗位人员，乙方必须使用具备资格的人员（由于本工程需要发生的乙方人员培训费用，由乙方承担）。乙方组织施工队伍进场前，必须把项目经理部机构名单及施工人员名单、资格证送甲方查存。特殊作业人员的上岗证须存放在项目部备查。

　　14、严格执行政府部门对机械设备的管理规定。

　　15、满足甲方实施的一体化质量管理体系要求。本工程材料采购必须严格按照主合同承担相关要求执行，所使用的材料必须具有出厂合格证、质量检验报告等相关的质量证明材料，按规定需现场抽检的材料须送工程质量监督机构检测确认合格方能使用，发生的检验费用由乙方承担。若业主方指定供应品牌，乙方必须严格按照指定品牌供应材料，否则发生的一切损失均由乙方自行承担，并对乙方处以人民币10000元/次的经济罚款。

　　16、施工过程中如有违反有关规定或发生质量、伤亡事故、拖延工期和因违章而被媒体曝光等，乙方有责任尽最大的努力减轻事故对甲方造成的负面影响。事故引起的处罚和造成的损失及事故指标全部责任由乙方承担。

　　17、乙方必须做好劳务工资的发放，杜绝出现工人罢工滋事的事件发生。

　　18、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则因此造成的一切法律责任及经济损失均由乙方承担，并偿付给甲方按分包工程结算费__0、1__%的逾期违约金。

　　19、如因工期或其他原因，甲方认为乙方不能按照约定完成工程内容，甲方有权指定其中部分或全部工作内容为第三方进行施工，产生的所有费用按第三方实际发生金额的110%在乙方总价中扣除。

　　20、若乙方中途退场，退场时按照所完成工程量产值的50%支付乙方。

　　21、凡由甲方提供的住宿，乙方负责保管住宿内的所有设施，乙方在合同签订后5日内缴纳房屋设施保证金1000元，乙方在退房给甲方前，房屋设施如有损坏，乙方应按实际损坏金额进行赔偿，在房屋设施保证金内扣除，不够部分从结算款中扣除；剩余部分在结算完成后退还给乙方（保证金不计利息）。（集装箱赔偿价格按合同附件三执行）。

　　22、发生以下情况，甲方可对乙方进行罚款：

　　（1）乙方不服从甲方管理；

　　（2）工人安全、素质及文明施工的教育与管理不善；

　　（3）其他有甲方明显理由的罚款；

　　（4）罚款的方式采取先警告、后罚款、再递增的原则。

　　23、其他施工规范未尽事宜，参考设计及相关规范。

　　五、其他条款：

　　l、本项目乙方不得私自转、分包给其他第三方施工，乙方不得就本工程对外的挂牌，一经发现甲方有权单方解除分包合同，勒令乙方无条件退场，按照所完成工程量产值的50%支付乙方。

　　2、当乙方无力履行甲方与业主方签定的本工程合同条款时，经甲方指正仍无转变时，甲方有权终止本合同，收回本工程，自行安排施工。由此引起的一切损失，由乙方负责。

　　3、甲方将工程款按合同条款规定以银行转帐或现金支票支付。乙方不能以任何方式直接向业主方收取或要求支付工程款项，如有违反，视作违约。乙方每次向甲方收取款项，须开据发票。

　　4、工程保修金的扣留及返还根据主合同的相关规定执行。

　　5、甲方尽力催促业主方按工程进度支付工程款，但若业主方未能按主合同规定及时拨付工程款，造成拖欠工程款或其他债务，乙方不得以诉讼或其他任何形式向未收到工程款的甲方追究经济和法律责任。甲乙双方应共同协商，并以甲方名义依法对业主方提起诉讼，共同追讨工程款，追回工程款后甲方根据本合同约定向乙方支付合同款项。该诉讼过程中所发生的一切费用（包括诉讼费用、律师费等）双方约定由乙方承担。

　　6、乙方在施工期间不得以甲方名义与有关厂家、材料商签定的采购合同，乙方在采购过程中产生的债务均由乙方负责清算偿还，与甲方无关。如因上述债务引发纠纷，甲方被起诉，乙方必须承担一切责任，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

　　六、争议的解决方式

　　合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，可由甲方法人单位所在地人民法院处理解决。

　　七、合同份数及效力

　　本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具同等法律效力。本合同自签订之日其开始生效，保修期满且工程结算完后终止。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

水电分包合同12

　　发包人：____(以下简称甲方)

　　承包人：____(以下简称乙方)

　　根据其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于20_________年_______月_______日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。

　　补充协议内容如下：____

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____

　　2、工程地点：____

　　3、建设规模：____

　　二、承包范围、内容及单价

　　1、承包方式：____分包(包工包料

　　2、承包内容：____按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。

　　3、计价(结算)方式甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20__年《重庆市安装工程计价定额》(-20__)及《20__年重庆市建设工程费用定额》(-20__)定额(以下统称安装定额)和20__年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。

　　三、管理费及税金管理费及税金

　　由乙方负责。

　　四、计算方法、单价及付款方式

　　1、工程质量：____优质结构。

　　达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。

　　严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。

　　2、本工程总工期：____以建设单位工期为准。

　　3、开工日期：____合同开工日期以发包人书面通知为准。

　　4、安全责任(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。

　　该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的'方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。

　　5、付款方式：____(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计万元(签订合同之时交纳万元，进场七天后交万元)。

　　工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还，此保证不计息。

　　(2)付款方式和时间：____主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的%，之后每月按进度工程款支付%，余款%在工程验收合格后付清，余款%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。

　　五、其他

　　1、乙方成立劳务作业队，在项目部领导下开展工作。

　　乙方不得转包、分包，积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期。

　　2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥，遵守工地上和各项规章制度，必须按时、按质、按量完成施工任务。

　　乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉。

　　3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。

　　4、未尽事宜，双方平着平等互利的原则协商解决。

　　5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。

　　甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________

　　法定代表人(签字)：_____________法定代表人(签字)：______________

　　________年____月____日_________年____月____日

水电分包合同13

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装分包事项协商一致，订立本协议。

　　1、工程概况

　　1.1、工程名称：金干项目(名企公馆)二期16#、17#楼工程。

　　1.2、工程地点：成都市成华区龙潭镇以南，紧临成都市过境主干道三环路的外侧，成南立交和龙潭立交之间。

　　1.3、建筑面积：地下约5000平方米，地上约29431平方米。

　　2、工作范围和内容

　　2.1、该工程施工图纸所包含的所有水电安装分部分项工程、施工过程中所有临时用水用电配套工程，以及甲方按技术特点委托的其他工程。

　　2.2、乙方对承包范围内的工程内容实行自主经营，独立核算、自负盈亏，承担与分包内容有关的债权债务。乙方自行组织管理和技术班子，负责组织调配人力、资金、物资、机械设备等生产要素，

　　2.3、乙方负责范围内所有施工资料、签证文件、检验试验、竣工决算、专项施工方案的编制和实施，以及建设单位发包合同约定的、与乙方相关的所有承建方义务。

　　2.4、服从甲方统一协调管理。乙方应按甲方要求向其他分包协作单位提供本专业范围的技术和管理服务。乙方应负责按施工方案要求进行套管预埋、开孔后收口、建渣清理等。

　　3、工期

　　3.1、服从甲方施工工期总体安排，满足甲方总网络进度计划的要求。要求水电安装工程任一施工项目均不导致总工期的延长。

　　3.2、工期已经包含各分包工程的穿插施工、主体阶段插入装修作业、节假日、冬夏气候和雨季天气、施工场地、隐蔽前检查、图纸变更以及报审版和实施版的特殊作业安排、签证办理、材料进场、水电供应、垂直运输、层高、难易程度以及其他非不可抗力因素。

　　3.3、乙方原因延误工期，按总包合同产生的违约金向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　4、工程质量

　　4.1、质量标准：图纸要求的现行国家或行业质量检验评定标准，总承包合同约定，同时并满足建设单位、监理、质检站及甲方过程检查验收要求。

　　4.2、质量等级：高分合格，验收一次性达标。

　　4.3、工程质量的措施费用、相关补救维修费用已经包含在协议单价内。

　　4.4、质量未达到标准乙方负责整改，由此造成的工程拖延和费用增加由乙方负责，并

　　4.5、每道工序开始乙方必须在现场做技术安全交底，每道工序结束乙方必须作自检并纠偏合格结论后方可报甲方验收，上道工序不合格不准进行下步工序施工，产生工期等损失乙方负责。

　　4.6、乙方对涉及临时给水、施工供电的技术和安全提供可行的方案，报项目部和监理单位审批执行。并应在符合安检要求前提下进行管理和保持。

　　5、承包方式

　　5.1、甲方按14.43 %(管理费10%，企业所得税1%，建安税3.43%)的固定比例从乙方分部分项工程决算产值中提取管理、配合、临设措施、保险、文明施工、所得税和利润。

　　5.2、乙方提供临时给水供电的技术负责和维护管理(包括所有用电作业时段的值班)的技术操作人员并不向甲方收取费用。乙方全权负责施工用电安全管理并不向甲方收取费用，甲方提供管理配合。临时水电材料甲方提供。

　　5.3、因建设单位报审版、实施版版本不同造成相关工程范围、施工方案、工程量不同，无论有多大程度变化，本协议的执行方式不变更。

　　5.4、本协议甲乙双方没有任何经济签证。

　　6、决算和价款

　　6.1、决算方式建设单位发包合同执行。

　　6.2、价款支付：

　　6.2.1、主体15层完成前甲方不付款，其后付款周期按建设单位支付周期。

　　6.2.2、付款比例为产值的80%(以建设单位审核为准)。其他不同阶段的付款和质保金的预留按照建设单位发包合同。

　　7、履约保证金

　　7.1、乙方向甲方缴纳30万元履约保证金。建设单位未收取甲方履约保证金时，甲方不向乙方收取或扣取，但其工程产值的30万视为履约保证金，在乙方严重违约时按本协议与履约保证金有关的条款执行。

　　7.2、履约保证金在竣工验收合格后返还给乙方。履约保证金不计息。

　　7.3、在乙方发生违约情节时，甲方有权根据乙方违约对甲方造成的损失、危害、及增加的风险程度，以及乙方纠正的态度，从履约保证金中扣取一定金额作为对甲方损失的赔偿。乙方认可甲方有处罚的权力。乙方可以通过证明自己的行为或后果对甲方没有任何伤害，并已经采取有效防范措施为由要求减轻或取消处罚。

　　8、民工及工资监督管理

　　8.1、乙方为履行本协议雇佣的工人属于乙方管理并支付工资。乙方承诺按时足额支付

　　8.2、乙方接受甲方为支付的工程款进行的监督。

　　8.3、乙方将雇佣人员名单以及身份证、特种作业复印件交甲方存档。用工必须符合国家和相关部门的规定，并订立劳动合同，约定劳资双方包括劳动保护、劳动报酬、劳动纪律等的责任、权利和义务。非专业技术人员不得执行专业技术工作，禁止雇佣无身份证、语言不能沟通或低素质的非熟练工。

　　8.4、乙方雇佣工人任何影响甲方生产秩序的行为，包括但不限于静坐围攻管理人员、人身威胁甲方项目部人员、拉闸断电、影响建设单位工作和销售，视为乙方组织，无论何种情况，相关人员即刻出场不得再用，甲方根据恶劣程度、影响和损失给予追偿损失并处罚20__~20__0元。

　　9、现场安全文明管理

　　9.1、因甲供材料不合格、违章指挥造成的安全事故责任由甲方负责。

　　9.2、乙方人员工地外的任何事故和事件由乙方负责。

　　9.3、必须建立安全急救预案，保持预案状态。安全事故必须无条件急救，同时第一时间报告甲方项目部。不得以任何理由延误抢救。如果因乙方逃避由甲方出面救援，甲方将视为乙方违约，在乙方赔偿金额外追加20__~5000元的处罚。事故处理必须执行“三不放过”原则。

　　9.4、乙方人员完全服从项目部的安全教育、技术交底、监督和管理。

　　9.5、甲方对现场安全和文明规定进行教育交底，乙方必须完全配合执行。甲方视乙方人员的违规为乙方的责任，以处罚乙方的方式执行。对多次(三次以上)的类似违规加倍处罚。

　　9.6、工完料净场清。其他专业完工后乙方进行的开孔，乙方应负责建渣的清理和恢复。乙方施工组织不合理造成的返工还应负责所用材料。

　　9.7、乙方有权拒绝执行甲方管理人员的违章指挥，对甲方安全防护设施的缺陷提出建议。

　　9.8、不得私自拆除安全围护设施。

　　9.9、严格执行经项目部同意的用电管理制度。必须落实保证用电安全、专业管理和节约用电。

　　9.10、其余安全教育和交底内容。

　　9.11、乙方服从甲方生活区管理制度。

　　9.12、乙方必须对所有进场的电气设备进行电气专业安全检查、资料符合检查并统一登记、管理，确保符合安全技术标准，需要检测、试验、备案的必须符合相关管理程序。甲方授权乙方有权拒绝不符合安全标准的设备进场。

　　10、工程技术管理

　　10.1、甲方将建设单位提供的水电施工图纸交与乙方。涉及设计变更、签证文件、技

　　10.2、乙方应参与图纸会审和设计意图交底。乙方应主动获取国家验收标准、行业技术规范。

　　10.3、乙方应完全负责本工程的电气安全技术和技术管理。甲方配合乙方监督执行电气安全管理制度。

　　11、双方权利、义务

　　11.1、甲方权利

　　11.1.1、有权监督乙方履行各项合同义务。

　　11.1.2、有权审批乙方编制的技术、进度、材料、劳务组织、协调计划。

　　11.1.3、有权对工程质量、进度、安全、现场文明进行监督，对乙方采购材料及隐蔽工程进行验收，要求乙方进行合适的调整或完善，以实现以交工目标为主的质量、进度和环保要求。

　　11.1.4、有权根据工程需要要求乙方撤换派驻施工场地的不能履行责任及不服从管理协调的代表、管理人员以及工人。在乙方明显不能履行合同时(进度影响总体施工进度，质量达不到交工要求，安全及现场文明管理混乱，协调组织和管理服从达不到约定要求，以及可预见对甲方将造成形象、经济损失的其他情况)，有权采取有利于工程进展的经济和组织措施，直至勒令乙方退场清算。

　　11.1.5、有权对乙方雇佣不合格技术人员或采用不合规技术方法进行纠正和处罚。 11.1.6、解释本协议，划定各专业分包范围、区域、工序交接配合责任，界定未配合责任和未保护责任。

　　11.2、乙方权利

　　11.2.1、有权监督甲方履行各项合同义务。

　　11.2.2、乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

　　11.2.3、针对甲方做出的处罚，乙方有权提出事件非乙方本意失误、同时能够补救挽回、并已经积极展开减少损失的努力，请求减轻或取消处罚。

　　11.3、双方均无权拒绝签收对方正常的工作函件和技术经济资料。

　　11.4、甲方义务

　　11.4.1、按约定向乙方支付工程款。

　　11.4.2、提供生产生活条件，协调其余分包单位等合同履行的基本条件。

　　11.4.3、向乙方提供除合同价款的施工主合同所有责任义务描述，提供完全的技术图文资料和技术交底。

　　11.4.4、保证符合国家相关的.安全、环境保护和劳动保护规定。

　　11.4.5、对乙方管理电气安全予以配合。

　　11.5、乙方义务

　　11.5.1、制定并组织落实施工进度计划、材料组织计划、劳务组织计划、场地规划和机械仪器计划。

　　11.5.2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全生产、文明生产和垃圾处理等管理规定。

　　11.5.3、安全施工

　　11.5.3.1、施工现场禁止引领无关人员进入施工现场，禁止无安全措施作业。进场人员应进行安全教育，应严格安全防护和防触电措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。

　　11.5.3.2、发生伤亡事故，应在第一时间报甲方，并按应急救援预案的要求处理。甲方应提供抢救的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。乙方劳务人员的责任由乙方承担。

　　11.5.3.3、按工程及安全需要提供充足照明和合适的动力电源接点，应与甲方协商用电安全的措施和管理办法，经过同意后实施。

　　11.5.3.4、使用、租赁或借用生活设施时要履行保护责任，产生不合理污染、破坏必须完好恢复或赔偿。不得留宿非本工程施工人员和家属。应制定专用防火和防触电措施，以确保建筑物内财产和人身安全。

　　11.5.3.5、工程施工过程及已竣工工程在未正式交付甲方之前，乙方负责成品保护工作。甲方协调明确其他分包方的保护责任。

　　11.5.3.6、即使工程款已经支付完毕，仍应配合甲方履行与建设单位主合同中的保修义务。

　　11.5.3.7、施工作业期间乙方管理人员必须在现场，同时保持24小时的通讯畅通以及即时到位。主要协调管理人员外出必须提前向甲方请假，并另外授权管理人员。

　　11.5.3.8、在甲方与建设单位主合同中约定由甲方承担的，本协议中与乙方水电安装分包相关的甲方义务，自动转为乙方应该履行的义务。

　　11.5.4、法律规定和本协议其他需要达到、满足的义务。

　　12、奖励、违约追究及其他

　　12.1、甲方根据具体情况制定的符合安全文明规范的制度经现场学习通报后，具有同样合同效力，乙方必须严格遵守。除特别严重的、恶意不服从管理的情况，管理制度的警告性处罚单人项一般不超过100元。

　　12.2、施工时，若未达到甲方有关部门质量要求应返工。若返工造成材料损失，由乙方负责赔偿，并在结算款中扣除。建设单位要求的返工或修整，乙方无条件接受且立即整改。

　　12.3、乙方在施工中若质量、工期无力按承诺执行而影响整个工程的交付，甲方有权参照4.4条处理。乙方接到退场通知后应在三日内无条件退场，退场后再与甲方协商善后

　　12.4、甲乙双方管理人员禁止出现非正常工作上的经济关系，如经发现甲乙双方管理人员存在不正当的经济来往并(或可能)对甲方造成经济或其他损失，视为乙方违约。甲方有权视情节进行纠正、处以工程款总额的0.2~1%的违约金直至解除本合同，同时甲方将对自己的管理人员进行处罚或辞退。

　　12.5、甲方施工组织管理的现场会议、发出的文函，均属于本协议附件，视为有效予以执行。

　　12.6、乙方完全履行本协议其他条款，按以下条款进行奖励：

　　12.6.1、无触电事故、安全用电检查全部合格、无治安事件、现场文明、电气安全管理措施及时落实整改率100%，结算款奖励20__元。

　　12.6.2、受建设单位奖励，因乙方管理和行为结果的奖金直接归乙方。

　　12.7、双方如有争议，应本作协商的态度进行解决。协商不成，可以提起诉讼。甲方只与乙方存在合同关系。乙方如果采取或纵容所用工人采取过激形式讨要工程款，甲方视为乙方违约。乙方人员不服从管理和调度，有权直接处罚乙方直至要求乙方辞退该人员。

　　12.8、乙方派驻现场全权负责的管理人员为 ，其签认的在本协议范围的技术、经济等文函票据，乙方认可。

　　12.9、本协议一式五份，甲方三份，乙方二份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

水电分包合同14

　　工程总承包公司名称：__________【简称甲方】

　　项目现场负责人：__________【简称甲方】联系电话：__________

　　项目技术负责人：__________【简称甲方】联系电话：__________

　　劳务分包负责人：__________【简称乙方】联系电话：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就工程工作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：工程概况：

　　1.1工程名称：山东恒沣膜科技有限公司综合厂房及职工公寓（简称）

　　工程地点：周村秀强门业东侧；淄博天浩织染有限公司北侧

　　建筑面积：综合厂房8066ｍ2；职工公寓：2979.53ｍ2

　　1.2工程承包范围：

　　分包范围：工程范围与内容：（包括厂房、公寓宿舍建建筑面积、施工图内合约所属的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算，不包括资料、预结算）

　　（1）室内给水管网安装；

　　工作范围：现有图纸室内给水预留、洞口封堵距室外墙皮1.5m处；洁具安装，交工不包括：消防系统及其设备预留安装；图纸变更；订购供水机械设备安装；台架砌，垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷；自制设施制作。

　　（2）室内排水管网安装；

　　工作范围：现有图纸室内排水预留、洞口封堵；距室外墙皮1.5m处及洁具安装交工?不包括：雨水管网；订购供水机械设备安装；台架砌，垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷；自制设施制作。

　　（3）室内照明插座线路安装；

　　工作范围：现有图纸室内照明系统预留、安装。及消防强电管线预留穿绳

　　不包括：后期变更及增加；主电缆入内主箱压、烫、做、接；台架砌，垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷；消防强电管线穿线、焊、接。

　　（4）室内照明灯具、插座、开关、电箱安装；

　　工作范围：现有图纸范围内低压部分数量

　　不包括：配电室内高低压设备设施安装；台架砌，垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷；消防点位、警示安装；

　　（5）防雷接地安装

　　工作范围：楼内外防雷、接地、等电位。

　　不包括：距室外墙皮1.5m以外；配电室等电位、高压进户接地、低压接地

　　（6）采暖系统安装

　　工作范围：1、综合厂房全部；职工公寓预留采暖主管至分水器

　　不包括：自制散热器等非成品制作；室内地暖；距室外墙皮1.5m以外管线

　　（7）弱电系统安装

　　工作范围：室内网络、电话、电视的弱电线管、线盒的预埋及管内穿绳工作，并保证管线畅通及配合弱电专业公司工作；

　　不包括：消防弱电；点位安装；主微机室安装；弱电桥架制作安装；安防系统。

　　承包方式：清包工（含小型机械工具及所用耗材如切割片、钻头、电锤头、电磨头、电镐头、石材切割片等易耗材料。不包括焊条、胶水、钉子、铁丝、汽油或液化气等非机械耗品）

　　1.3合同工期：

　　进场日期：

　　工程工期为：__________至__________

　　1.4质量等级：合格

　　1.5合同工作范围内价款：

　　1.5.1综合厂房单价：47元/m2(建筑面积)职工公寓单价：65元/m2(建筑面积)

　　1.5.2综合厂房合同价款：￥_____万元；职工公寓￥ ?万元

　　第二条：图纸

　　进场当天，发包人应提供图纸____套（未含竣工图）

　　第三条：甲方安装驻工地代表

　　3.1甲方安装驻工地代表姓名：

　　3.2职责：按合同约定，及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务，并与业主协调；及时提供业主及监理确认签发完毕变更单或图纸。

　　第四条：甲方工作

　　4.1协调提供施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至三级电箱；（楼层或其他，隔层或是每层）；

　　4.2提供乙方人员食宿场地；水电免费

　　4.3负责提供甲方现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知乙方；

　　4.4甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系；

　　4.5保证春节前、夏收前、秋收前乙方工人工资能及时发放；

　　4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。

　　第五条：乙方驻工地代表

　　5.1乙方驻工地代表姓名

　　5.2职责：按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。

　　第六条：乙方工作

　　乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

　　6.1按照甲方通知的时间准时进场，并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划，

　　6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求；

　　6.3按照甲方代表的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅自更改施工方案；与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。

　　6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理。

　　6.5乙方必须严格遵守相关法律、法规及条例，任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担。

　　6.6乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单。

　　第七条：结算与付款

　　7.1结算依据：以建筑面积按照设计图纸依据

　　7.2按节点进度支付工程款：一层封顶支付9%，二层封顶支付8%，三层封顶支付7%；四层封顶支付7%；给排水管线安装完毕付15%，电气穿线烫锡完毕装完成支付15%，弱电穿绳安装完成支付10%；防雷安装调试完毕支付14%；临水通水，临电试电完毕支付6%。工程进行中甲方要赋予乙方正常成生活、耗材借支费用。

　　工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的6%；剩余3%为保修押金，保修期按照业主与总包方的合同约定年。

　　以上支付节点均按实际完成面积支付。

　　第八条：工期延误：

　　8.1对以下原因造成的工期延误，经业主、甲方确认的`可以顺延工期：

　　8.1.1遇有大的设计变更工程量增加较大时；

　　8.1.2不可抗力；

　　8.1.3非乙方施工项目对工期造成影响时；

　　8.1.4甲方代表同意顺延的其它情况。

　　8.2严格按甲方工程部进度计划施工，如完不成时，如乙方严重违约，给甲方造成不良影响和经济损失其损失由乙方承担；

　　8.3如因业主及甲方原因，造成工期拖后十五天内，乙方不要求甲方承担因此造成的零工费用；如超过十五天甲方给乙方因此造成的全部实时零工费用。

　　第九条、质量预验收：

　　9.2乙方施工质量如不符合甲方要求，其返工的材料费用由乙方自身承担；

　　9.3业主、甲方供应材料造成的质量问题引起返工延期等原因造成的材料浪费、工期延误及甲方其它损失，均由业主、甲方承担。并给与乙方相应费用

　　第十条：补充条款：

　　10.1在工程施工中，依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准，必注明相应价格或人工费用，如无签字，乙方有权拒绝执行，不承担任何责任。

　　10.2如因甲方所供材料不及时，工期顺延。

　　10.3施工中音像资料图片具有同等法律效力

　　10.4甲方负责乙方工人入场三级教育及提供相应安全措施工具

　　10.5工人零工按现时工价均值180元/每人工日计费

　　第十一条：甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事，如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。

水电分包合同15

　　工程承包人： （简称甲方） 劳务分包人： （简称乙方） 为了保证工程的施工进度，工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。

　　一、劳务分包工作对象

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、分包性质:包工不包料（含部分辅材及施工机具）

　　二、工程分包项目：

　　1、按图纸设计要求（含设计变更通知单、技术变更核定单）和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行 工程所有水电安装含所有避雷联接工程，所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护，临时灯具安、拆。

　　2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包，给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管（即是说每户直接入一根给水水管），所有排水管含混凝土管接至主楼外2 1

　　米处，室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内，并安装空开，楼层所需电缆及双电源箱安装，楼道公共部分照明，弱电箱及可视管、电线管预埋到每户，消防安装工程（一次预埋），每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的'预留预埋。

　　3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带

　　和所需辅助材料工具等，由乙方自行负责。

　　三、合同价格

　　１、工程量按设计图纸要求，含承包范围工作内容，所有

　　临时用电及空开和机械用电的安拆与维护，以实际建筑面积 按照 元/m结算。

　　２、本协议书中所列费用为包干综合价，已包含施工管理

　　费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外，还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具（除甲方已安装的塔吊外）、劳保用品、医疗卫生等费用。

　　四、质量及工期

　　１、按国家相关建筑规范要求，工程质量达到合格，根据

　　该工程的总体进度安排，必须服从现场管理员的合理安排，结合进度要求，合理安排施工作业人员，并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求，每延后一天惩罚 元，提前一天奖励 元。如遇不可抗拒因素，工2 2

　　期顺延。

　　２、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求，在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责，由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算，在乙方当月的劳务款中扣除；若乙方所做的产品质量不合格同，又拒绝返工，甲方有权单方向外高价点包，点包一切费用由乙方承担，在乙方劳务款中扣出。

　　４、本协议签订后，乙方因自身原因造成的退场，其班组方单甲方结算60%给乙方，安全质量保证金不予退还，损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理，乙方要承担相应的经济责任。

　　５、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求，以及有违法乱纪行为发生等，甲方有权终止本协议，其余工资不予结算，安全质量保证金不予退还。

　　６、垫付人工费和生活费，正负零以下按照该项工程量的 %支付劳务报酬；中途每八层按照所完成工程量的 %支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价 %；剩余的 % 月后付清。

　　７、现场不能发生打架、斗殴，如发生一次罚款5000元，所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。

　　８、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带，如每 3

　　发现一次罚款200元，场地内不能随意大小便，如发现一次严惩。

　　五、在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作，严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业，自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工，不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故，概由乙方自行负责其经济损失，并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责，10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。

　　六、本协议未尽事宜，双方现场协商解决。

　　七、本协议一式二份，双方各执一份，签字盖手印生效，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　甲方代表：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日

【水电分包合同】相关文章：

分包合同(精选)08-22

(经典)分包合同08-23

[精选]分包合同08-25

分包合同08-18

水电安装合同06-15

水电施工合同01-03

分包工程合同05-01

工程分包施工合同05-19

工程分包合同04-21

优分包合同11-21