架子承包合同_1

架子承包合同

　　在人们的法律意识不断增强的社会，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家收集的架子承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

架子承包合同1

　　发包人：__________________（以下简称甲方）

　　承包人：__________________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：

　　第一条：工程名称及合同工期

　　（一）工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼（包括地下室）。

　　（二）合同工期：__________________

　　第二条：工作内容

　　外墙钢管架搭设，四层一挑。通道口防护棚搭设，临边防护搭设，中空部位内架搭设，挂安全网、竹跳板铺设（层层满铺），转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。

　　第三条：材料

　　安全网（密网、阻燃）、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装（槽钢材料甲供）。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。

　　第四条：工程固定价格费用包干范围

　　1、按《江西省二零零四年工程定额》，建筑面积计算规则及（B/Y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。

　　2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。

　　3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。

　　第五条：工程量计算方法

　　工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

　　第六条：合同价格的结算

　　工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。

　　第七条：工程款支付

　　施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付，主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%，余款待工程竣工验收合格后三个月付清。

　　第八条：工程款支付

　　工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。

　　第九条：工程款支付手续

　　乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

　　第十条：工程质量

　　1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

　　2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

　　3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过，只要有任何工程各主体中任何一方提出异议，乙方都必须整改到位，直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。

　　4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。

　　5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200-10000元。

　　第十一条：安全施工

　　（一）安全施工与检查：

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的'费用，由承包人全部承担。

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　（二）安全防护

　　1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

　　2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

　　（三）事故处理

　　1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　第十二条：其它

　　1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网（易燃）铺设竹跳板。

　　2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。

　　3、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

　　4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐，否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

　　5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理，按项目部指定地点堆放整齐，否则项目部派人整理，工资从乙方工程款中双倍扣除（每工日按150元扣除）。

　　6、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。

　　7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定的材料及人工费等均由乙方自行负责。

　　第十三条：合同的生效与终止

　　本合同经双方签字盖章后生效。

　　本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。

　　第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。

　　本合同未尽事宜双方友好协商解决。

　　甲方（章）：__________________

　　________年____月____日

　　乙方（章）：__________________

　　________年____月____日

架子承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公

　　平和诚实信用原则 ，双方就本脚手架施工承包事项协商一致，订立本协议。

　　工程概况

　　工程名称：北辰区双街道张湾004、005号地块一期(二)标段工程

　　工程地点：天津北辰区双街村京津快速路西侧北运河北岸河湾内

　　结构形式：剪力墙结构

　　质量、安全、工期履约保证金

　　合同签订前，乙方应向甲方缴纳履约保证金万元，合同履行结束返还乙方(无息)。

　　一、承包内容

　　一)承包具体楼座： 本工程所有楼号及地下室等

　　二)承包具体内容，共计16条。

　　1、包括但不限于本工程《全套施工图纸》、《扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-20xx》、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99 》内所需架子专业全部施工内容。

　　2、悬挑用工字钢的安拆、各种形式的内外墙钢管脚手架的搭设、刷油漆、维修、保养、拆除、清理工作，并码放到指定位置;操作层铺四排跳脚手板，按规范要求张挂安全平网。

　　3、各类安全通道、马道的搭设及拆除;

　　4、 “四口、五临边”的安全防护搭设及拆除、刷油漆，所有预留洞口的防护;

　　5、进出口防护棚、塔吊上料平台和外墙钢管油漆，装饰板油漆，钢梁油漆;

　　6、挂牌、挂横幅、各种甲方要求的广告牌的安装、拆除;

　　7、室内：楼梯栏杆安拆(包括油漆施工)、各类临边洞口栏杆安拆(包括油漆施工);电梯间内排脚手架的安拆;电梯间防护门、软、硬隔离的安装、拆除;

　　8、龙门井架搭拆、人货电梯施工平台、防护架的搭拆,包括安全防护、进出楼层平台、防护棚、等包含刷油漆等所有内容;塔吊防护、作业平台、休息平台的搭拆。

　　9、木工棚、钢筋工棚、搅拌机棚、水泥库棚、宿舍防护棚及所有防砸棚的搭拆、刷油漆等各类需要搭设临时设施;

　　10、楼层卸料平台的搭拆或安装，刷油漆;

　　11、施工期间本工种所使用的全部材料卸车，如钢管、扣件，脚手板、安全网等;

　　12、乙方在组织人员进场时，自带手用工具及劳动车;

　　14、基坑、马道、地库基坑周边防护架的搭设;各楼座安全区域防护的搭设，塔吊四周的围护等包含刷油漆。脚手架的封闭维护和安全网日常维护工作。

　　15、连墙架预埋、加固、拆除、割除，悬挑架(包括槽钢的保护盒，钢架拆除后将保护盒拆除)、卸料平台的预埋、加固、拆除、割除。

　　16、所有临时设施的需要搭设的防护架包括刷油漆;

　　17、施工现场文明施工需要搭设标语牌等标牌的龙骨架、防护架。文明施工所需的用工，保证现场达到文明施工要求。安全文明施工要求的、场地清理等工作内容。(不得要求项目部开设点工)

　　16、以上全部内容已包含在综合单价中，乙方不得以任何理由要求调整价格及增开点工。本协议内容未尽之处，在施工过程中若出现，乙方不得因为协议没有包含而拒绝施工或要求另增费用。以上内容乙方拒绝施工，由甲方派出点工，均按双倍工资予以扣除。

　　二、工程质量

　　1、按天津市市级文明工地、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99 》和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20xx要求验收，达到外墙优质脚手架的要求。施工时必须本着节约的原则，严禁随意浪费。

　　2、乙方施工质量达不到优质工程和甲方要求的，乙方无偿进行修理，并承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。

　　3、因乙方原因未能达到验收标准，从结算款中扣除2元/平米的违约金。

　　4、乙方应当严格按照图纸和设计说明等设计文件以及相关施工技术规范和操作规程进行施工，按国家和天津市相关规定，配合甲方做好试件和材料的试验，确保工程质量。工程质量因乙方原因未能达到总承包合同专用条款约定的工程质量等级及国家和天津市标准、规范要求的，乙方承担全部违约责任。

　　5根据甲方编制施工技术方案和施工技术措施、技术交底，做好班组及施工人员的教育并督促指导所属人员按按要求进行施工;配备和组织足够的.专业工程技术人员(含质量员)，检查和控制工程施工质量;控制施工所用的材料设备，使之符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准，如果甲方有确定的样板的，应按样板进行施工;隐蔽工程或达到双方约定的中间验收条件的工程，乙方组织所属技术人员对分项工程进行自检，自检合格后报甲方验收;甲方和监理在接到通知后24小时内到场验收，经甲方和监理单位检验合格签字确认后，乙方可进行隐蔽或继续施工。如未经自检的情况下报验，接受甲方罚款3000元的决定。

　　6、施工过程中，全程接受质量监督部门、建设单位、监理单位以及甲方的检查监督，并为这些检查监督提供便利条件。甲方或建设单位、监理单位发现工程存在达不到标准

架子承包合同3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了保质保量确保本工程外脚手架工程达到“双标化”技术要求和明确外脚手架承包者应承担的责任，经双方协商决定，特立此协议：

　　一.承包性质：包工包料(钢管由甲方租赁，乙方付费6个月)安全网、脚手片、铁丝、铁钉、油漆等全部包括在内。

　　二.承包范围：25#、26#、27#、23#、21#及中心会所的所有外架、安全网、脚手片满铺、外架斜走道、机械防护棚、进出口防护棚、井架进出口运输道、拉接预埋、四口五临边防护、钢管井架1只(中心会所)、保养检修及架子全部拆除。

　　三.质量要求：为确保双标化工程，严格按国家有关验收规范标准施工，以安检站验收评分为标准。严格计算钢管取料的尺寸及落脚尺寸规格和搭设规范，服从现场管理人员的指挥。

　　四.安全管理：乙方施工人员进入现场必须戴好安全帽，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想搭设前对职工进行安全技术交底，严禁酒后作业，人人做到遵守安全生产六大纪律和十个不准，凡是堆放在架子上的钢管、夹头、毛竹片必须及时固定，不能任意把钢管、夹头放在架子上，多余的.材料及时清理，搭设外架时要专人负责指挥，及时搭设防护棚及密目网围护，竹片必须四角用铅丝绑扎牢固，必须正确使用个人劳动防护用品。如乙方人员违章操作造成事故发生，一切经济责任和事故责任均由乙方负责承若发生意外事故，按公司事故章程处理。

　　五.工期要求：乙方在本工程施工中，必须配备足够的技术力量和施工人员及时完成生产任务，无条件服从项目部设立的进度计划，搭设架子必须在泥、木工之前，配合各工种抓好工程进度。

　　六.结算方法：外架子搭拆，按图纸建筑面积计算，商铺靠文华路、富华路二层以下待粉刷时临时搭设，搭设按一半面积计算，防护棚、围护、钢管井架等不另计费。所有外架包工包料，每平方按20元计算，所有外架建筑平方按220_M?计算。若商铺部位外架验收标化要求搭设时另加M?计算，结算时另加费用。外架所有钢管按300T计算，每吨70元，按6个月计算，夹头按4.5万只计算，每只按7厘计算，包括运装费，现按双方协商决定220_×20元=44万，夹头租费按21万元计算，外架搭设工程总工程款为23万元。

　　七.付款方法：外架子搭设三步架子完成后开始付款，每月按工作量的60%支付，架子工程完成后按产值的70%支付，余款待工程完工、架子全部拆除、清理整齐堆放后一次性付清。

　　本协议未尽事宜双方协商决定，协议一式五份，乙方一份，甲方四份，签子后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

架子承包合同4

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1.工程名称及规模：

　　2.工程地点：富阳_________路_________号。

　　3.工程范围：土建、钢结构等(不包括装潢、电力部分)

　　4.工程承包性质：包工包料。

　　二、工程质量、施工进度

　　1.工程质量：严格按照国家建筑施工规范进行实施，确保工程质量合格，因施工过程中的质量问题而引起的返工、经济损失、工期延误由乙方自负。

　　2.工期进度：核定总工期竣工日期为_____年_____月____日。

　　3.乙方必须认真做好安全文明施工，严格按照安全操作规程作业，订列相关安全措施。如出现人身安全事故以及其它一切事故责任自负。

　　4.乙方必须严格按标准化作业，各上岗人员及管理人员必须持上岗证。

　　三、工程款支付原则

　　1.工程总造价暂估为人民币伍拾万元整。

　　2.工程款支付：

　　1)土建材料进场、施工人员到位后，支付总价的_____%。

　　2)钢架结构结顶后，支付总价的_____%。

　　3)竣工验收合格后，支付总价的_____%;根据计划工期，延误____天暂扣进度款_____%，延误_____天，暂扣_____%，以此类推。

　　4)总价的_____%做为保证金。

　　四、其他事项

　　1.在施工中如质量经常出现问题或返工，特别是主体工程质量严格不合格，管理无程序可视为无施工能力，作为违约责任。甲方有权终止合同，另选施工单位。

　　2.工程进度：工期进度完不成，视为违约，负违约责任。

　　五、补充条款　________________________

　　六、合同生效

　　1.本合同自双方签字盖章后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

　　2.本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　实用专业工程承包合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 江苏省防汛防旱抢险中心防汛物资仓库安全维修工程

　　2、工程地点：防汛防旱抢险中心内

　　二、工期：

　　1、开竣工日期：20__年8月29日 -20__年10月27日(具体以开工报告为准)

　　2、合同总工期为 60工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。

　　四、质量标准采用下列：

　　符合国家质量验收标准;

　　五、合同价款

　　本合同工程价款结算采用下列 种方式：

　　1、采用固定单价方式，固定单价为元/平方米(工作量按实结算)

　　六、付款方式

　　1、工程款按 审计结束后付至审定价的90%，留置10%质保金一年后付清。

　　七、材料、设备供应：

　　八、质量及验收

　　1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保;

　　2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。

　　3、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　6、甲方应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的`责令退场，一切损失由乙方负责。

　　7、竣工后，乙方应书面通知甲方验收，乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式 份。

　　8、其他约定 ： 按图纸说明施工，达到甲方的要求，禁止随地洒落、倾倒。

　　九、施工组织与工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。

　　2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的 %支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

　　4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决

　　十、安全及文明施工与管理

　　1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

　　2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

　　3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

　　5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。

　　6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　7、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方

　　有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

　　十一、甲方责任

　　1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。

　　2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。

　　4、履行其它本协议约定的义务以及负责

　　十二、乙方责任

　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

　　3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。

　　4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

　　5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修， 日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。

　　6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。 十三、违约责任

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的 承担违约金，或每天按 1000元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

　　十四、附则

　　1、本协议经双方签章 后生效。

　　2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

　　3、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

架子承包合同5

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据施工需要，甲方将工程现分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程安全顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：____________________

　　二、工程地点：____________________

　　三、承包范围：____________________

　　施工图纸范围以内的所有施工内容，即本工程中的所有架子工程。施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　1、室内防护架，室外操作架、防护架；

　　2、架料安全标志安装；

　　3、所有架料的的搭设、维护、修补、拆除、清理、转运、堆码；

　　4、走廊、通道、施工道路防护架；

　　5、架工所用的安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方负责；

　　6、外墙防护主体和装饰双排外架；

　　7、建筑物的“四口”，“五临边”搭拆；

　　8、架料工程搭设、拆除、检修、现场运输、清理、堆码；

　　9、乙方负责办理的特种作业人员安全操作证；

　　10、坑周边剪力墙立筋支撑架和外边的脚手架的搭拆，坑边防护的搭拆；

　　11、搭拆吊装卸料平台主体1次和装饰1次，每次每层搭拆不少于3个；

　　12、外架挂安全密目网、首层的硬防护、层层挂安全兜网和跃层硬防护；

　　13、室内楼梯防护架的搭拆、防护的多次搭拆；

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约。)乙方所使用的手持工具及安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方自行负责。

　　2、按施工进度及甲方要求进行施工。

　　六、质量要求：

　　1、按现行国家有关规范或行业的质量检验评定标准为依据，并随时接受甲方技术人员及质检人员的检查。

　　2、在施工中乙方应绝对服从甲方监理的监督，如质量达不到规范要求，致使监理要求甲方停工整改，乙方搭拆影响甲方施工，所造成的损失由乙方承担。

　　七、施工工期：

　　乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：

　　九、工程管理双方责任：

　　A、甲方责任

　　1、及时提供工程上所需的各种材料，确保满足施工要求；

　　2、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；

　　3、负责工程质量跟踪检查及质量监督，负责分项工程质量评定及验收；

　　4、提供施工用水、用电及夜间施工照明；

　　5、按合同约定进度支付工程款。

　　B、乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；

　　2、工人进场必须乙方提供所需要的证件(身份证、特种操作上岗证等)，所产生的费用由乙方负责；

　　3、按工艺要求提前做好材料计划，报主管工长审批；

　　4、现场作业人员必须遵守现场的.各项管理规章制度、安全操作规程规范和现行法律法规；

　　5、合理使用材料，未经主管工长同意不得随意切割，违者视其情节轻重每次罚款200元以上；

　　6、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；

　　7、乙方要遵守施工现场安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方管理人员和安全检查人员的监督检查，如乙方不听从甲方人员的指挥以及违反安全操作规章所造成的一切后果由乙方自行负责；

　　8、严格按照国家规定进行施工。乙方作业人员必须戴好安全帽，外架及高空临边作业、高空作业必须挂好安全带，安全带必须高挂低作业，严禁低挂高作业，临边作业必须要做好安全防护栏以及2人以上方可进行施工。未做好防护栏的严禁作业，施工的安全责任由乙方承担，施工过程中由乙方引起的安全事故由乙方负责；

　　9、乙方承包外脚手架施工全过程必须派专人跟踪检查工作，如发现钢管及扣件不牢固或者安全网烂脱落等现象必须当时立即整改；

　　10、乙方承包脚手架最后的拆卸工序，严禁随拆随抛高空堕落，必须按每拆一层放一层，再拆第二层的施工方法；

　　11、乙方工人上岗作业时不准穿拖鞋及穿硬底鞋施工作业，如穿拖鞋及穿硬底鞋者，公司按每人次罚款50元的规定；

　　12、施工机械的使用必须严格按照施工机械使用规范、操作堆积进行使用，做到专人开机，持证上岗，如有临时更换开机人员的必须做好安全交接工作；

　　13、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；

　　14、乙方施工人员不得随意拿工地上的材料，如有发现将处予所用材料的五倍罚款；

　　15、在施工过程中要听从甲方施工管理人员的指挥，不准违规操作、不准强行施工；乙方高处作业、临边作业以及危险区域的施工要有足够的安全措施否则出现的安全事故由乙方自行承担责任；

　　16、严禁酒后上班，严禁打架斗殴、好酒闹事及偷盗。情节严重者扭送公安机关处理；

　　17、不得使用18岁以下童工和55岁以上老年人，有心脏病、高血压、残疾人等不能进入工地施工作业；

　　18、本工程乙方和第三方签订的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可；

　　19、若因乙方原因造成中途退场(包括自行退场、被建设方监理方指名退场及项目部开除退场)甲方只按乙方完成合格工程量的70%支付给乙方；

　　20、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部；

　　21、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担；

　　22、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担；

　　23、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

　　十、工程变更：

　　增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。

　　十一、保修责任：

　　保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。

　　本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

　　甲方：____________________乙方(施工责任方)：____________________

　　签约地点：____________________

　　签约日期：____________________

架子承包合同6

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　经甲乙双方协商，甲方同意将____________楼的架子工人工费分包给乙方，为了进一步加强管理，明确双方的责任，保质保量按期完成本____________工程的施工任务，特签订此合同，望共同遵守执行。

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。

　　2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场，并为乙方提供必备的施工条件。

　　3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收，发现问题应及时处理。

　　4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理，由此造成的全部经济损失乙方承担。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排，不得擅自停工、施工、我行我素。

　　2、乙方承包工程内容：所有相关配套工程及全部工序。

　　3、根据工地需要搭好上料口，各工种所用跳板等均有架子工负责。

　　4、架子工拆除后的铁丝、钢管堆放到指定地点。

　　5、按工地需要绑扎各道工序的脚手架。

　　6、工地发现安全隐患应及时整改。

　　7、外墙挂安全网。

　　8、安全网的搭拆、龙门架安拆、各种标语及安全门的搭设。

　　9、质量、安全、文明施工、工期、劳动纪律等各项指标，达到内控标准。

　　10、施工中的劳力安排：为保证施工能够顺利进行、保证工期、保证质量，必须安排足够的力工、技工等人员。

　　11、乙方在施工中必须作到工完场清，拆除的脚手架及跳板、三角架等物品必须按甲方指定位置归好垛，不准随便乱扔杆、木、铁线等。

　　12、乙方在施工过程中必须对周转材料进行保护，不准任意折断、摔断等。发现有质量不好的材料可以不使用。

　　13、乙方对所签订的'工期、工程质量及各种安排必须保证完成和实施，如有违约甲方有权对其班组进行处罚，情节严重的追究其责任。

　　14、乙方对施工现场的所有工具、设备不得损坏，若发现双倍罚款并追究责任，特别是机械设备不得随意使用，若使用必须经过甲方有关人员批准后方可使用。

　　15、乙方对施工现场的所有建筑材料、物品不准偷窃，若发现双倍罚款并追究责任。

　　16、在施工中所有施工人员必须经过技术交底、安全交底、安全教育方可上岗。

　　17、乙方不得以工地木料作为燃料，如发生按实际价格双倍罚款。

　　18、现场人员严禁酗酒、打架斗殴、随地大小便等违法乱纪的现象发生，若发生每次每人罚款1000元，情况严重的交有关部门处理。

　　19、因风、雨、停电及不可抗力所造成的停工乙方自己负责。

　　20、施工前乙方应与甲方签订安全生产合同书，方可进行施工，施工人员若发现安全隐患应及时向甲方有关人员报告，并立即整改。

　　21、乙方所有的施工人员都必须认真执行甲方的各项规章制度，对于甲方所开展的各项活动必须积极参加。

　　22、架子工的所有安全防护品均由乙方负责。

　　23、在本合同规定的工作范围内，乙方应按章操作、文明施工，乙方人员若发生安全和人身事故，由责任方承担所有费用。

　　三、工期：____________年__________月____________日至____________年__________月____________日。

　　四、质量标准：各分部分项工程均达到合格标准。

　　五、承包价格：按建筑面积每平方米8元计算。

　　六、承包形式：包工不包料，消耗材料不准超定额含量。

　　七、结算方式：甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方，其余的20%工程竣工验收后一次付清。

　　八、违约责任：本合同履行过程中如有单方违约，由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。

　　九、合同履行中发生争议，由甲乙双方协商解决，不愿协商或协商不成的，可向当地人民法院起诉。

　　十、合同条款如需补充，双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式二份，甲、乙双方各执壹份，双方签字之日起生效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　工地代表：____________工地代表：____________

　　____________年__________月____________日

架子承包合同7

　　发包方：__ (以下简称甲方)

　　承包方：__ (以下简称乙方)

　　根据《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方同意签订本合同，共同信守执行，特制订如下条款：

　　一、承包内容：

　　甲方同意将______________________________工程外墙钢管脚手架项目以包工包料形式承包给乙方承包。

　　具体项目包括外墙钢管脚手架搭设、拆除及维护，来回运输费，外架搭设人工费，材料包括钢管、扣件、立挂式安全网、竹串板等，以上材料属乙方所有，完工拆除后由乙方自行运走。

　　二、质量要求：

　　外墙钢管脚手架的立杆距离为1600mm~1800mm，内外立杆距离为800mm，立面距离为1800mm，每步架900mm高处设有一道护身栏杆，内立杆与墙体距离为250mm~300mm，外立面须搭设剪刀撑，每搭设完一立面必须挂上安全网，并负责在本栋主楼外架每三层自然楼铺设一道竹串板，如需增加费用另计。所有脚手架搭设按惠州市安检站规范搭设。

　　三、项目及计算方式：(以下涉及金额均不含税价)

　　(1)外墙综合脚手架面积计算：按建筑物凹凸周长每个转角加壹米乘以高度(计算至女儿墙顶，有斜屋顶的应在屋檐口滴水处另加米)，卸料平台口外墙脚手架不扣减，外墙综合脚手架每平方米人民币_______元。

　　(2)卸料平台：(卸料平台宽度2m：面积按2m乘高度计算;超过2m：面积按长边侧面乘高度计算)，每平方米按外墙架单价计算。

　　(3)安全通道、安全挡板、操作防护棚等，按实搭面积计算，外置上下楼梯按搭设周长乘高度计算，每平方米按外墙架单价计算。

　　(4)室内楼梯单排钢管防护栏按每梯每层_______元。

　　(5)施工作业过道(天桥)以侧面两边长度乘高度，每平方按外墙架单价计算。

　　(6)电梯井以内围长度加宽度乘高度，每平方米按外墙架单价计算。

　　(7)吊料平台、人货梯出入口、塔吊护墙，每层每个_______元。

　　(8)满堂架每立方米_______元。

　　以上项目所有木板工程材料、人工工资由甲方负责。

　　四、工期计算：

　　以上项目、单价是按照______天内工期计算，如因工程延期造成超期，甲方必须按已搭面积计租给乙方每天每平方米租金人民币_元，并逐月付清。工期的计算是从开始搭架之日起至外架拆除完毕之日止为施工工期。

　　五、付款方式：

　　甲方按搭设进度付款给乙方，当外架完成主体50%时，甲方再付工程总价_______的工程款，外架封顶后结算付至总价_______的.工程款，剩余的_______待外架拆除期间付清全部工程款，甲方应在乙方外架拆架前一个月内计算出实搭面积。

　　六、双方责任：

　　(1)甲方应提供场地给乙方堆放材料和生活用水用电及设备材料的垂直运输。

　　(2)若甲方没有按时向乙方支付工程款，乙方有权停工并追讨所欠工程款。

　　(3)甲方应配合乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理。(如被发现盗窃钢管则以钢管原价格20倍处罚，盗窃扣件则以每个扣件200元处罚)

　　(4)甲方应重视外架成品管理工作，不得随意拆除安全网、拉墙杆等，由此造成的所有返工工作由甲方负责。

　　(5)乙方必须服从甲方管理人员的安排，严格把关、确保安全、保证质量、确保施工进度。

　　(6)本协议以外增加的项目或甲方修改返工的费用应由甲方另外补给乙方，并办理签证手续，逐月付清。

　　(7)乙方必须保证材料充足，不得影响甲方施工进度，否则每次罚款500元。

　　(8)乙方在外架搭设过程中的安全事故由乙方自己负责。

　　(9)乙方在搭设过程中的预埋件由甲方自行处置。

　　(10)乙方人员应文明施工，不得在工地打架，赌博闹事，否则按甲方的管理制度接受处罚。

　　七、违约责任：

　　甲、乙双方应保持协议中规定的内容共同实施执行，若一方违约应赔偿另一方的经济损失。在施工过程中，如因甲方因素造成工程停工超过30天，甲方将按已完成工程量的90%结算给乙方，乙方有权对已完成工程进行拆除或按本协议的第四项计租。未尽事宜双方协商解决或另行补充协议。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字或盖章之日起生效，工程竣工结算付清款后自然失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　代表人：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　签订日期：

　　签订日期：

架子承包合同8

　　甲方 身份证号码

　　乙方 身份证号码

　　经甲乙双方共同协商，本着平等、互利甲方自愿 的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下：

　　一、 工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　二、 承包范围及工程内容：本工程的 总建筑面积 ㎡,周边搭设钢管双排脚手架，每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口)，安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设，保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时，按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工，每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道，搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷，以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除，统一堆放到现场指定的位置。

　　三、工程单价：负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算，每平方米 元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算，每平方以 元(壹拾肆元整)包干价。

　　四、付款方式：付款方式根据甲方主合同为基准，乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的工程量，由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%，余下的20%拆除脚手架后一个月内付清，余下10%与竣工验收后两个月内付清。

　　五、工程工期：乙方工期必须同甲方施工进度同步，无条件服从甲方安排，按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期，中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的，甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款)，必要时清退出场。

　　六、工程质量：按照国家规范及现行标准进行施工，并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收，对进场的材料不合格的严禁使用，乙方搭设不规范必须返工，出现的返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的前提下，在项目部的按安排下从事作业，要做到每样材料用到实处，接受项目部的.监督。安全文明施工，做到工完场清。

　　七、工程安全责任：乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥，并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底，不得乱施工，违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故，20xx0.00元以内的(包括20xx0.00)费用由乙方自行负责。20xx0.00元以上的按三七划分，甲方七成(甲方负责的七层，同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销)，乙方三成。该工程开工后，乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象，没人每次罚款500.00元，并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则，不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理，否则违章、违规造成的一切后果，必须罚款处理追究其法律责任。

　　八、为了确保质量，乙方委派负责，必须进驻工地，连续3天不到现场，视为自愿退出合同，甲方按实做工程量的50%结算。

　　九、本合同壹式叁份，甲乙双方各执一份，另公司留一份存档备查，双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

架子承包合同9

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国民法通则》，结合本工程的具体情况，本着自愿、公平、互利、诚信遵守合同的原则，甲方西湖明珠阳光宅16楼项目部脚手架搭设工程给乙方承包。经双方共同协商，特签订本合同，并达成以下一致条款：

　　一、工程名称：西湖明珠阳光宅16#楼

　　二、承包内容具体如下：

　　1、按甲方的施工方案搭设双排钢管外脚手架。外脚手架必须加拦腰杆，挂安全立网、平网、挑脚手工字钢的安装，从二层起每五层满铺设脚手板。脚手板、工字钢、安全立网、平网的材料由甲方提供。

　　2、搭设该工程所需要的卸料平台、塔吊升节操作台及屋面所需的脚手架。

　　3、搭设该工程吊蓝口所规定的脚手设施、电梯井周围的防护、搅拌机安全棚、人行安全通道及楼梯间安全防护。电梯井内每三层做硬防护。

　　4、按安全施工规范搭设该工程洞口周边的一切安全防护设施。

　　5、提供木工制模所需要的内外代替撑筒的一切钢管、扣件。

　　三、承包方式：包工包料;具体有：钢管、扣件、自备安全带、安全帽、扳手、洗扣件所用的废柴油。

　　四、承包价格：按建筑面积33元/㎡，地下室按半面积计算，不存在计时工。

　　五、付款方式：按月进度付款40%，工程竣工验收后一个月内一次性付清尾款。

　　六、施工工期：按总合同工期。

　　七、质量要求：工程质量达到建设单位对本分部分项工程的质量要求。

　　八、双方责任及义务：

　　(一)、甲方责任：

　　1、提供给乙方正常施工的工作环境，确保施工用电、水，提供垂直运输。

　　2、随时监督、指导、检查安全生产及施工质量、工程进度情况，对违反安全操作规程及不符合质量要求的部位，可令其停工整改，一直到达到要求标准后方可继续施工。

　　3、负责施工中的工序调节，指导主要工序技术交底。

　　(二)、乙方责任：

　　1、必须组织充分的.施工队伍施工，配备一名现场负责人指导工人施工，随时接受甲方及上级质量主管部门各项检查工作。服从甲方现场管理人员指挥，调配。严格遵守工地的各项管理规章制度;

　　2、施工时严格按安全操作规程和施工验收规范进行施工，不得野蛮施工，擅自违章操作造成的一切后果，均由乙方完全负责。

　　3、施工过程中，乙方要与其他工种密切配合，互相协作，确保工程进度，保证如期完工，因乙方原因造成完工日期滞后，将按每日 元从乙方工程款中扣除补偿金。

　　4、乙方在施工过程中要文明施工，按照甲方要求合理使用材料、设备、及时清理现场，做到工完场清。因乙方未按质量要求施工及其它人为因素造成的材料浪费、设备损坏，甲方将按所浪费原材料和损坏的设备价值从乙方工程款中扣除。

　　5、乙方班组长必须 在任何时候保持手机开通，否则将每不通一次罚款100元。

　　九、安全责任：

　　甲方在乙方进场后,安全员对施工班组进行必要的安全教育，班组长在上班前对施工人员进行班前安全交底，乙方必须按安全生产条例要求施工，严格采取安全保护措施，按甲方要求完善安全设施，确保施工安全，施工期间因乙方未按安全措施进行施工而造成的所有安全事故，均由乙方全部负责，并赔偿甲方名誉损失 元/次，因人力不可抗拒的安全事故双方协商解决;

　　十、验收程序及质量奖惩：

　　乙方施工完成后，由甲方牵头请相关单位对工程进行验收评定，达到质量要求后，甲方将按合同价款支付乙方完全兑现，若达不到要求，乙方必须按有关单位的要求进行整改至达到合格标准，并惩罚乙方合同价款的 %。

　　十一、违约责任：

　　(1)、任何一方要求全部或部分取消合同，必须提出充分的理由，经双方协商同意后方可，并且提出取消合同的一方需向对方赔付工程款的 %作为补偿金。

　　(2)、乙方必须确保工程的安全进度，由于乙方不力造成的安全事故，延误工程进度，甲方有权勒令乙方退场，另行安排队伍，乙方中途退场，甲方将拒付一切工资款;

　　(3)、甲乙双方必须严格执行合同,按付款办法给乙方兑现，因甲方原因造成的停工及误工工期均由甲方负责，并赔偿乙方相应的经济损失。

　　十二、其它：本合同未尽事宜，双方共同协商解决;本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，一份送当地公证机关保存，本合同自签字之日起生效，工程完工全部工程款结清后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____

架子承包合同10

　　甲方：___________________公司

　　乙方：___________________架子工承包班组长

　　经甲乙双方协商，甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方，为了进一步加强管理，明确双方的责任，保质保量按期完成本工程的施工任务，特签订此合同，望共同遵守执行。

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。

　　2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场，并为乙方提供必备的施工条件。

　　3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收，发现问题应及时处理。

　　4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理，由此造成的全部经济损失乙方承担。

　　二、乙方的'权利和义务

　　1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排，不得擅自停工、施工、我行我素。

　　2、乙方承包工程内容：所有相关配套工程及全部工序。

　　三、工期：

　　20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

　　四、质量标准：

　　各分部分项工程均达到合格标准。

　　五、承包价格：

　　按建筑面积每平方米8元计算。

　　六、承包形式：

　　包工不包料，消耗材料不准超定额含量。

　　七、结算方式：

　　甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方，其余的20%工程竣工验收后一次付清。

　　八、违约责任：

　　本合同履行过程中如有单方违约,由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。

　　九、其他：

　　1、合同履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,不愿协商或协商不成的,可向当地人民法院起诉。

　　2、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式二份,甲、乙双方各执壹份,双方签字之日起生效。

　　甲方：___________________公司

　　________年____月____日

　　乙方：___________________架子工代表

　　________年____月____日

架子承包合同11

　　发包人：项目部 以下简称：甲方

　　承包人：XX脚手架班组 以下简称：乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法

　　规规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，协商一致，甲方决定将工程的外脚手架分项工程发包给乙方承包施工，为明确双方权利和义务，订立本合同，双方共同遵守。

　　第一条 工程名称：

　　第二条 承包范围：甲方确认的施工图纸及甲方要求的所有外墙脚手架的工程量(包括但不限于双排脚手架的搭设、拆;安全网挂、拆;竹笆铺设及拆除;搅拌机、卷扬机、配电箱、楼梯出入口安全防护蓬、楼梯及楼层临边、洞口围护和防护;进料平台及电梯井的隔层防护的搭拆;踢脚板安装、安全标设牌的挂设、拆除后整理及场内堆放;砼跑道、屋面跑道的搭拆、施工过程中的中间补修完善等等)。

　　第三条 架子类型：式钢管脚手架。

　　第四条 承包方式：包工、包辅料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包自负盈亏。

　　第五条 合同价款及结算方式：

　　1的全部工作内容按 元/平方米(建筑面积)结算，此综合单价 含开具当地税务部门认可的发票费用。

　　2、现场签证发生后，必须在7个工作日内经甲方授权代表、现场施工员共同签字并加盖甲方公章确认后生效，否则甲方有权不予认可。超出上述时限补办签证的，甲方有权在结算中视为无效。

　　3、结算依据：包括但不限于本合同、工程量确认单、签证单、结算单，且前述材料需经甲方授权代表签字并加盖甲方公章，否则无效，乙方自行承担相应后果。

　　第六条 付款方式：1、按月乙方已完工程量付 %；2、工程完工付 %；3、

　　甲方与建设单位就本项目整体工程结算审计后付 %（注：乙方领取该笔款项时，需提供双方就本工程签字盖章确认的结算单）；4、剩余%作为本工程的保修金，在保修期(自本项目整体工程竣工验收合格之日起 年)届满后 日内无息支付。在付款时，乙方必须提供所有工人和乙方，签字捺印的人工工资发放证明，否则甲方

　　有权拒付承包费。

　　第七条 质量标准：本合同约定的所有工程质量标准为一次验收合格率100%并满足甲方与建设单位签订的建设工程合同约定的质量标准(注：必须通过甲方有关职能部门、监理单位、建设单位及主管监督管理部门验收合格)。

　　第八条 工期：

　　一、本工程于X年X月X日开工至X年X月X日完工，乙方施工进度必须满足甲方总进度计划及分部分项工程进度计划要求，具体计划要求以甲方安排的月进度计划和周进度计划为准。

　　二、乙方应根据自己的承包范围，合理安排劳动力计划，严格执行进度计划，确保按时完工。

　　第九条 安全施工：

　　一、乙方应严格按照建筑施工安全技术规范和标准要求组织施工，施工现场应按JGJ59—20_《建筑施工安全检查评分标准》规定达到合格等级。

　　二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并自行采取必要的安全防护措施，承担施工区域内的安全事故责任和因此发生的一切费用。

　　三、进场前，乙方应按照有关法律规定审核班组人员的年龄、身体健康状况等，乙方禁止聘用患有高血压、心脏病、癫痫病、精神病、恐高症等疾病的.人员以及未成年人从事建筑施工作业。若发生上述情况，乙方应承担由此产生的一切责任。

　　四、乙方聘请或雇佣的班组人员与乙方是劳务或劳动关系，由乙方承担相应的法律责任，与甲方无关，甲方与乙方仅是劳务分包合同关系。

　　五、甲方机械设备及施工用电严禁乙方及乙方班组人员私自操作，否则后果自负，如甲方每发现一次，视为乙方违约,需向甲方承担每次 元违约金并赔偿损失。

　　六、架体经验收合格后甲方使用时，乙方应向甲方做好明确安全交底。

　　七、在施工期间，乙方应在现场设置警戒线，并设专人看护。

　　八、乙方应定期对架体进行检查及维护，如发现甲方人员实施锯、拆、搭接或其它类似行为，应及时报甲方，甲方根据实际情况给予乙方办理签证。

　　第十条 甲方义务：

　　一、甲方代表 ，联系电话： 监督电话：0553-2862888

　　二、甲方负责工程施工的管理工作，对工程质量、安全、造价等实行全方面的控制与管理。

　　三、向乙方进行施工质量、安全技术交底，并提供相关资料。

　　四、按合同约定付款。

　　第十一条 乙方义务：

　　一、乙方代表 ，联系电话： ;联系地址： ;所有甲方与乙方的有关往来文件均以前述乙方地址为送达地址，一经送达即视为乙方收到。

　　二、严格服从甲方统一管理。

　　三、严格按照施工图纸、图集、施工规范、验收标准及技术要求进行施工，在合同约定的工期内完工，确保工程质量一次验收合格符合甲方要求，并按标准和规范自检工程质量，接受甲方、监理单位、建设单位的检查、监督及管理。

　　四、按甲方要求的时间和方式，及时上报：

　　1、上岗工人的花名册及身份证复印件、上岗证;

　　2、施工材料、物件、机械设备需用量计划;

　　3、施工进度安排和用工计划报表;

　　4、甲方要求的其他资料。

　　五、做好安全防护工作，并对施工人员进行安全及教育交底，确保施工安全，接受甲方管理，杜绝伤亡事故的发生。

　　六、乙方应严格按甲方施工平面规划要求搭建临时设施，机具与材料的布置、堆放应符合施工要求和相关规定，确保施工现场文明、规范。

　　七、乙方自行完成承包范围内的工程量后且经验收合格后工作日将该工程完整、有效结算资料报送甲方，如延期报送结算资料或资料不全，由此产生的后果由乙方自行承担。

　　第十二条 材料、机具供应：

　　一、甲方提供垂直运输(龙门井架、塔吊)，龙门井架和塔吊操作人员由甲方负责。小型机具(钢筋所有加工机械)、工具乙方自备，费用由乙方自行承担。

　　二、甲方提供的材料，乙方必须合理并节约使用，不得出现浪费现象，如果超出定额用量甲方有权在工程结算中扣除相应的价款，乙方需向甲方承担超额部分的20%的违约金。

　　三、乙方应提前7个工作日内向甲方书面申报材料需求计划，否则造成工期延误的，乙方承担相应的违约责任。

　　第十三条 违约责任：

　　一、乙方施工以合同约定的工期及甲方现场分部分项工期要求为准，每延误 壹 天，乙方承担违约金 元，累计延误超过天，除承担违约金外，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算，余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　二、施工中乙方班组人员不足或人员技能无法达到本合同要求可能导致工程工期延误，甲方有权采取包括终止乙方合同，乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程量的70%进行一次性结算，余下的30%作为乙方应承担的违约金支付给甲方,实际损失大于前述违约金标准的，乙方仍需承担实际损失。

　　三、若本工程施工中或整体工程质量经检查、验收未达到合同约定质量要求，乙方应在甲方要求的时间内无条件修复完毕(工期约束不变)，并承担由此产生的一切费用及责任。乙方未在甲方要求的时间内修复完毕，甲方有权另行安排施工人员(此劳动报酬由甲方自行确定)修复，由此发生的费用甲方在乙方工程款中扣除，乙方无条件接受。

　　四、乙方施工应确保不发生安全事故，每发生一次，乙方需承担元违约金。

　　五、乙方必须做到文明施工，负责施工现场工完场清和本生活区域内的文明卫生，否则视为乙方违约，需向甲方承担每次元违约金。

　　六、若出现乙方班组人员上访、闹事或类似行为，视为乙方违约，并向甲方按元/次支付违约金。甲方支付乙方承包费后，乙方未及时支付班组人员工资，导致严重后果的，乙方应承担民事责任和刑事责任。

　　七、甲方未按照合同约定支付承包费，对逾期未支付的承包费按国家银行同期贷款利率支付乙方利息。

　　第十四条 其他：

　　一、甲方有权对乙方施工内容进行检查检验，乙方应积极配合;乙方施工如不符合本合同要求，应及时返工或采取其他合理措施直至符合要求，并承担由此造成的一切费用和损失。

　　二、乙方自身的施工垃圾应按照甲方指定地点堆放，并承担其清理费用。

　　三、乙方承担因施工造成相邻关系损害的赔偿责任。

　　四、施工中不便计算工程量，以零工形式办理签证的，技工每工日 元，普工每工日 元。

　　五、本合同签订后3个工日内，乙方向甲方交纳 元履约保证金，保证金的退还方式：

　　六、乙方不得向甲方管理人员贿赂，不得私自请甲方人员吃饭、送礼，一经发现，视为乙方违约，乙方需按贿赂金额的 倍向甲方支付违约金。

　　七、若甲方管理人员向乙方索要贿赂，或以其它理由向乙方索取财物等，乙方可拨打监督电话举报，一经查实，甲方将给予乙方适当奖励。

　　第十五条 争议的解决：

　　本合同履行中发生争议的，双方友好协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十六条 合同效力：

　　一、 合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　二、本合同由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，其他印章加盖一律无效。

　　甲方： 乙方：

　　项目经理：工程承包人：

　　电话：身份证：

　　XX年X月X日XX年X月X日

架子承包合同12

　　甲方：___________________________

　　合同编号：___________________

　　法定代表人：_____________________

　　签订地址：___________________

　　乙方：___________________________

　　签订日期：______年____月___日

　　法定代表人：_____________________

　　为明确双方法律关系，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，就办公大楼布线工程承包事宜，在互惠互利的基础上达成以下合同，并承诺共同遵守。

　　第一条 工程范围

　　1.综合布线系统：按所附清单（略）提供设备及材料，并完成____个信息点(其中数据点____个，语音点____个)的安装、调试；工程完工后提供所有信息点的测试数据报告。

　　2.网络系统：按所附清单（略）提供设备及材料，并负责所有交换机的安装、调试。

　　3.所有工程施工按照“____办公大楼综合布线方案”(以下简称“方案”执行。

　　第二条 工程承包方式

　　工程承包方式采取包工包料方式。

　　第三条 工程总造价

　　1.工程总造价为：人民币_____元整（大写：____）。

　　2.合同价款的调整：当工程项目内容、范围发生变更，涉及材料设备数量发生变更时，合同价款调整由甲乙双方代表人共同商定

　　第四条 付款方式

　　1.工程验收合格后，甲方应在____日内将合同金额的____%，即____元人民币_____元整（大写：____）一次性支付给乙方。

　　2.工程质保金为合同金额的____%，即人民币_____元整（大写：____）；工程质保金在工程验收合格之日起满一年后支付给乙方。

　　3.工程款项均以银行转帐的方式支付。

　　第五条 工程工期

　　1.合同生效之日起____日内，乙方项目经理进场确定具体的施工图纸及施工方案(由乙方负责制作)，并指定现场督导工程师。施工图纸及方案经甲乙双方项目负责人签字(盖章)确认后方可实施。

　　2.工程开工日期为：____年_____月_____日。

　　3.若确需对“设计方案”做改动，由双方项目负责人确认后方可实施。

　　4.如因甲方原因使工程未能按时进行，乙方有权以书面形式向甲方提出延期申请，经甲方核实并签字(盖章)确认后乙方可将工期顺延。

　　5.甲方因故停止施工时，应及时以书面形式通知乙方并确定再开工日期，可恢复施工时同样以书面形式通知乙方，工期相应顺延;如无法确定再开工日期时，甲方需按工程已完成量向乙方结算相应工程进度款。

　　6.乙方应在_____年_____月_____日前完成工程的实施，并向甲方提交工程竣工报告。

　　第六条 工程验收

　　1.乙方竣工后____日内，向甲方提出书面验收申请并提供完整的竣工资料(工程竣工报告、设备材料验收记录、工程结算书等)和工程竣工图纸____套。

　　2.甲方在收到乙方验收申请及相关资料之日起____天内审计完毕，并组织有关人员进行验收，逾期不验收则视为验收合格。

　　3.验收通过后由乙方出具验收报告，甲乙双方项目负责人在验收报告上签字(盖章)。

　　第七条 甲方义务

　　1.按合同要求按时、足额支付工程款。

　　2.协调有关部门给乙方提供材料存放场所。

　　3.协调有关部门给乙方提供施工过程中所需的水、电。

　　4.在工程施工过程中协助乙方协调与土建施工单位的.关系，以保证工程的顺利实施。

　　5.工程验收合格后，系统的保护由甲方负责，所有人为不当操作造成的损失由甲方承担。

　　6.甲方指派____协助乙方在该项目施工过程中的工作，负责工程施工过程中掩埋工程的验收，设备材料的清点验收，工程签证单等单据，凭证的签字确认，当____不在时由____代签。

　　第八条 乙方义务

　　1.合同生效后，____日内进场确定施工方案。

　　2.工程涉及的材料、设备保证提供原厂优质产品。

　　3.按质按量按期完成施工内容。

　　4.在施工期间，必须遵守工地的安全文明施工规程，并听从甲方现场主管人员的合理性安排，若因违反上述规定而造成的经济损失及后果，将由乙方自行承担。

　　5.整个布线系统工程提供____年保用期，工程涉及的设备的保修期详见《附件》（略）中的“售后”说明，但人为不当操作及不可抗力造成的损害不在质量保证范围内。

　　6.响应服务时间在____小时以内，需现场解决的故障保证在____小时内到现场解决问题(法定休息日除外)。

　　7.编写工程竣工、验收及管理文档，提供实际的网线布线图和每一个信息点，语音点的FULKE书面测试报告。

　　第九条 违约责任

　　1.如乙方不能在合同规定时间内完工，每延期误一天乙方应按合同总价的千分之____向甲方偿付违约金。

　　2.如甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天甲方应按应付金额的千分之____向乙方偿付滞纳金。

　　3.如果由于甲方原因或不可抗拒力造成工期延误，工期顺延。

　　4.甲乙双方有义务对合同中涉及所有内容保密，若未经对方同意，擅自泄漏合同有关内容给第三方，应承担因此造成的对方的损失。

　　5.如因某方违反本合同造成对方损失，按《中华人民共和国民法典》的有关条款进行处理。

　　第十条 补充与变更

　　本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

　　第十一条 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　第十二条 争议的解决

　　本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十三条 生效条件

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。

　　本合同—式____份，各方当事人各执____份，具有相同法律效力。

　　甲方（盖章）：____________________

　　乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________

　　授权代理人：（签字）______________

　　住址：____________________________

　　住址：____________________________

　　邮政编码：________________________

　　邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________

　　联系电话：________________________

　　传真：____________________________

　　传真：____________________________

　　日期：____________________________

　　日期：____________________________

　　电子信箱：________________________

　　电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________

　　开户银行：________________________

　　账号：____________________________

　　账号：____________________________

架子承包合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方协商，甲方决定将纳雍县人民检察院办公楼及地下停车库工程的全部架子搭拆任务委托给乙方施工。为明确双方责任，本着互利互惠的原则，按照建安合同承包条例，保质保量保工期完成该施工任务，特签订如下合同，希双方共同遵守。

　　一、承包内容

　　按施工图中的及现有的设计变更和图纸会审后的该工程的内、外架、施工操作架、施工操作平台、现浇砼运输道、安全平网与立网的张挂、装饰架、安全防护及临时工棚搭设工程所用铁丝、安全帽由乙方自备等全部架子工内容。

　　二、承包方式、结算付款方式

　　承包方式：包工包料，单价按 元/m。

　　付款结算方式：进场自备生活费，标准一层完工后按完工工程量的80%付款，主体完成标三层付完成工程量的80%。主体完成付总工程量的 80% ，剩余的内装修完工后付 10% ，架子拆完清理后一个月内付清尾款。

　　三、甲、乙双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）提供乙方生活的住宿场地及住宿材料；由乙方自行搭建。

　　（2）负责向乙方进行安全教育、安全技术交底；

　　2

　　（3）负责向乙方进行质量标准交底，下达生产任务；

　　（4）向乙方提供排定的施工进度计划，并督促实施：

　　（5）按合同支付工程款；

　　2、乙方负责：

　　（1）按照甲方要求及安全操作规程、搭拆双排外架内架、斜道、砼运输道、支模用操作架、搭设操作平台等，保证脚手架搭设牢固，标高准确；

　　（2）负责施工场地内的场内运输。

　　（3）配合甲方进行脚手架的验收签字，每天必须在其它工种上架前进行架管、跳板等检查，确保架子、平台等使用安全

　　（4）注意文明施工，时刻注意清理场地，禁止乱堆乱放做到工完场清，天完天清层完层清，服从甲方的一切安排和管理，否则甲方有权进行相应罚款；

　　（5）宿舍做到每天清扫，保持清洁、整齐；

　　（6）班组长必须每天在现场，每发现一次无故不在岗罚款50元，以后每发现一次累加罚款；

　　（7）工地现场不准生火做饭、不准违反消防及计划生育有关规定，违者罚款200元/次；

　　（8）提供班组人员名单，身份证和计划生育证复印件。

　　（9）负责在现浇砼过程中派专人看护运输道及操作平台等。

　　（10）为保证工程进度质量向项目部交质量保证金 ，工程完工后无违章现象返回保证金。

　　四、工期

　　乙方必须按甲方的施工进度进行施工，做到脚手架的搭设一定

　　要配合其它工种施工，保证工程进度，确保脚手架搭设不影响其他工种的施工，如不能达到甲方要求而影响施工进度等，甲方将给予一定处罚。施工期间春种、双抢等季节必须服从甲方统一安排，每耽误一天罚款20xx元。

　　五、质量、安全

　　乙方必须严格按安全操作规程、安全规范要求搭设脚手架，搭设的脚手架必须能够满足施工要求和市安监站及市劳动局的检查要求，注意施工安全，高空作业一定戴好安全帽，系好安全带，杜绝安全事故的发生，由乙方施工人员造成的安全事故甲方概不负责。

　　六、违约责任

　　1、由于架子搭设不牢、脚手板绑扎不牢等造成的`安全事故以及由于脚手架下沉不稳固等造成的质量事故，由乙方负责并应赔偿事故造成的损失。

　　2、乙方施工人员不听从甲方的安排和管理，浪费甲方的材料或乙方技术素质和职业道德较差者，甲方有权辞退乙方人员，或更换不合格施工队伍，造成损失由乙方自负。

　　5、由于乙方的原因造成工期延误，质量事故或未达优良工程，或因乙方原因中途停工，只按实际完成工作量的70%结算，结算款待工程竣工验收后支付。

　　七、其他

　　1、严禁打架斗欧，无论谁对谁错，打架者各罚500元/次，情节严重者交公安机关处理。

　　2、严禁偷盗行为，一经发现，罚款20xx元/次。情节严重者交公安机关处理。

　　3、严禁施工人员随地大小便，一经甲方人员发现或其他工种人员举报，罚款伍拾元/人次。

　　4、不戴安全帽或穿拖鞋在施工区内者，处以50元/次罚款，班组长处以100元/次罚款。

　　5、提供班组人员名单，身份证和计划生育证复印件。

　　八、未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，从签订之日起至工程竣工验收价款结算时废止。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　年 月 日 年 月 日

架子承包合同14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　经甲乙双方共同协商，本着平等、互利甲方自愿 的外防护脚手架搭设、拆除等相关项目承包给乙方。具体事项如下：

　　一、 工程概况：

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　二、 承包范围及工程内容：本工程的_________总建筑面积_________㎡,周边搭设钢管双排脚手架，每层楼工字钢(槽钢)搭设时出料平台预留预埋、四周外架埋铁(包括外架楼口)，安全密目网、平网的绑扎竹跳板铺设，保证外架搭设支撑牢固、可靠。同时，按建委及安管站的要求及外架施工、规范施工，每层楼的梯道、露台以及四口五临边安全通道，搅拌机防护棚、钢筋制作防护棚全部由乙方负责搭设、拆除。乙方所需的安全带、安全绳、安全帽由乙方自行负责。要求有刷花杆的必须刷，以及安全标志、表识必须符合满外架的验收规范及要求。工程完工后的拆除，统一堆放到现场指定的位置。

　　三、工程单价：负楼按搭设楼层立面搭设的架子面积计算，每平方米_________元(壹拾元整)包干。材料由甲方负责提供。标楼按地面平方每层647平方计算，每平方以_________元(壹拾肆元整)包干价。

　　四、付款方式：付款方式根据甲方主合同为基准，乙方完成标准七层楼的搭设脚手架的工程量，由施工方开据予以结算。甲方支付乙方承包单价完成量的人工工资70%，余下的20%拆除脚手架后一个月内付清，余下10%与竣工验收后两个月内付清。

　　五、工程工期：乙方工期必须同甲方施工进度同步，无条件服从甲方安排，按照报审的施工方案进行搭设和拆除。保证甲方的施工工期，中途因缺乏人员不按时保证甲方正常施工进度的，甲方将罚乙方每天500.00元至1000.00元(拖延工期款)，必要时清退出场。

　　六、工程质量：按照国家规范及现行标准进行施工，并接受安管站、业主、监理及相关职能部门的检查验收，对进场的材料不合格的严禁使用，乙方搭设不规范必须返工，出现的返工费用由乙方自行承担。乙方必须保证在安全的.前提下，在项目部的按安排下从事作业，要做到每样材料用到实处，接受项目部的监督。安全文明施工，做到工完场清。

　　七、工程安全责任：乙方进入施工场地必须服从甲方项目部人员的指挥，并接受项目部三级安全教育及质量安全技术交底，不得乱施工，违反安全作业本;如出现伤、亡、残事故，_________元以内的(包括_________)费用由乙方自行负责。_________元以上的按三七划分，甲方七成(甲方负责的七层，同时必须要有伤、亡、病、残者持有县级医院的出入院证明的医院发票方可报销)，乙方三成。该工程开工后，乙方不得以任何借口导致停工和出现吵架、斗殴现象，没人每次罚款500.00元，并因此造成的后果由乙方负责。各班、组本着相互配合的原则，不能相互拖延或者故意损害其它班、组的利益。乙方必须服从现场管理，否则违章、违规造成的一切后果，必须罚款处理追究其法律责任。

　　八、为了确保质量，乙方委派负责，必须进驻工地，连续3天不到现场，视为自愿退出合同，甲方按实做工程量的50%结算。

　　九、本合同壹式叁份，甲乙双方各执一份，另公司留一份存档备查，双方签字生效。(本合同解释权由甲方)

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

架子承包合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　为了保质保量确保本工程外脚手架工程达到“双标化”技术要求和明确外脚手架承包者应承担的责任，经双方协商决定，特立此协议：

　　一 .承包性质：包工包料(钢管由甲方租赁，乙方付费6个月)安全网、脚手片、铁丝、铁钉、油漆等全部包括在内。

　　二 .承包范围：25#、26#、27#、23#、21#及中心会所的所有外架、安全网、脚手片满铺、外架斜走道、机械防护棚、进出口防护棚、井架进出口运输道、拉接预埋、四口五临边防护、钢管井架1只(中心会所)、保养检修及架子全部拆除。

　　三 .质量要求：为确保双标化工程，严格按国家有关验收规范标准施工，以安检站验收评分为标准。严格计算钢管取料的尺寸及落脚尺寸规格和搭设规范，服从现场管理人员的.指挥。

　　四 .安全管理：乙方施工人员进入现场必须戴好安全帽，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想搭设前对职工进行安全技术交底，严禁酒后作业，人人做到遵守安全生产六大纪律和十个不准，凡是堆放在架子上的钢管、夹头、毛竹片必须及时固定，不能任意把钢管、夹头放在架子上，多余的材料及时清理，搭设外架时要专人负责指挥，及时搭设防护棚及密目网围护，竹片必须四角用铅丝绑扎牢固，必须正确使用个人劳动防护用品。如乙方人员违章操作造成事故发生，一切经济责任和事故责任均由乙方负责承若发生意外事故，按公司事故章程处理。

　　五 .工期要求：乙方在本工程施工中，必须配备足够的技术力量和施工人员及时完成生产任务，无条件服从项目部设立的进度计划，搭设架子必须在泥、木工之前，配合各工种抓好工程进度。

　　六 .结算方法：外架子搭拆，按图纸建筑面积计算，商铺靠文华路、富华路二层以下待粉刷时临时搭设，搭设按一半面积计算 ，防护棚、围护、钢管井架等不另计费。所有外架包工包料，每平方按20元计算，所有外架建筑平方按220_M?计算。若商铺部位外架验收标化要求搭设时另加 M?计算，结算时另加费用。外架所有钢管按300T计算，每吨70元，按6个月计算，夹头按万只计算，每只按7厘计算，包括运装费，现按双方协商决定 220_×20元=44万，夹头租费按21万元计算，外架搭设工程总工程款为23万元。

　　七 .付款方法：外架子搭设三步架子完成后开始付款，每月按工作量的60%支付，架子工程完成后按产值的70%支付，余款待工程完工、架子全部拆除、清理整齐堆放后一次性付清。

　　本协议未尽事宜双方协商决定，协议一式五份，乙方一份，甲方四份，签子后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

【架子承包合同】相关文章：

架子工工程承包合同10-14

承包合同承包合同02-22

经典承包合同06-16

承包合同07-27

承包合同精选03-28

正规承包合同03-12

修路承包合同03-17

混凝土承包合同03-09

班车承包合同03-13

长期承包合同03-15