最新建筑工程合同_2

最新建筑工程合同范本

最新建筑工程合同范本1

　　建设单位： （以下简称甲方）

　　施工单位： （以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。

　　2、工程地址：儋州市中兴大道。

　　3、工程范围：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。 除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准（参照松涛花园5#、6#楼）含基础挖运土方，外运土方等全部内容;

　　4、总建筑面积约13864㎡（以施工图纸为准）。

　　5、给排水做到外墙1。5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;

　　6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;

　　7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万（含税金）;

　　8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

　　9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘1000元;品牌由甲方确定。

　　二、施工准备

　　1、甲方

　　（1）负责做好水通、电通和道路通;

　　（2）组织有关人员进行施工技术交底;

　　（3）委派 为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。

　　2、乙方

　　（1）负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;

　　（2）现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续;

　　（3）组织施工人员和材料、机械进场;

　　（4）负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料，确保达到交工验收标准;

　　（5）委派 为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。

　　三、工程期限

　　本工程经甲乙双方协商一致，总工期 300 天（日历日）。（如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期 300 天。

　　四、本工程竣工质量为一次性合格工程

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;

　　2、乙方在施工中必须遵守下列规定;

　　（1）凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;

　　（2）隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工;

　　（3）乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意，方可进入下一道工序施工;

　　（4）工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。

　　五、安全生产与文明施工

　　1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责，必须按《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省建设工程安全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。

　　2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。

　　3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。

　　4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。

　　六、工程价款支付及结算

　　本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币（含税金）2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时（五层顶楼板），发包人按承包人总造价的的25%（2426×25%=606万），支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时，发包方按承包人总造价的25%（2426×25%=606万），支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%（2426×25%=606万）工程款给承包人，且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清（不计利息）。

　　七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民法院诉讼解决。

　　八、其它约定

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

　　2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方（松涛管理局）指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

最新建筑工程合同范本2

　　发包方： （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围：

　　4、承包造价： 元（大写： ）。

　　二、工程期限

　　根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期 天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延） 开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期 天。

　　三、本工程竣工质量为一次性合格工程

　　乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;

　　四、工程价款支付及结算

　　本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

　　五、其它约定

　　1：甲方承担的安全责任、权利

　　（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

　　（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

　　（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;

　　（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

　　2：乙方的责任、权利

　　（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

　　（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;

　　（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;

　　（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。

　　六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

最新建筑工程合同范本3

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：催化料车间4号库

　　工程地点：皇马工业园一区

　　工程内容：土建及钢结构、不包括地坪、水电

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：_______

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：包工包料

　　三、合同工期

　　开工日期：20xx年11月1日

　　竣工日期：20xx年4月30日

　　合同工期总日历天数180天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、合同价款

　　金额（大写）：壹佰零柒零伍拾肆元（人民币）$：1070054元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1。本合同协议书

　　2。中标通知书

　　3。投标书及其附件

　　4。本合同专用条款

　　5。本合同通用条款

　　6。标准、规范及有关技术文件

　　7。图纸

　　8。工程量清单

　　9。工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：20xx年10月26日

　　合同订立地点：新隆市场C区58号

　　本合同双方约定：鉴字盖章后生效。

　　发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　年月日：

最新建筑工程合同范本4

　　发 包 人：（以下简称甲方）

　　承 包 人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。

　　第1条：工程概况

　　1。1工程名称：

　　1。2工程地点：

　　1。3工程内容： ，总建筑面积约 平方米。

　　1。4承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收、包保修的方式履行建筑施工承包责任。

　　第2条：承包范围

　　2。1乙方承包范围：

　　2。1。1按甲方提供的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，根据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除 工程外，均由乙方负责施工，具体内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明。

　　2。1。2未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方承担。

　　2。2甲方可指定发包的专业工程，不委托乙方施工：

　　2。2。1首层大堂装修、户内豪华装修、高低压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信（包括宽带网）、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中央空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须承担配合施工的责任。

　　2。3 甲定生产厂家乙负责采购的材料：

　　钢筋：

　　水泥：

　　防水卷材：

　　门窗：

　　第3条：工程质量标准

　　3。1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。

　　3。2保修期自本工程竣工验收合格之日起计。

　　第4条：保修期

　　4。1本工程保修期为：

　　1、基础工程及主体结构工程为设计年限。

　　2、防水工程5年。

　　3、管线设备工程2年。

　　4、装修工程2年。

　　5、缺陷责任期：6个月。

　　第5条：工期

　　5。1总工期： 天（本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收的时间，不包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期）。

　　5。2开工日期： 年 月 日，具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开工令为准。

　　5。3节点工期：

　　5。4合同文件中提及的工期，不包括劳动假日、公众假日和恶劣天气日子。

　　5。5。如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　（1）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;

　　（2）凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

　　（3）重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

　　（4）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工;

　　（5）非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

　　（6）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

　　（7）人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　5。5承包方必须按照约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工。

　　5。6因承包方原因不能按照协议书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的，承包方承担违约责任。

　　第6条：承包方式

　　6。1本工程采用乙方包工包料、包质量、包工期、包安全、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。

　　6。2在施工期间，其它有需要由乙方承包施工的项目（合同外项目、图纸会审变更部分和有关变更文件、资料及所包含的内容），以甲方的书面通知为准，相应费用、工期应经双方确认后调整。

　　第7条：合同价

　　7。1工程款计价方式：

　　7。2付款方式：

　　预付款：

　　工程进度：

　　工程结算款：

　　第8条：合同生效

　　8。1合同订立时间： 年 月 日。

　　8。2合同订立地点： 。

　　8。3本合同自双方签字并盖章后生效。

　　8。4本合同文本正本贰份，甲方、乙方各壹份;各份均具同等法律效力。

　　第9条：其它约定

　　9。1甲方付予乙方的工程款，乙方须优先支付工人工资;若乙方拖欠建筑工人工资，甲方有权从工程款中直接支付。乙方与其工人之间的争议与甲方无关，甲方不承担任何责任。

　　9。2本工程的安全防护、文明施工措施费，乙方须符合国家或省、市等的规范要求，且须保证安全防护、文明施工措施费专款专用。否则甲方有权停止安全防护、文明施工措施费的支付，索回已经支付的安全防护、文明施工措施费;因乙方未履行上述约定而造成的任何损失和责任，概由乙方承担。

　　9。3乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。

　　9。4甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　9。5本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。

　　本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

最新建筑工程合同范本5

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：彰武县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点： 彰武县建材市场院内 。

　　二、承包方式

　　三、工程承包内容

　　四、合同价款

　　实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。

　　五、 付款方式

　　方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。

　　六、总工期要求

　　七、甲方责任

　　1。甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　2。甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　八、乙方责任

　　1。乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

　　2。因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。

　　九、工程质量、安全及保修

　　1。乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　2。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

　　3。工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

　　十、争议及解决办法

　　未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

　　第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

　　第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

最新建筑工程合同范本6

　　发包人：

　　设计人：

　　发包人委托设计人承担经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1。1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1。2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1。3建设工程批准文件。

　　第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

　　第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

　　第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

　　第五条 本合同设计收费估算为 万元人民币。设计费支付进度详见下表。

　　说明：

　　1。提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2。在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费， 不留尾款。

　　3。实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核 定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时， 双方另行签订补充协议。

　　4。本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条 双方责任

　　6。1发包人责任：

　　6。1。1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

　　6。1。2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

　　6。1。3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

　　6。1。4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　6。l。5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。 6。2设计人责任：

　　6。2。1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　6。2。2设计人采用的主要技术标准是：

　　6。2。3设计合理使用年限为

　　6。2。4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

　　6。2。5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6。2。6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

　　第七条 违约责任：

　　7。1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的.一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　7。2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7。1条规定支付设计费。

　　7。3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的 %。

　　7。4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　7。5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。 第八条 其他

　　8。1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

　　8。2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。 8。3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。 8。4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。 8。5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服 务，另行支付费用。

　　8。6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 8。7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　8。8本合同一式份，发包人份，设计人 份。

　　8。9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 8。10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　8。11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　8。12其它约定事项：

　　发包人名称： 设计人名称：

　　（盖章） （盖章）： 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 住所： 住所： 邮政编码： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 银行帐号： 建设行政主管部门备案：

　　（盖章） 备案号： 备案日期： 年 月 日

最新建筑工程合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：光彩·怡园第二期C、D栋。

　　2、工程地点：衡南县云集镇迎宾路。

　　二、工程承包方式及承包价格

　　1、以包工包料形式按1269元/㎡包干结算（含税金及全部相关取费标准计取的全部费用，劳保基金不在内）。

　　2、包干价格包括资料、各项检测及各项验收等费用（如桩基检测、实物检测、水电检测、消防检测验收、材料送检、铝合金检测及各分部工程验收等等）。

　　三、工期：

　　开工日期： 年 月 日，竣工日期 年 月 日，总工期24个月。

　　四、工程质量标准：合格工程。

　　五、承包工程内容：

　　1、基础工程：桩基础深度为10米。超深部分按实签证，（挖土方及护壁人工工资140元/m3，入岩、流砂单独签证，入岩按土方2倍，流砂按土方3倍）。

　　2、主体工程：按设计施工图及相关规定和强制性规范规定。（未包含内容见附表一）

　　3、屋面工程：按设计施工图及相关规定和强制性规范规定。

　　4、外装修：按设计施工图施工（含5+6+5中空双层钢化玻璃窗），第一、二层干挂除外。

　　5、内装饰：内墙为混合砂浆抹灰，天棚不抹灰，楼地面不找平，进户门不安装，室内所有门不安装。

　　6、水电工程：水、电工程到户，预埋部分到位。

　　7、消防工程：按设计施工图施工及相关强制性规范规定。

　　8、施工围墙由甲方负责，临时水电由甲方接至施工场地。

　　六、材料要求：

　　l、钢材采用湘钢和链钢。

　　2、水泥采用金雷和海雁。

　　3、给水管采用 现场确定 （国标）

　　4、排污及雨水管采用 现场确定 （国标）

　　5、外墙砖采用现场确定45*95砖

　　6、铝合金窗采用5+6+5中空双层玻璃窗，品牌为现场确定，规格____正品。

　　七、双方职责：

　　（一）甲方

　　1、甲方派出常驻工程师代表 ，对工程跟踪监督，杜绝不合格材料用在工程上，由此造成工程质量的损失，乙方承担一切责任。甲乙双方及时对隐蔽工程和材料涨价签证。

　　2、甲方负责办理各项报建手续及费用（因报建手续不到位所引起的行政职能部门处罚）。

　　3、开工前施工场地的三通一平，水电并满足施工需要。

　　4、提交施工图捌套。

　　5、提供工程坐标控制点、地下管网资料及勘探、设计地质报告。

　　6、负责施工期间周边关系的协调。

　　7、组织对工程竣工验收（包括各部分工程）、隐蔽工程签证、工程质量监督。按合同约定定期办理结算和支付工程款。

　　（二）乙方

　　1、编制施工组织设计、施工方案、设备、材料、半成品的进场计划，并在收到施工图后组织进行图纸会审。

　　2、施工场地的临时设施、临时水电管线的修建安装。道路畅通，保持安全文明施工。

　　3、及时向甲方报送施工计划和已完成工程进度报表。

　　4、未经甲方同意，乙方不得转包第三方。（如转包第三方，甲方有权收回，并终止合同）

　　5、提供施工报建所需的证照和资料。

　　6、施工过程中发生安全事故由乙方全权负责。

　　7、规范建筑市场行为，不得拖欠和克扣民工工资。

　　八、付款方式：

　　1、按层付工程款（备注：每层完工后付工程款，基础不付工程款）。主体每层按平方造价付工程款60%。内、外装饰按每层平方造价付工程款25%，竣工验收合格按平方造价付工程款5%，资料备案到位按平方造价付工程款5%，剩下5%作质保金一年，一年到期付清5%质保金。

　　2、挡土墙付款方式按每月工程量付定额直接费总造价85%结算付款。

　　九、履约金的交纳及返还办法：

　　1、合同签订时，乙方向甲方交纳履约保证金人民币陆佰万元整，签约当天交人民币壹佰万，5个工作日内交人民币叁佰万，余款在20个工作日内交剩余人民币贰佰万。

　　2、转换层完工退还履约金壹佰万元整，到主体第十层完工退还履约金壹佰万元整，主体全部完工退还履约金壹佰万元整。

　　十、结算方式：

　　1、以包干价加签证工程量结算。

　　2、包干建筑面积以房地局产权面积为准。

　　3、在施工中有增减部分工程，按设计变更签证，结算按湖南省20xx建筑消耗定额计算，人工土建按62。5元/工日，水电安装按62。5元/工日，装饰装修按75。5元/工日，材料按市场价加采保费和运费。按综合费用计取27%。（含税金及全部相关取费标准计取的全部费用）

　　4、挡土墙结算方式套用增减工程量结算方式。

　　5、材料价格超过±5%调价，调价按当时市场价减附表二材料所定基价。材料价格浮动在±5%以内不予调价

　　6、材料基价见附表二

　　十一、违约责任

　　l、乙方如延迟工期不能按照合同约定的时间竣工，超过10天以后每延期一天，甲方按工程总造价的3‰予以处罚，从工程款中扣除。

　　2、乙方因工程质量达不到本合同约定的质量标准，乙方必须立即进行返工，其费用乙方自行承担：若返工后还是达不到质量标准的，则自动退场，并赔偿甲方相应损失。

　　3、乙方若无能力在规定时期内履行自筹资金，未完成部分施工责任，视为违约，甲方有权接管乙方施工单位的施工任务，并将乙方交纳甲方的履约保证金抵交违约罚款，乙方自动退场，甲方只按乙方已完成工程量的80%进行结算。

　　4、由于甲方未按合同要求支付工程款影响乙方施工超过10天，每个月甲方要支付乙方的基本工资、设备折旧、工程垫付资金利息的两倍（按当时的银行贷款利息）、钢管脚手架的租金。

　　5、从甲方收到乙方竣工结算资料30天内委托中介机构审查，审查时间为30天，审查报告经甲方、乙方确认后30天内无正当理由不支付工程结算款，从第31天起每天向乙方支付违约金（按合同价款1‰），按银行同期贷款利息贰倍计取。

　　6、竣工验收合格后，在三个月内乙方应向甲方交付整套完整备案资料（包括验收备案表），否则按每延误一天处罚5000元。

　　7、由于甲方甩项影响房屋不能验收、备案，所有损失由甲方负责，不影响建设方向施工方付款，付款参照原条款。

　　十二、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。

　　十三、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，希望甲乙双方共同遵守，甲乙双方签字后具有法律效力。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【最新建筑工程合同范本】相关文章：

1.最新建筑工程合同范本

2.建筑工程合同范本

3.建筑工程合同范本

4.建筑工程居间合同范本

5.新版建筑工程合同范本

6.通用建筑工程合同范本

7.建筑工程劳务合同范本

8.建筑工程施工合同范本