施工承包合同_108

【实用】施工承包合同范文集锦五篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编收集整理的施工承包合同5篇，希望对大家有所帮助。

施工承包合同 篇1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方在西横街有一至三层多栋旧房需要拆除，经双方共同协商，甲方现将房屋拆除工程发包给乙方施工，现就有关事项达成如下合同：

　　一、拆除范围及要求：

　　1、祁阳县西横街 号至 号旧房需要全部拆除。

　　2、清运整过拆除的建筑垃圾，平原地面。

　　3、砌筑拆除旧房前面的围墙，长约32米，高约2米，墙体为18眠墙(不含粉刷)。

　　4、自进场起， 年 月 日至 年 月 日完工。

　　二、拆除费用：

　　整过房屋拆除的建筑材料归乙方自行处理，砌固围墙，清运建筑垃圾，甲方另补乙方人工费、清运费围墙等工资款叁万玖仟元整(￥39000.00元)。

　　三、甲方责任：

　　1、甲方必须切断各户进户水电、外场通讯、煤气管道。

　　2、派一至二名工作人员监督，乙方施工及过往行人、车辆。

　　3、处理好相邻关系。

　　四、乙方责任

　　1、乙方在施工中做到安全文明施工。

　　2、拆除的建筑材料统一堆放，不得阻碍交通。

　　3、在实际施工中发生一切安全事故由乙方自负。

　　五、付款方式

　　整过房屋拆除完毕，甲方预付乙方 元，工程全部完工后，余款一次性结清(无税票)。

　　六、此合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。 此合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工承包合同 篇2

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　现甲方把曲阜栖庭水岸居住区G区G-2和G-5号住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。

　　一、承包范围：自挖槽开始到屋面除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。

　　二、质量标准：执行国家现行《施工质量验收规范》及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必须合格，不允许出现不合格点。建设单位及监理单位提出的要求必须执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量原因而出现复验情况，由此引起的一切费用均由乙方承担。细部质量方面：现浇板及楼梯砼表面应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品保护，对其它工种人员故意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方奖励10元，如果砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方20元/每处，乙方并负责修整好。平整度误差超过1cm每米罚款5元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款100元。干砖上墙每块罚款5元。砼出现孔洞、蜂窝、麻面每处罚款50～500元。现浇构件如因乙方施工原因，造成表面出现干裂现象，甲方将视干裂情况给予经济处罚。

　　三、承包价格及计算方式：(1)G-2号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，26元/㎡计算。(2)G-5号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，26元/㎡计算。

　　四、进度要求：该工程开工日期为 年 月 日，G-2、G-5号楼主体同时施工，每层按 七天计算 。完工日期： 年 月 日必须完成住宅阁楼的屋面砼。假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方工程款的3%5%。如发现乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的30%50%，乙方损失自负。甲方下达的施工进度计划与本合同书有同等的效力。乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。

　　五、付款方式：每层完毕后付款该层人工费的85%。，余额在工程竣工验收后二个月内付清。每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认可，方能付款。每一次付款都要将罚款扣除。罚款单需有甲方两人以上签字有效。

　　六、工程进度的管理及规章制度：乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，如果对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天35元计算。反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。 乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、安全资料的提供和整理。对工人进行安全教育、培训，为工人提供必要的安全用具。严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任。严禁拆除、毁坏安全设施。严禁无防护和警戒进行拆除施工。严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。禁止打架斗殴、酗酒闹事。加强安全意识和劳动保护，杜绝安全事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。进入施工现场发现一人不戴安全帽罚款5元，发现一人大便罚款100元。每发现一人违章、擅自拆除安全设施罚款100元。出现一次高空坠物罚款1000元。因乙方原因发生安全事故，轻伤罚款500元，重大事故罚款1万元以上。无论任何原因出现打架闹事时，打架闹事者开除，对班组罚款500元。无论任何原因，凡发生辱骂、殴打管理人员时，除开除该人外，对班组罚款500元，并由乙方负责人公开赔礼道歉，对所有工人进行教育，保证下不为例。

　　七、安全施工与工伤事故：乙方应遵守安全操作规程及安全技术交底，遵守工地规章制度。自己检查施工环境时如发现有安全隐患及时通知甲方处理。不按章操作的出现的安全事故由乙方负责。乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同所有条款只针对乙方承包人。在本工程中出现的工伤安全事故，3000元以下(县级医院发票)乙方自理，3000元以上，甲乙双方共同协商解决。乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。

　　八、现场文明施工：各自的施工现场每日应清理干净、整洁，堆料场地应整理至方便进料。废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。如使用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。施工现场、生活区的污水应清理干净，做到现场干净、整洁、卫生。否则甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用由乙方承担，在拨付工程款时扣除。

　　九、机具管理：乙方所使用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否则视情况轻重，甲方有权处以罚款。分配到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。如机具出现故障及时通知甲方修理，发现带故障运行者，甲方有权罚款。

　　十、其它：

　　1、甲乙双方如出现争议，应本着协商解决的态度，如不能协商解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。

　　2、如甲方使用乙方人工，按 元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必须要做，不能借故推托。

　　3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。

　　4、补充合同与本合同有同等效力。

　　5、附《工地规章制度》 1份

　　6、附《安全技术交底》 1份

　　7、本合同书一式两份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方代表： 乙方承包人：

　　年 月 日

施工承包合同 篇3

　　甲方: xxxxxx建筑有限公司

　　乙方：

　　甲乙双方经友好协商，就双方合作事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、对于甲方在 的第一期建设项目，甲乙双方合作建设。

　　1，该第一期建设项目的基本情况：建设工程规划许可证号为 ，本期建筑面积为 平方米(详细情况见图纸)。

　　2，双方各自的责任。

　　甲方负责提供土地，办理有关建设手续。购买土地使用权、办理有关建设手续(委托勘察、设计，办理施工许可证等)的费用由甲方承担。

　　乙方负责按图纸进行土建安装工程施工(乙方自己施工或者发包给他人施工)。该施工(包工包料)对应的工程款由乙方承担。该工程款的金额由甲乙双方确定为 元。

　　3，利益分配。

　　该第一期建设的房屋竣工验收后，乙方可以选择与甲方平均分配该期房产(含房屋所有权和房屋对应的'土地使用权)，乙方也可以选择要求甲方在房屋竣工验收后三个月内向乙方支付建设费用 元(其中，工程款 元，垫资利息和其他费用 元)。

　　乙方分得房产后，甲方及其股东应当配合办理好乙方入股甲方公司的手续。即形式上以乙方分得的房产的价值作为乙方对甲方公司的出资，乙方取得相应比例的股权，实质上乙方可以独立拥有并经营分得的房屋。

　　二，对于甲方在 村的以后各期建设项目，甲乙双方视具体情况优先进行合作，届时再签订相应的协议。

　　三， 违约责任

　　甲、乙双方应按本协议积极、全面履行自身义务，保障对方权益;任何一方不履行或迟延履行，应赔偿给对方造成的一切损失。

　　四， 争议的解决

　　因履行本协议所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决;协商解决不能的，任一方均有权向本协议签订地的法院提起诉讼。

　　五， 其他约定事项

　　六， 本协议生效后，甲、乙双方可达成的补充协议，作为本协议不可分割的一部分。本协议未尽事宜，按中华人民共和国法律法规的相关规定执行。

　　七， 本协议自甲、乙双方签字之日起生效。

　　八， 本协议一式四份，甲、乙双方各持两份，均具有同等法律效力。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　代表人：

　　日期： 日期：

　　本协议签订地：_______________________

施工承包合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将工程施工任务承包给乙方，为明确双方在施工全过程中的责任、权利、义务，保证工程质量和工期，经双方协商一致同意如下条款：

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程投资:

　　4、工期：自 年月日起至年月 日止。

　　第二条 双方责任

　　1、甲方：

　　（1）向乙方提供设计文件，进行技术交底。

　　（2）委派工地监理人员，负责整个施工过程中的质量检查及技术管理。

　　（3）协助乙方做好与地方的协调工作。

　　（4）若乙方工程进度严重滞后，甲方有权指定分包或租赁机械，其费用由乙方承担；若乙方工程质量低劣，甲方有权部分或全部终止合同，更换施工队伍。

　　（5）负责组织阶段质量检查、阶段验收和交(竣)工验收。

　　2、乙方：

　　（1）服从甲方及监理人员对工程各方面的监督和检查。

　　（2）做好施工前的各项准备工作，并于开工前七日内向甲方和监理提交开工报告。

　　（3） 严格按照设计要求进行施工，未经甲方同意不得随意变更设计。

　　（4） 严格遵守施工技术规范、操作规程和检验报验程序。

　　（5） 对工程质量负全责，为监理人员无偿提供检测设备、工具和人员。

　　（6） 不合格工序和出现质量事故必须返工，返工造成的损失和费用，由乙方负担。

　　（7）认真执行安全生产有关规定，建立安全生产组织、制度和措施，严防各类事故的发生。

　　（8）负责解决施工中出现的地方事务，办理临时占地、开工场地、竣工场地的清理工作并承担其费用。

　　（9）准确填写施工原始记录和各种实验报告，按甲方及监理要求及时上报各种报表。

　　（10）工程竣工后十五日内，按要求整理好竣工文件，报甲方一式三份。

　　（11）负责完成甲方临时安排的有关工程的其他事宜。

　　（12）该项工程不得转包或分包。

　　第三条 工程质量的目标及奖惩

　　（1） 严格按照公路工程施工技术规范要求进行施工，达到设计及公路工程质量检验评定标准的各项要求。

　　（2） 要求工程质量达到合格以上工程验收标准，杜绝不合格工程。

　　（3）甲方将预留合同价的5%共计人民币 万元，作为质量保证金。

　　（4）施工现场管理混乱、规章制度不健全、工序、工艺不合理的扣除合同价的1%。

　　（5）工程内业资料不齐全，存在弄虚作假、上报不及时现象的扣除合同价的 。

　　（6）施工中出现质量事故，无条件返工。

　　第四条 验收与保养

　　（1）工序验收由甲方会同有关部门进行，工程全部完工后，乙方按甲方要求提交全部竣工资料，甲方审验合格后，报请有关部门组织交工验收。

　　（2）工程交工验收合格后，缺陷责任期为一年。缺陷责任期内工程出现任何质量事故，均由乙方负责无偿修复。

　　第五条 计量与支付

　　（1） 工程的计量支付：开工报告由相关单位批复，主要机械和主要材料已进场，施工人员到位，由甲方代表与村们监督员签字认可，可支付工程投资的%，作为工程预付款。

　　（2） 工程竣工，经验收合格后，总投资扣除预付款及质保金后，全部支付。缺陷责任期满，无任何质量事故，支付剩余质保金。

　　第六条 附 则

　　（1） 本合同未尽事宜由双方协商解决。协商结果作为本合同的附件

　　与本合同具有同等效力。

　　（2）本合同一式四份，双方各执两份。

　　业主： 承包人： 法定代表人

　　其授权代理人：（职务）其授权代理人：（职务）

　　（签字） （签字）

　　日期： 年月日

施工承包合同 篇5

　　发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）

　　为了顺利完成仓库改造工程，根据《合同法》、《建筑法》、《劳动法》及其它有关法律、法规，遵守、平等、互利、公平和诚实守信的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况及承包内容

　　1、工程名称：南方国际商城仓库改造。

　　2、工程地点：南方国际商城。

　　3、工程内容：框架两层。

　　4、承包内容：根据甲方提供的施工图，（不包括图纸以外的内容）。

　　二、承包方式：包工包料

　　三、质量要求：合格

　　四、进度要求：

　　乙方必须按甲方的进度计划完成施工任务，不得有误（遇人力不可抗拒因素或工地停水、停电则工期顺延）。

　　五、工程结算、单价及付款方式：

　　1、工程实行包干价_______________________(图纸以外的另行计算)。

　　2、付款方式：主体完工付总额的______________________ ，完工付_____________________，余款在工程竣工验收后______付清。

　　六、甲方责任、权利

　　l、甲方向乙方提供施工图纸，解决施工中的实际困难。

　　2、甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全、原材料消

　　耗及使用进行全面监控，如乙方在施工过程中的不良行为甲方有权进行处罚。

　　七、乙方责任、权利

　　l、乙方必须按施工图和操作规程施工，确保质量、安全、进度、文明施工，必须服从甲方管理。施工所需的设备模板和所有的用具由自己提供。

　　2、乙方必须爱护甲方财物，不得有意浪费。

　　3、乙方必须遵守安全生产的有关规定，如造成的一切工伤事故由乙方承担。

　　八、工期：

　　合同工期__________年____月____日至__________年____月____日。有效工日__________天。

　　九、其他事项

　　l、双方确认如遇人力不可抗拒因素时，本合同允许变更或终止。

　　2、双方在履行合同过程中发生争议时，双方首先协商，如协商 不成，可向人民法院起诉。

　　3、本合同未尽事宜，经双方协商补充，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　4本合同一式两份，甲，乙各持一份，本合同经双方签名盖章后牛树，余款结清后自动失效。

　　甲方（签字）

　　乙方（签字）

　　年月 日

【【实用】施工承包合同范文集锦五篇】相关文章：

1.【实用】施工承包合同集锦6篇

2.实用的施工承包合同集锦4篇

3.【实用】施工承包合同范文合集7篇

4.实用的施工承包合同范文9篇

5.施工承包合同范文集锦7篇

6.实用的施工承包合同模板集锦九篇

7.【实用】施工承包合同范文汇总9篇

8.【实用】施工承包合同范文汇编九篇

9.【实用】施工承包合同范文汇编5篇