施工合同书_11

施工合同书(汇编15篇)

　　随着时间的推移，越来越多的场景和场合需要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的施工合同书，希望能够帮助到大家。

施工合同书1

　　××大学(甲方)

　　立合同单位：××建筑公司(乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教学大楼一座。

　　二、全部建筑预算为人民币×万元。甲方在本合同生效后的一个月内，付给乙方全部预算的×％，其余部分在验收后三个月内一次付清。

　　三、建筑原料采购由乙方负责，甲方负责材料质量监督。

　　四、从合同签订之日起。乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用。如到期未能完成施工任务，每月按建筑预算的×％实施赔偿。

　　五、合同一式两份，双方各执一份作为检查督促的依据。

　　六、合同自签订之日起生效。

　　××大学基建处(甲方)(盖章)

　　××建筑公司(乙方)(盖章)

　　×年×月×日

施工合同书2

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、经甲乙双方多次协议后双方共同认可，达成本合同内所有语言及文字。

　　4、依照中华人民共和国劳务法、劳动法、合同法等法律法规。

　　5、承包煤矿工程范围及单价。

　　乙方清理煤矿山头（土方与风化石，含挖、推运1公里）甲方按照山头所施工的，已挖出的土石方，每立方按自然方补给乙方单价人民币20元（贰拾元整）。

　　6、煤矿按照每吨，含挖运30元（叁拾元）承包给乙方施工。

　　7、土石方工程量计款方式，甲方给乙方一月结算100%。

　　8、煤矿工程量暂定为500万吨，含挖装运每吨21元人民币（贰拾元整）煤矿承包工程价示为1.25亿元人民币（壹亿贰仟伍佰元整）甲方负责代垫乙方施工队油费，从进度款中结算时结回乙方。

　　9、承包施工工期为15个月正常施工天，从正式开工日算起，除扣雨大外与其他特殊原因，工期可以顺推。

　　10、甲方责任：同价款内于清理山头土石方的所有工程量专款专用，按照签约本合同内的结算工程进度款注明付款时间为准）。甲方不得以任何理由来违约乙方与拖欠乙方工程进度款，如有此现象发生，甲方负责赔偿乙方所有设备来回调迁费，并且负责乙方所有的设备挖机与双桥车的误工费，按照台班实际赔偿给乙方至以上所挖、装、运的所有煤矿工程款。

　　11、在乙方施工过程中，甲方必须负责本施工段内的周边政府有关部门至施工通道中施工运输，提供给乙方正常方便施工，并且负责乙方所有人员住宿至水电方便及乙方所有人员的人身安全保险费用。

　　以上第11条款所有费用不含在甲方承包给乙方的承包煤矿合同价款内的单价。

　　12、乙方责任

　　甲、乙双方在正式签订劳务合同当天算起，乙方必须时间7天内调到8台三六零型号挖机、25台双桥车，并且所有证件齐全后为甲方验收合格为准。

　　13、甲乙双方责任

　　甲乙双方受中华人民共和国劳动法、合同法，以及双方共同诚信共同遵守，互不违约、如有违约，由违约方负责全部经济及法律责任。

　　14、甲方付款结算方式

　　在乙方施工中，挖、装、运煤矿从出煤当天算起，甲方必须给乙方每十天结算付款一次90%。只押乙方一次10%，以后以此类推，至本合同签订所有工程量为止。

　　15、本合同一式四份，甲乙方双各执两份。

　　16、以上甲乙双方以本合同内的所有语言、文字。至打字内的文字甲乙双方签字与盖章受同等法律保护。

　　甲乙双方不得出现哪一方私自更改本合同内文字。

　　甲方单位名称： 乙方单位名称：

　　甲方法定代表人： 乙方法定代表人：

　　甲方证件号码： 乙方证件号码：

　　甲方详细地址： 乙方详细地址：

　　签约地点：

　　签约时间：

施工合同书3

　　甲方：

　　乙方：

　　（工程名称），采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。为保证工程顺利实施，进行统一组织设计和施工管理。依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方现将 （工程名称）发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：________________________________

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　二、工程承包范围：

　　施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。施工时，按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。

　　三、合同工期：

　　1、工程从年 月 日开始至年 月 日结束，工程有效工期为天。

　　2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工，雨季和其它客观因素影响工期的，可由甲乙双方协商解决。

　　3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工，如由于乙方原因致使工期拖延的，甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。

　　四、质量要求：

　　1、乙方依据《建筑标准设计》（DBJT05-185）、《外墙保温墙体构造》图集号：辽20xxSJ121及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。

　　2、乙方必须建立完善的质量管理负责制，施工质量以建设单位验收合格为准。

　　3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

　　4、材料进场必须提供进场验收记录。

　　5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺，在甲方和监理单位验收合格后，方可进行下道工序施工。

　　6、乙方在施工过程中,严格按照国家施工规范施工，否则甲方将对乙方采取相应的经济处罚措施。

　　五、工程造价：

　　1、外墙保温施工工程量按外墙设计（不减窗口）实际面积实算计量，总面积按

　　施工图测算约 m2，综合单价 元/㎡。工程总造价约人民币 万元整（￥ ），欧式线装修材料包含其中，不再决算取费（详见附表）。

　　2、塑钢窗按实际测量面积计算工程量，建设单位指定加工施工单位，甲方从平米造价利润中提取元补贴给乙方保温装饰工程。

　　3、复合铜门按设计面积实算计算工程量，报价元/m2，由建设单位指定加工施工单位。

　　六、付款方式及结算：

　　1、外墙保温付款：合同签订后甲方支付外墙保温材料款85%

　　计 ；

　　2、塑钢窗更换和复合铜门制作等付款按中标合同规定执行。

　　3、工程施工完毕且验收合格后，无质量问题甲方应付清余款。

　　七、甲方的责任：

　　1、依据本合同向乙方支付工程进度款。

　　2、甲方在乙方进场前2日，协调中标施工单位为乙方提供施工用水和用电，满足乙方工程需要。

　　3、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

　　八、乙方的责任：

　　1、乙方应按照相应国家施工规范及外墙保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工，服从项目管理，不得以任何理由拖延工期。

　　2、乙方进入施工现场的作业人员，必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作，非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排，甲方提供工人休息场所。

　　3、工程验收后，保修期内乙方应随叫随修，否则甲方有权委托其他人员进行维修，费用乙方负责。

　　4、乙方在施工过程中，要建立完整的安全保障体系，安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工，严禁违规操作，否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

　　5、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工，否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后，及时清理施工现场的建筑垃圾，做到工完场清。

　　九、其它事项：

　　本合同如有未尽事项，甲乙双方可另行协商签定补充协议，补充协议于本合同同具法律效力。

　　本协议一式四份，甲乙双方各执两份，签字、盖章后开始生效。

　　甲方：（签字盖章）

　　乙方：（签字盖章）

　　日期： 年月日

施工合同书4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根据甲方需求，委托乙方施工xx项目SBS屋面防水工程，经甲乙双方协商，达成如下协议：

　　一、面积和价格：

　　1、本工程屋面大约为xx平方米，验收合格后按实际结算。

　　2、本工程SBS防水层价格为拾八点元/平方米，大约工程造价为xx元。

　　二。材料要求

　　1、工程使用的SBS及所用材料必须符合国家现行的规范规定。

　　2、材料规格要求按符合设计要求，达到建设单位及业主满意。

　　3、其它材料按设计图纸要求。

　　三。制作和安装要求：

　　1、符合国家规范及行业标准要求。

　　2、特殊要求按设计要求

　　四、交付时间及地点

　　1、根据甲方需求情况，乙方需在甲方指定工期前安装完成所有工序、全部竣工。

　　2、甲方尽可能的给乙方安装提供方便。

　　3、因乙方原因造成甲方损失由乙方承担相关责任。

　　五、付款及结算方式

　　1、工程施工竣工后，乙方及时向甲方呈报验，甲方及时组织验收。

　　2、最终总价按实际制作安装的长度进行结算。

　　3、付款方式：_________

　　六、维修服务及合同责任

　　1、工程屋面防水保修为五年，工程验收后由于质量问题，乙方免费负责维修（自然灾害，人为因素除外）。

　　2、如本工程在保修期内出现渗漏等现象及其造成的一切损失均由乙方负责。

　　2、甲方应如期按合同要求付款，如不及时付款，由此产生的一切后果由甲方负责。

　　七、双方约定工期

　　1、本工程工期为15天。（xx-xx）

　　2、本工程防水层必须xx年x月xx日施工结束。

　　3、如乙方没有按以上日期完成甲方罚款乙方500元/天。

　　八、本协议未尽事宜甲乙双方在协商解决。

　　九、本协议一式二份，甲乙双方各一份，自双方签字后生效。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

施工合同书5

　　发包方：______承包方：______

　　根据《中华人民共和国经济合同法的有关规定》和《中华人民共和国建筑法》的有关法律条款，经双方经协商同意签定本合同。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：______

　　1.2工程地点：______

　　2、承包范围

　　2.1承包地址：______

　　2.2承包单方价格卷材______元/每平方米;

　　3、工程量确定：

　　竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。

　　4、双方责任

　　4.1发包方责任：______

　　4.1.1负责提供施工现场和作业面。

　　4.1.2负责提供必要的技术文件，如施工有变更时提前三天通知乙方。

　　4.2承包方责任：______

　　4.2.1负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。

　　4.2.2负责作业面的灭火器材。

　　4.2.3所承担项目工程质量达到北京市地方标准的验收要求。

　　4.2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。

　　4.2.5负责成品保护和文明施工。

　　4.2.6承包方负责提供材料相关文件，材料试验和施工资质证书。

　　5、工程保养

　　自工程验收(一个雨季)之日起，保修期为五年，保修期内的一切费用由承包方承担。

　　6、安全生产：

　　承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。若发生安全生产和其它安全事故，一切责任全部由承包方负责。

　　7、付款

　　7.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的______%，余下______%作为质保金，包修期满一次。

　　7.2付款以支票形式支付。

　　8、纠纷

　　双方发生纠纷协商解决，解决无效后到平谷区人民法院裁决。

　　9、其它事宜：

　　本合同一式三份，发包方二份，承包方一份。

　　发包方(盖章)：______承包方(盖章)：______法定代表：______法定代表：______

　　______年______月______日

施工合同书6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　为美化xxxxx环境，适应开发需要，xxxx绿化改造工程由乙方负责，现双方就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程期限：自20xx年8月20日至20xx年9月28日

　　二、养护期：自竣工验收后一年

　　三、工程地点及内容：xxxxxx

　　四、工程造价及结算方式：

　　(1)工程竣工验收合格后按实结算。

　　(2)付款方式：

　　1、竣工验收合格后付总工程款的60%。余款工程养护期结束甲方验收合格后一次性付清;

　　2、必须到xx地税局作项目登记;

　　3、工程发票必须到xx地税局代开或者提供由xx地税局盖章确认的税款缴入xx金库的完税证明。

　　五、安全施工：施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，施工过程中产生的垃圾需及时清运，如乙方在施工过程中有安全事故发生，甲方不负任何责任，一 切经济费用均由乙方负担。

　　六、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，经由双方签字盖章后生效，合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　代表(签字)：

　　代表(签字)： 日期： 年 月 日

施工合同书7

　　甲方)：

　　(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。

　　4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。

　　5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期____日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)

　　二、合同价款及支付方式

　　1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：元，人民币大写：(费用明细详见合同附件)。

　　2、付款方式：采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。

　　三、工程变更及结算

　　1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方根据现场实际情况需进行工程变更，乙方不得拒绝。

　　2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定，结算时予以调整。

　　3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起____日内完成审核。

　　四、工程验收与保修服务

　　1、工程完工后____日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2____日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格;甲方未验收自行使用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入使用当日为准;

　　2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。

　　3、自工程完工验收合格交付使用之日起，乙方为本工程提供为期________年的维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。

　　4、以上设备、线路的维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下，若有明显人为损坏情况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。

　　5、保修期满，双方再另行商议签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。

　　五、甲方责任

　　1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。

　　2、在合同签订之后甲方应及时安排现场，并尽快协助乙方办理临时用水、用电。

　　3、甲方应及时办理变更签证手续，按约支付。

　　6、乙方指定(联系电话：)为本工程现场代表，具体负责现场施工和工程协调事宜。

　　7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。

　　六、违约责任

　　1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的，由甲方承担相应的责任。

　　2、任何一方若有违反本合同之约定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应承担受损方的经济损失。

　　3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力，而确实不能全部或部分履行合同，应在不可抗力发生后的____日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　七、争议及解决方法

　　1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;

　　2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行;

　　3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。

　　八、合同的生效及变更与终止

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。

　　2、合同一经生效，任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止，须经双方协商一致后，签订书面的补充协议，方可有效。

　　九、其他

　　1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力;

　　2、在履行本合同过程中，所有经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　(公章)(公章)

　　____日期：________年____月____日

　　________年____月____日____日期

施工合同书8

　　发包方；张氏祠堂新建组织联络处（代表_____________）

　　承包方:

　　依照（中华人民共和国合同法），（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律，行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张氏祠堂地基处理及地坪混凝土事宜协商达成一致、订立本合同。

　　一、 工程概况及基本要求

　　1、工程名称：张氏祠堂新建地基处理及混凝土地坪

　　2、工程地点：车城南路南村巷

　　3、乙方施工进度、质量、安全不符合规范及甲方要求，甲方有权单方面解除合同，乙方所完成工作量将不予结算，同时另行安排其他班组施工，因此增加的各项费用由乙方承担。

　　二、施工承包范围其他要求：

　　1、承包方式：包工包料：

　　（1）空桩开挖，浇注

　　（2）场地平整

　　（3）基础开挖

　　（4）毛石基础砌筑

　　（5）混凝土地梁

　　（6）砖砌围墙及抹灰。

　　2、施工范围：详见后附双方议定预算量及协商认可的价格及总价。

　　三、工程安全、质量标准及工期

　　1、本工程施工安全、质量必须达到合格标准。

　　2、乙方要严格按照规范进行施工。

　　3、若出现安全事故，乙方自己承担事故发生的一切费用。

　　4、开工日期：以进场实际开工日期为准。

　　5、竣工日期：以甲方要求完成的时间为准，甲方原因、停水、停电等不可抗力的因素除外不顺延。

　　四、项目负责人

　　甲方委派的担任驻地的现场负责人为______________。

　　乙方委派的担任驻地的现场负责人为______________。

　　五、合同价款

　　1、本工程以乙方完成后附预算书表内全部工程量为依据，且以预算书内价格双方签字认可为准。

　　2、工程量若有减少，以此为准；若有增加，单价按签字单价增加，工程款列入总价内。

　　六、付款方式：按工程进度节点支付工程款，具体支付如下：

　　1、乙方材料进场，甲方支付总价的50%工程款。

　　2、乙方完成工作量的90%时，甲方支付工程款至90%。

　　3、乙方工程全部竣工后，工程款尾款支付完毕。

　　七、甲方的责任和义务

　　1、甲方负责对工程质量、安全、文明施工、机械电气设备使用以及公司规章制度等方面的宣传教育。

　　2、甲方负责施工现场工程进度计划安排和质量、安全交底工作。

　　3、甲方对乙方所施工工程进度、质量、安全、文明施工进行过程监督和管理。

　　4、其他小型机具及电缆线均由乙方自备。

　　5、甲方无正当理由逾期支付工程款，承担中国人民银行规定的同期贷款利息。

　　八、乙方的责任和义务

　　1、严格按照施工图纸、建设单位及甲方的要求进行施工，工程质量达到合同约定标准。

　　2、乙方负责对所属施工人员的质量、安全、进度、技术、文明施工等方面的管理。

　　3、乙方要做到工完场清、材料堆放整齐，乙方若工完场不清，甲方将派人清理并由乙方承担支付该项所有费用的1.5倍以上金额。

　　4、乙方违反安全法律、法规和安全施工规章制度的，甲方同时有权终止本合同。发生重大安全事故，乙方必须及时报告甲方代表，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

　　5、甲方单方面终止本合同火擅自停工、退场的，甲方不支付任何费用。

　　6、本合同工程不允许乙方转包，一经发现，甲方将处以结算总价10%的违约金。乙方在安全、质量、文明施工不符合本合同约定的标准，每发现一处（次）对乙方罚款200元。若质量、安全严重不符合规范要求，甲方有权解除合同并要求乙方在24小时内无条件退场。

　　九、合同争议及其他

　　1、甲乙双方在履行合同是发生争议，可自行和解或要求有关部门调解。若和解、调解不能达成一致意见的，双方约定采用下列第a种方式解决争议：

　　a、双方达成仲裁协议，申请十堰市仲裁委员会仲裁。

　　b、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　2、甲方的《安全事故处理办法》及规章制度已全部告知，乙方知晓同意。

　　3、本合同一式五份，甲方持肆份，乙方持壹份，双方签字盖章后生效。

　　甲 方：

　　乙 方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　身份证号码：

　　联系电话：联系电话：

　　年 月 日 年 月 日

　　甲方签字：_________ 乙方签字：_________

施工合同书9

　　甲方（发包方）：

　　乙承（承包方）：

　　为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据中华人民共和国《合同法》的相关规定、本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同：

　　一、工程名称：

　　二、工程内容及要求：1、室内、内墙挂灰，“基层处理”，首先找平、打磨、再找平打磨，直到基层达到垂直，平整。特别在施工中要注意“阴、阳、角线条的处理”能进行下道工序施工为止；2、室内天棚基层挂灰及缝隙处理，施工时必须用防裂纹砂浆布贴每道缝隙，然后挂灰多遍，直到平整，无一点缺陷，达到能进行下道工序施工；3、室内天棚内墙乳胶漆，待基层处理好后能达到下道工序施工时，进行喷内墙乳胶漆二至三遍，直到验收合格。

　　三、承包方式：由乙方包工包料：1、内墙处理；2、室内天棚；

　　3、梯间斜板天棚。

　　四、工程价格：1、内墙面基层处理包工包料，按甲方要求施工，验收合格11元/㎡。2、室内天棚基层处理包工包料（包括喷乳胶漆在内）（乳胶漆材料由甲方提供）。按甲方要求施工，验收合格16元/㎡；3、工程竣工后按实际收方结算。

　　五、付款方式：在施工期间可预借25%的工程款，其余部分待工程竣工经验收合格后结算70%（扣除总结算款的5%作为保质金）。

　　六、工程期限：本工程从 20xx 年3月 26 日开工至 20xx 年 5 月 26 日竣工。

　　七、甲方责任：甲方协调各方面的关系，配合其他班组，不影响施工。平时汇同乙方对工程进行收方，工程完工后验收结算。

　　八、乙方责任：1、乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，不偷工减料，按规范施工保证工程质量，按时完成施工任务，做到墙面平整，墙漆均匀，不漏水、不掉粉、不泛黄、不脱块、不开裂 。如达不到质量要求，造成返工一切损失由乙方负责。2、安全责任由乙方全部承担，造成安全事故一切责任由乙方负责。

　　九、本工程保修期为 1年，保质期满后无质量问题甲方一次性付清保质金（不计息）。

　　十、未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持壹份，签字后生效，并具有法律效力。

　　甲方（签章）： 乙方（签章）：

　　代表（签名）： 代表（签名）：

　　签订时间： 年月 日 年月 日

　　合同签订地： 康县子寅房地产开发有限公司办公室

施工合同书10

　　甲方委托乙方承建民房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合建房具体情况，双方本着平等、互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，现经双方协商，同意签订本合同，以期共同遵守。

　　一、施工安全

　　1、乙方在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的'事故责任和由此发生的一切费用。如有此类情况出现，责任与一概与甲方无关。如果施工人员需要参加生命财产、机械设备、意外伤害等方面的保险，则由乙方负责办理并支付一切保险费用。

　　2、乙方所有施工人员必须身体健康，工头负责人必须对所有施工人员和出入工地的其他外来人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。

　　二、施工要求

　　1、甲方将房屋以包工不包料的方式承包给乙方建筑。

　　2、甲方负责提供饮用的纯净水以及施工用的石灰、砖头、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。

　　3、乙方尽量避免在下雨天施工，以防影响房子质量。

　　4、室内外有线电视接口、墙壁接线盒、自来水管、下水管道等安装由乙方负责。

　　4、乙方自带建筑所需的一切工具，包括搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等，费用由乙方自理。

　　5、所有瓦工的吃饭、住宿、抽烟等问题由乙方自己解决，费用由乙方自理。

　　三、工程质量

　　1、乙方必须认真按照甲方提供的图纸施工，并随时接受甲方或甲方委托人员的督查。

　　2、乙方施工时要保证质量。使用前必须把砖头浇水湿润，沙浆的饱满度必须要达到“三个一”砌筑法，即（一块砖、一铲灰、一挤揉）。

　　3、如果乙方因为自身水平原因达不到工程合格条件的，乙方应该按照甲方及其委派人员的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能达到约定使用条件的，乙方应当承担工程质量违约责任。

　　4、房屋建成后，因为乙方原因引起的质量问题造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承担修理返工或重弄的责任，并由乙方承担所需的费用，一并赔偿甲方的有关损失。

　　四、工期延误

　　无正当理由，乙方不能延误施工。由以下原因造成完工日期推迟的延误，经甲方确认，工期可以相应顺延：

　　1、因停电或下雨等造成停工；

　　2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等；

　　3、甲方同意给予顺延的其它情况。

　　五、工程造价

　　1、全部工程手工费合计人民币，大写： ，小写

　　2、浇圈梁、上楼板或大浇房顶时，甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。

　　3、每平方米建筑面积 元，含抹内外墙面、搞地平、起隔墙等。搞地平 元/平方米。

　　六、建房工期：建房工期为 天，自 年 月 日开始施工算起。开工起 个晴天完工。

　　七、付款方式：

　　先按工程进度付款，待整个工程完工后，房屋经过甲方验收，若无漏雨、楼梯积水等质量问题，甲方在3个月内必须向乙方付清工钱。

　　八、违约责任和争议的解决办法

　　1、工程质量达不到约定要求的，乙方要进行修理、返工或重弄；造成损失的，乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

施工合同书11

　　发包方(以下简称甲方)：_______________

　　承包方(以下简称乙方)：_______________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，通过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：_______________________________

　　(二)工程地点：_____________________

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期30天

　　4、工程造价

　　工程造价为：____________元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2017)，《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号)，《湖南省建设工程计价方法》，2017《湖南省修缮定额》、2017《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2017《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。

　　8.3因乙方缘故造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方缘故造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)________

　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)_________

　　法定代表人(签字)_________

　　_________年____月____日

施工合同书12

　　发包方（甲方）：_________

　　承包方（乙方）：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

　　第一条 工程项目

　　（一）工程名称：_________。

　　（二）工程地点：_________。

　　（三）工程内容：_________层栋，建筑面积_________平方米，其它_________。

　　（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_________。

　　（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。

　　（六）承包方式：_________。

　　第二条 工程造价（预算或概算）

　　人民币大写：_________万元，其中土建_________万元，安装_________万元。

　　工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。

　　第三条 工期

　　（一）按定标规定工期为_________天（日历天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。

　　（二）开工前_________天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_________。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_________。

　　第四条 工程质量标准和保修期

　　（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_________。

　　（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。

　　第五条 材料设备供应

　　（一）工程所需：材料及设备由_________方采购供应至_________场地（仓库）。

　　（二）工程所需：材料及设备_________由方采购供应至_________场地（仓库）。

　　（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。

　　（四）工程材料和设备差价的处理办法：_________。

　　（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

　　第六条 工程款支付和结算

　　（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：_________；帐号：_________。

　　（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：

　　1、建筑工程按当年计划工作量35％；

　　2、安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40％；

　　3、_________。

　　（三）工程款支付方式：

　　1、工程进度达到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50％时，每次按当月完成工程工作量的_________％付（收）款。

　　2、工程累计进度达到_________％时，按合同工程量付（收）款_________％；进度达到_________％时付（收）款_________％；进度达到_________％时付（收）款_________％；进度达到_________％时付（收）款_________％，其余工程进度款由备料款抵充，余额_________％待验收后结算，_________万元待保修期满后_________天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办的银行审查后_________天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。

　　第七条 双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1、办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前_________天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸_________份，机电设备安装图_________份及有关资料_________份，地质勘探报告_________份，（其中包括竣工用图_________套）。

　　2、开工前_________天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。

　　3、审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。

　　4、对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。

　　5、委派_________为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。

　　6、如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。

　　7、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

　　8、在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。

　　（二）乙方责任：

　　1、收图后，在开工前_________天内完成施工图会审，在_________天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。

　　2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

　　相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同3、委派_________为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

　　4、做好施工原始记录。每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　住所：_________ 住所：_________

　　甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同书13

　　建设单位：武安顶峰热电有限公司（简称甲方）

　　施工单位：邯郸县德祥春电力架线安装有限公司（简称乙方）

　　一、工程内容：

　　1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计；

　　2、负责对改造使用的铁塔提供图纸（包含土建施工图和铁塔图纸）；

　　3、组装779和7713铁塔并负责切改线路；

　　4、负责拆除原有47-50#杆塔；

　　5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够；

　　6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。 以上工程内容经双方协商，总计费用为贰万元（ 元）。

　　二、甲方应付责任：

　　1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作。

　　2、负责线路的停、送电联系。

　　3、根据乙方提供图纸及施工要求，按图纸进行质量验收。

　　4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。

　　5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。

　　6、乙方进场前甲方预付30%施工费，工程验收后30天内一次结算付清。

　　7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。

　　三、乙方应付的责任：

　　1、乙方应严格按照图纸要求进行施工，严把质量关，因施工质量不合格的返工，造成的责任由乙方全部承担。

　　2、乙方接到甲方通知切改线路时间后，应提前3天到现场，并组织人

　　员做切改准备。

　　3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。

　　4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理，配备人员必须经国家有关机构认可，对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。

　　5、乙方在施工中严格加强材料管理，不得丢失和浪费。

　　6、本工程从甲方联系停电时间起，共5天，乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻，工程顺延。

　　四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

　　五、未尽事宜，双方协商解决。

　　武安顶峰热电有限公司邯郸县德祥春电力架线安装有限公司

　　单位公章 ：单位公章：

　　代表人签字： 代表人签字：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同书14

　　委托方：_______________________________________________(以下简称甲方)

　　承揽方：_______________________________________________(以下简称乙方)

　　经友好协商，本着相互尊重原则，甲方委托乙方进行建筑施工，为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

　　一、主要要求：

　　(一)工程项目名称：______________________________________________

　　(二)承揽施工内容： ____________________________________________

　　(三)施工地点：_____________________________________________________

　　(四)楼层高度：一层_______米，二层_______米，三层_______米，四层_______米，五层_______米

　　(五)预算总造价：__________________________________________________

　　(六)技术资料及图纸提供方法：_______________________________________

　　二、施工时间：

　　本合同内容从____年____月____日起执行，到楼层盖顶施工完成后结束。

　　三、付款方式：

　　四、施工、拆除与设计变更：

　　1.乙方根据甲方提供的图纸和要求组织施工。

　　2.施工过程中甲方应积极配合乙方现场的协调工作。

　　3.施工过程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期间甲方应承担乙方施工人员的生活费和误工费。

　　4.施工图纸发生技术变更应及时将变更后的图纸交付乙方，如因变更图纸交付滞后产生的返工、料损等费用，应由甲方承担。

　　五、工程交验与保修：

　　1.乙方在工程结束后通知甲方两天内验收。如逾期不验收，甲方使用的，则乙方做验收合格通过。

　　2.验收时，如发现甲方责任而造成的质量问题，提出返工或补修意见时，乙方应收取相应人工费、材料费等实际发生的费用。如乙方造成质量问题，则由乙方免费处理。

　　六、工程负责人：

　　甲方委派 为驻现场负责人，并与乙方委派 的为现场负责人，共同履行本合同的各项规定。

　　七、特别说明：

　　该项目现场如需要用电源应安排在安全距离范围内，并做好绝缘处理。现场安装定位及其他涉及安装需要协调之事由甲方解决。

　　八、其他条款：

　　1.委托方在审定承办涉及内容时，请仔细审核项目中的每一细节内容，审定后签字或认可说明，经确认后发生差错，由委托方承担所有责任及全部内容。

　　2.合同签定后，如有单方面违约，全部责任将由违约方承担。任何一方

　　九、争议解决：

　　本合同执行中，如发生争议，双方应尽力协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖权的仲裁机构，进行仲裁或向法院提起申诉。

　　1.合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

　　2.本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　联系电话： 联系电话：

　　业务代表： 业务代表：

　　签订日期： 年 月 日

施工合同书15

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　（一）工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　（二）工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期30天

　　4、工程造价

　　工程造价为：xxxx元整

　　5、质量标准

　　1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：

　　3.、本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。

　　4、本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　1、本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]406号《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—20xx），《湖南省建设工程造价管理办法》（省人民政府令第192号），《湖南省建设工程计价办法》，20xx《湖南省修缮定额》、20xx《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20xx《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　2、人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　3、具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

　　2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【施工合同书(汇编15篇)】相关文章：

1.施工承包合同书

2.施工合同书合集15篇

3.施工承包合同书14篇

4.劳动合同书汇编15篇

5.劳动合同书(汇编15篇)

6.有关施工合同汇编八篇

7.关于施工合同汇编六篇

8.【精选】施工合同汇编五篇

9.【实用】施工合同汇编10篇