施工合同_474

【精选】施工合同范文集锦6篇

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编精心整理的施工合同7篇，欢迎大家分享。

施工合同 篇1

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　一、基本内容

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

　　1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)

　　2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

　　二、工期

　　开工日期：

　　并网日期：

　　竣工日期：

　　三、合同价格和付款方式

　　合同价格

　　本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %，本合同的质保期为 年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

　　四、施工质量和质量检查

　　1、工程质量

　　(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

　　(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

　　2、质量检查：

　　五、解决争议的办法

　　1 起诉讼。

　　(1)调解要求停止施工，且为双方接受。

　　(2)、法院要求停止施工。

　　六、违约

　　1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

　　(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

　　(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。

　　七、合同的生效及终止

　　1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

　　2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

　　八、合同份数

　　本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

　　发包人(以下简称甲方)：____________________________________

　　联系电话：_________________________________________________

　　承包人(以下简称乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议。

　　第一条工程概述

　　1、工程地点：____________________________________________

　　2、工程期限______天，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　第二条工程价款及结算方式

　　1、本工程总造价为：_____________________________

　　2、工程款结算方式如下：

　　第一次：____________，合同签订时付总造价的65%;

　　第二次：____________，瓦工结束后付总造价的35%-500;

　　第三次：____500___，安装结束;

　　第三条甲方的义务

　　1、开工前，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。

　　2、提供施工期间的水源、电源。

　　3、负责协调施工队与有关单位部门之间的关系。

　　4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相关的审批手续。

　　5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。

　　6、参与工程质量和施工进度的监督负责材料进场、竣工验收。

　　第四条乙方的义务

　　1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。保护好现场的家具和陈设，保证现场内上、下水管道的畅通。

　　3、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条工程变更及赠、减项

　　1、工程项目及做法如需变更、双方必须协商一致，同时调整相关费用。

　　2、增项按实际价格计算，减项在1000元已内。按最后价格折率计算，减项在1000元以上，按此项工程总造价的70%核算。

　　第六条违约责任

　　1、甲方未按期支付工程款的，每延误一天需向乙方支付违约金(工程总价款的0.3%)。

　　2、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

　　3、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天需向甲方支付违约金(工程总价款的0.3%)。

　　4、双方无故提前终止合同，应按工程实际工程量进行结算。

　　第七条工程验收和保修

　　工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　第八条附则

　　1、本合同经双方签字(盖章)后，即生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同一式两份，双方各持一份

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

施工合同 篇3

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行装修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　一、工程项目： 装修工程。

　　二、承包方式为包工。

　　工程预算总金额(不含税金)大写: ， (小写：￥ 元)

　　三、甲方要求增加或更改工程设计，须与乙方协商实行，由此导致延长工期的，由甲方承担责任。

　　四、乙方应于 年 月 日进行施工， 年 月 日前完成，否则每逾期一天，乙方应按工程总造价的千分之一计付违约金，违约金可在工程费用内相扣减。

　　五、甲方经过审定施工方案(图纸)后签名盖章确认。施工应按图施工。施工现场实际尺寸与图纸不相符时，应通知甲方协商修改后，盖章确认方可施工。

　　六、甲方要求更改工程设计应书面通知乙方协商实行，双方协商所更改的设计，对乙方的工时及材料所造成的损失进行评估确认补偿。施工当中业主要求增加项目的由双方当时确认报价。

　　七、 隐敝工程量应甲乙双方派出代表进行现场度量, 应提前2天通知甲方而在需隐敝前时甲方代表还未到现场, 乙方有权自行隐敝并按乙方提供的工程量进行结算。甲乙双方代表现场度量隐敝工程量后但甲方代表不签字确认时乙方保存甲方代表手写工程量数据以此为据进行结算.

　　八、乙方应在本工程项目完成后五天内，通知甲方并与其共同验收，双方应在甲方收到乙方验收通知之日起5天内共同验收完毕，双方应在验收文件上签章确认。甲方如在收到乙方通知五天内不与乙方共同验收或入住、使用，则视为甲方默认工程质量符合要求。

　　九、本工程施工期间，如遇不可抗力，则施工期限中断，在消除不可抗力因素后，施工期限恢复计算。

　　十、本工程质量保修期为叁年，自双方验收之日起计算(注：若甲方人为损坏由甲方自行负责)。

　　十一、该工程结算：按现场实际已做展开工程量结算, 单价___ 面积___

　　十二、付款方式: 进场前预付工程款的40%.第二次预付工程款的30%.面漆完工预付工程款的20%.余款5%工程验收合格10天内一次性付清。另留5%作为质保金，到期后甲方应按规定退还质保金。

　　十三、若乙方因违反施工规范，安全操作规范，防火法规，环保规定和双方其它约定，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　十四、 本合同的其他附页甲乙双方签名后生效。

　　十五、本合同一式两份，自甲乙双方签名后生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 法人代表：

　　代理人： 代理人：

　　地址： 地址：

　　电话： 电话：

　　传真; 传真：

　　帐号：

　　日期： 年 月 日

　　日期： 年 月 日

施工合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经甲乙双方平等协商，甲方同意将中国兔文化博物馆展厅大理石安装工程承包给乙方，就本工程相关事项协商一致，订立本合同以资共同遵守。

　　一、工程名称：中国兔文化博物馆展厅大理石安装工程

　　二、工程地点：江油市西屏镇

　　三、工程内容：大理石安装

　　四、承包方式：包工包料，乙方按甲方要求负责大理石采购并组织高级技术工人安

　　装施工。

　　五、工程单价及合同总价：

　　1、圆柱安装“阿曼米黄大理石”，材料及安装综合单价为元/㎡（含角钢架及辅材）；共㎡，小计 元。

　　2、墙体方柱及沙盘底边线安装“灰木纹大理石”， 材料及安装综合单价为元/㎡（含角钢架及辅材）；共㎡，小计

　　3、洗手间面盆及门槛石安装“银白龙大理石”， 材料及安装综合单价为元/㎡（含角钢架及辅材）；共㎡，小计元。

　　4、合同总价为

　　六、付款方式：甲方先期支付乙方预付款 元。安装完工按实际施工完成数量支付80%工程款，余款待工程竣工验收合格后一次性付清。

　　七、工程期限定为合同签字之日起计算，乙方应在25天内按质按量完成，保证在20xx年7月10日前完工。

　　八、施工技术标准按国家规范标准施工。

　　九、甲方责任

　　1、负责提供施工用水用电，负责施工现场协调，保证施工正常进行。

　　2、负责提供施工设计图给乙方，落实专人负责督促乙方按技术规范施工，对乙方施工存在的问题提出整改意见。

　　3、负责筹措工程资金并按合同要求及时兑现工程款。

　　十、乙方责任

　　1、负责有计划有组织地按技术规范施工，确保工程按时、按质、按量完成。

　　2、按国家有关规定，对施工现场规范管理，做到文明施工，安全施工。

　　十一、违约责任

　　1、本合同签订后，任何一方不得单方面解除合同，如任何一方违约，应赔偿对方10000元违约金，并承担由此造成的一切责任及经济损失。

　　2 、如乙方所供大理石质量不合格，乙方应无条件退货运走，如乙方不按时清场，甲方有权自行处理；如乙方未按甲方规定的材料到货时间，材料规格、质量、数量送货到甲方指定工程地点，由此给甲方造成相应损失按合同总价款的50%作为赔偿金。

　　3、合同履行过程中，如乙方未经甲方允许擅自停工超一天，甲方有权解除合同并有权清理乙方出场，同时乙方应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

　　1

　　4、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每迟延一日按合同总价款的10%计算违约金支付给甲方；延迟超过三天的，甲方有权解除合同并在一天内清理乙方出场，乙方应按合同总价款的50%支付违约金给甲方，并只能按所完工程量的50%结算价款。

　　十二、争议解决

　　本合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，如协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十三、合同生效

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，签订补充协议，补充协议具有同等效力

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　签订日期： 签订日期：

施工合同 篇5

　　建设单位：____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位：(以下简称为乙方)

　　为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：____省法制办屋面防水改造工程。

　　2、工程地点：督院街。

　　3、工程内容：

　　A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。

　　B、墙面：、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。

　　C、具体做法详见施工图。

　　二、工期和质保期：

　　1、按甲方要求，遇雨顺延。

　　2、防水工程质量保修期________年。

　　三、承包方式：

　　1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全，结算时按实际施工面积为准。

　　2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整均匀与基层有一定粘结力，满足房屋综合验收的要求。

　　四、甲方责任：

　　1、非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。

　　五、乙方责任：

　　1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的'返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。

　　2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

　　六、合同价：

　　合同价暂定：18.5万元(大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。

　　本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。

　　七、付款方式：

　　合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。

　　八、违约责任：

　　甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。

　　九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：甲方代表签字(盖章)：

　　乙方： 乙方代表签字(盖章)：________年____月____日

施工合同 篇6

　　甲方：贵州省赤天化股份有限责任公司（以下简称甲方）

　　乙方：河南省防腐企业集团公司（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》和《建筑、安装工程承包合同条例》，本着平等互利的原则，结合本工程的具体情况，双方协商达成如下协议，共同遵守。

　　一．工程项目：赤天化股份公司成品大修防腐项目工程，主要包括下述内容：

　　⑴． 1#囤船内仓各类金属面约7283.m2，施工要求人工除轻锈3641.5m2，

　　人工除重锈3641.00一底二面氯磺化涂料。

　　⑵． 1#囤外体金属面钢结构、设备上下甲板，顶棚钢柜架及各种附件，共

　　计3303.83，除重锈二底二面醇酸磁漆。

　　⑶． 顶棚木板面船员室等木材面共计934m2刮腻子刷三面醇酸磙漆。 ⑷． 零星玻璃钢修补未在预算内，决算时以实际发生工程量为准。

　　2．大库上下楼梯、天桥、扒料机防腐。

　　⑴．下皮带机架546m2人工除锈和粉尘按重锈计算，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。

　　⑵．大库天桥皮带机架及平台、栏杆、上下楼梯2792m2除锈和除粉尘按重锈计算，一底二面氯磺聚乙稀涂料防腐。

　　⑶．大库扒料机899m2人工除中锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。

　　3．成品3#-8#皮带机架共计1848m2人工除重锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂粉防腐 。

　　二．承包工程方式

　　1．包工包料（双包）

　　2．预算金额：壹佰壹拾贰万捌仟贰佰捌拾贰元柒角叁分。1128282.73元

　　三．工期：二OO一年十月三十日至二OO一年十二月五日全部完工。

　　四．施工现场负责人

　　甲方：袁清荣 乙方：冯卫宁

　　五．甲方负责事项

　　1．甲方对施工过程中的工伤事故提供医疗方便，但责任和费用由乙方自行负责。

　　2．甲方监督材料的采购价格和质量。

　　3．监督检查工程质量和进度。

　　4．在有条件的情况下协助乙方解决施工中遇到的实际困难，做好技术交底和指导，做好有关协调工作。

　　六．乙方负责事项

　　1．严格按照有关技术规范完成本合同中规定的工程，做好文明施工，确保工程质量和进度，完工后保证工完料净场地清。

　　2．确保安全施工。特别是高空作业，应指派专职安全员进行监护。

　　3．遵守甲方的厂规厂纪及现场禁止吸烟、入厂佩戴入厂证等现场制度。 如有违反，按甲方有关规定给予经济处罚（交款或从工程款中扣除）。

　　4．乙方员工不能拿走甲方现场的任何东西。

　　七．工程质量监督及验收

　　1．甲方指派专人负责对施工质量的检查验收，隐蔽工程应由甲方签证后方可进行下道工序，乙方应做到主动配合。

　　2．按国家规定的有关技术标准，对已完工的项目进行验收，每个项目必 须符合规范要求，否则，因乙方负责所产生的质量问题，概由乙方负责，返修费自理。

　　3．验收由车间、机动处、综合管理处、审计、财务人员参加。

　　4．验收必须达到原中国化学工业部标准，化工设备、管道、钢结构防腐 蚀工程施工及验收规范。

　　5．外观检查，涂层漆膜光滑平整，颜色一致，无针孔气泡、流淌及剥落 等缺陷。

　　6．⑴．玻璃钢要达到粘结强度好，无气泡，外观好，耐腐蚀。

　　7．要求涂层均匀，涂层厚度和层数应符合设计要求。

　　8．施工中，严格按甲方制定的防腐工程质量和涂层记录表办，每涂一层实干24小时后，经甲方主管人员检查签字后再涂第二遍。

　　八．预决算书编制依据与付款方式。

　　1．工程量：工程完工后，经甲方按规范验收，由甲方按图纸提供数 据为乙方办理决算书的依据，实行预决算制按实调整。

　　2．办理工程决算书：按“赤天化20xx计财字第11号文件”，

　　按“95贵州省安装定额”和“20xx全统安装定额”和“98贵州省土建预决算定额”及相应配套文件。

　　3．防腐蚀主材（如：TO树脂，耐酸瓷板、耐酸胶泥等）按市场价格， 结合有关定额用量进行调整，辅助材料按定额规定。

　　5．按国营全民二级企业标准取费，人、机费下浮40%进行计费计算。

　　6．工程竣工后，甲方对乙方工程质量进行验收审定。经甲方核准签 证后，办理决算书交财务审核，按审定价甲乙双方结清款项。

　　7． 甲方预付预算工程款的30%，作为材料采购款。

　　8．验收合格后一次性进行结算。

　　9．保质金按财务审核决算金额的5%扣留，半年后无质量问题付给乙 方。如出现问题，扣除保质金。

　　九．违约处罚

　　1．乙方保证在合同规定的日期完成工程，若延迟交工，自二OO一年

　　十一月五日起，每延迟一天，按工程预算总价的0.5%（即 元）作为对乙方的处罚（从决算中扣除）。

　　2．本合同经双方签字生效，任何一方不得单方违约。如任一方违约向对方支付合同预算款的10%作为违约金。

　　十． 合同执行过程中发生分歧，双方协商解决，协商不成时，任一方 均可向赤水市人民法院提起诉讼解决。

　　十一．本合同一式七份，甲方执五份，乙方执两份。

　　十二．签合同时间：二OO一年 月 日。

　　甲方：贵州省赤天化股份有限公司乙方：河南省防腐企业集团公司 地址：赤水市地址：河南郑州市

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：2827824 电话：2877626

　　开户银行：赤水市工行赤天化办事处 开户银行：赤水市建行赤天化办事处 帐号：22100115 帐号：2330808

【【精选】施工合同范文集锦6篇】相关文章：

1.【精选】施工合同范文集锦7篇

2.精选施工合同范文集锦八篇

3.精选施工合同范文集锦10篇

4.【精选】施工合同范文集锦10篇

5.精选施工合同范文集锦7篇

6.精选施工合同范文集锦六篇

7.【精选】施工合同范文集锦八篇

8.【精选】施工合同范文集锦5篇

9.【精选】施工合同范文集锦六篇