施工合同_309

【热门】施工合同范文锦集八篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编收集整理的施工合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

施工合同 篇1

　　甲方(发包方)：_______________

　　乙方(承包方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，本着公平、公正、平等、合理的原则，经双方协商达成如下协议，共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：_____________________________________________________________

　　1.2 工程内容及做法(详见附表1：(包括水电的一切材料，电视、网线、电话线)家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

　　1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第__________种承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料;详见预算书。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材;详见预算书。

　　(3)乙方包工，甲方包全部材料;详见预算书。

　　备注：甲方在公司所选材料确定签字后材料下单之前还能更换，如材料下单后甲方要求更换材料所产生的费用(运费及搬运费及损坏的材料费)由业主自行承担。公司赠送东西，业主可放弃但不可折现，不可换别的物品。

　　1.4 工程期限__________天;

　　开工日期 _____ _年______月______日

　　竣工日期 __ ____年______月______日

　　1.5 合同施工价款：本合同工程造价为(人民币)____________ 元;

　　金额大写：_______________ ____________________________元整。

　　第二条 施工图纸及预算、监理

　　本工程施工图纸及预算、监理分别由 提供设计， 提供预算， 提供监理，图纸及预算一式两份，甲、乙双方各一份，作为本合同附件。

　　第三条

　　3.1开工前三天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动甲方工作的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　3.2 免费提供乙方施工期间所需要的水、电;

　　3.3 负责协调邻里之间的关系;负责办理物业管理部门开工手续和应当支付的有关费用。

　　3.4不拆动室内承重结构，如需要拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　3.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保护消防等项工作。

　　3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

　　第四条

　　4. 1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，施工过程中出现安全事故乙方全部负责与甲方无关并按期保质完成工程;

　　4.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　4.3 保护好原居室的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。

　　4.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第五条

　　5.1工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更单，同时调整相关工程费用及工期(装饰装修工程变更单);双方约定本工程项目采用固定单价、不可变更。具体如下：

　　1);减项部分：基础装修部分不得减价，主材部分根据折扣减价。签订减项单，在最后一次结算时减除。

　　2);增项部分;根据公司规定价格或市场价格增项。签订增项单，同时将增项款交到公司财务。工程部接到财务通知单方能进行增项。

　　3);工期;减项不减工期，增项根据增项内容调整增加工期。

　　5.2同一工程施工期间的变更不能超过三次，每次变更甲方必须及时配合乙方签写变更单，并提前两天完成，否则导致工期顺延和窝工的，甲方必须给予工期的顺延和每天300元窝工费的补偿。

　　第六条

　　6.1 按合同约定由甲方提供的主要的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并交接手续;

　　6.2 按合同约定由乙方提供的主要的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　第七条

　　7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化或设计变更;

　　(2)不可抗力;国家节假日。

　　乙方工作 工程变更 材料供应 工期延误

　　(3)影响施工的停水、停电(以施工记录为准，甲方可向物业管理单位问询);

　　(4)甲方同意工期顺延的其它情况。

　　7.2 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延并按本合同第五条承担相应的赔偿款。

　　7.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第八条 质量标准

　　双方约定本工程施工质量按以下标准执行：

　　(1)施工过程中双方就工程质量发生争议，申请由质量监督部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第九条 工程验收和保修

　　9.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　(1) 材料进场验收;

　　(2) 隐蔽工程验收包括木作基层、水路、电路等;

　　(3) 中期验收 即工期过半木工收口;

　　(4) 竣工验收;

　　乙方应提前一天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单;

　　9.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到通知后两天内组织验收，填写工程验收单(工程验收单)，在工程款结清后，办理移交手续(工程结算单);(3)竣工验收。

　　9.3工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工通知单后三日内组织验收，验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单。

　　9.4双方进行施工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

　　9.5双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，因此而造成的损失由甲方承担。

　　9.6竣工验收在工程质量、空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签定解决竣工验收遗留问题协议后方可先行入住。

　　9.7本工程自验收合格双方签字之日起水电保修期为五年、防水保修两年、其他保修五年并。并填写工程保修单。

　　第十条 工程款支付方式

　　10.1 双方约定按下列方式支付工程款：

　　合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方缴付施工价款：

　　(2)其他支付方式：

　　10.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并告知甲方。甲方接到告知后两日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(工程结算单)并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款，然后乙方负责清理现场，收拾卫生。

　　第十一条 违约责任

　　11.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;

　　11.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

　　11.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失一万元整。

　　11.4 甲方未按期支付工程款，每延误一天向对方支付违约金千分之0.8元，超过5天，乙方有权撤场并终止合同，由此产生的后果由甲方自行负责;

　　11.5 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理;

　　11.6由于乙方原因，致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金千分之0.8元。

　　第十二条 合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列方式解决：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。

　　第十三条 其它条款

　　13.1 因工程施工而产生的垃圾，由甲方指定地点，并由乙方负责将垃圾运到该甲方指定的地点。

　　13.2 施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人负责保管。工程竣工验收并结算完毕后，应当如数交还。

　　13.3、甲、乙双方之间一切约定均签定文字协定，所有口头承诺均无效。

　　13.4、甲、乙双方均有责任核实工程项目及工程量。乙方为甲方施工的工程项目以报价单上文字写明的项目和变更单为准，工程量按照工程中实际发生的为准。

　　13. 5乙方遵守甲方物业部门的相关规定，如违反相关规定给甲方造成的损失应由乙方负责。

　　13.6乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价服务，并代表乙方与甲方签定合同。合同签定后，乙方执行合同的代表人为乙方工程部派出的施工监理。甲方关于工程的一切事宜均通过乙方施工监理及设计师解决，以确保工程中的统一指挥和管理。

　　13.7施工人员对甲方现场物品应认真清点及保护，并且双方须签署物品清单。签定之后，如发现丢失或破坏的由乙方承担甲方损失。甲方应在开工前将原有的电话机等设备拆除(乙方除使用施工所用水、电外，不得使用甲方原有的卫生洁具、煤气灶具、热水器等设备)。

　　13.8负责采购的主要材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如甲方所供材料、设备发生质量问题或规格差异，对工程造成的损失由甲方负责。

　　13.9工程由乙方负责采购的主要材料、设备，必须在报价单中注明质量标准并经甲方签字认可，否则对工程造成的损失由乙方负责。

　　13. 10施工过程中凡由甲方指定材料供应商情况，材料发生质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期、窝工等，均由甲方承担责任;凡由乙方提供的材料，发生上述问题均由乙方承担责任。

　　13. 11除合同注明的以外，五金(门锁、门吸、水龙头等)、开关面板、墙地砖、灯具、洁具、地板等，如由甲方供货到现场的，甲方必须及时提供。若需要乙方负责，需要在预算中确定，否则，在后期施工过程中需要乙方代购的，加收5%人工及差旅费。

　　13.12如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，需提前与乙方代表联系，在双方签定变更单后方能进行该项施工。凡甲方直接与现场施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方承担。为保证施工及服务的质量，乙方严禁施工队与任何人私下交易，请甲方配合。

　　13.13合同签定后，如甲方的减项金额超过工程款的20%以上，甲方须向乙方支付工程总额的(由于工程调度及人工等)5%的变更损失费。若甲方所减项目所用的材料乙方已订购或运到现场，甲方需另外支付材料来回运费、搬运费、材料损耗费及退货费用，如果不能退货，甲方需承担所有货款。

　　13.14根据有关规定，乙方无权移动改造煤气、天然气管线、暖气管线。甲方若需改动上述管线，须出示有关部门的批准文件并与乙方签定施工责任保证书，且改造验收合格后，乙方只负责合同保修内的维修责任，不负责其它赔偿责任。

　　13.15物业小区收取的物业押金等费用由甲方交纳。

　　13.16工程施工工期过半(木工收口验收合格后)，甲方应配合乙方进行分阶段验收及中期预结算(根据工程变更、工程增减)。甲方应在中期预结算后两日内到乙方财务部门交纳中期款，否则，乙方有权利将工程终止。甲方不得以任何理由拒绝参加中期预结算，乙方有权自预结算发生日起停止施工，由此延误的工期及给乙方造成的窝工损失根据本合同由甲方负责。

　　13.17乙方应提前一天通知甲方参加竣工验收及结算。如甲方接到通知后，未按时参加，每超过三天按其所欠款额的千分之四向乙方支付违约金。乙方在收到甲方结算款后填写工程保修单，办理工程移交手续(未出现在报价单及变更单上的项目乙方不予保修及承担任何责任)。甲方七日内未付工程结算款视为自动放弃保修及维修的权利，且乙方保留相关权利。

　　13.18合同签定后，未出现本合同约定的情况下，一方提出解除合同时，须向另一方支付合同总额10%的违约金，由此造成的损失，违约方应予以赔偿对方。

　　13.19如甲方对乙方工作有任何质疑时，请拨打投诉电话：08583491188。

　　第十四条 补充约定

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

　　建设单位（甲方）：

　　施工单位（乙方）：

　　根据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：

　　武汉xxx绿化工程。

　　二、施工地点及范围：

　　本工程位于武汉xxx，绿地总面积为x又平方米。

　　三、工程内容：

　　1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

　　2．绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；

　　3．工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；

　　4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

　　5．种植质量应根据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得·超过一指宽。

　　四、工程造价：

　　工程总造价为人民币xx元整，一次性包干。

　　五、付款方式：

　　甲方：xx

　　乙方：xx

　　签订时间：

施工合同 篇3

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　住址：

　　定义，本合同下述简称分别指：

　　a.业主：

　　b.是项工程：本合同第1.1条所约定的工程;

　　经甲、乙双方商定将本合同第1.1条约定的工程施工任务实行目标责任承包管理。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同。

　　第一条 是项工程的名称、地点及内容

　　1.1 名称：

　　1.2 内容：

　　乙方的工作内容包含但不限于：

　　1.2.1 本标段业主、监理、上级主管部门对甲方签定(或发出)的合同协议及相应文件、合同谈判会议纪要、招投标文件、技术规范、施工图表、指令等形成的甲方的责任与义务同时也是乙方的责任与义务。

　　1.2.2 执行、完成以乙方名义与作业队、供应商所签订的涉及本项目劳务或其他商务合同。

　　1.2.3 为达到上述目的所必需的与之相关的一切其它辅助性工作，包括但不限于以下工作：

　　①、 临时工程：临时用地的征(租)用、恢复;施工用电设备搭设;施工临时工程、设施、施工道路的养护与维修、交通畅通维护;

　　②、 施工队进、出场、停工及纠纷处理;

　　③、 拌和场平整处理、三通、恢复;

　　④、 驻地建设与恢复;

　　⑤、 施工安全保障措施，施工范围内的环境保护与污染处理;

　　⑥、 上级各部门对施工现场的各项迎检所要求的准备工作等。

　　1.2.4 当地政府、群众、业主、监理关系的协调。

　　第二条 是项工程的责任目标

　　2.1 经济(效益)目标：

　　2.1.1 产值目标：乙方应满足业主进度要求，冬季、雨季期间应尽可能组织生产。

　　2.1.2 责任成本目标：乙方上交甲方管理费：按结算总造价的 收取。收取管理费后剩余部分作为乙方的责任成本，包括但不限于：

　　a. 各作业队、供应商、零星工程等项目施工的直接成本。

　　b. 业主、监理、各级政府部门收取的费用;

　　c. 项目应交纳的各种税费;

　　d. 项目部现场经费以及本合同1.3.3工作内容所形成的一切费用;

　　e. 竣工文件编制及缺陷期的成本;

　　f. 甲方对本项目进行的例行检查、合同(含人员)履约检查、业主指定到场的一切人员往来费用等均由乙方承担。派出项目工作的人员工资按约定标准执行;

　　2.1.3 利润目标：乙方应足额上缴完甲方管理费用，项目的盈亏由乙方自行负责，与甲方无关，所有的亏损由乙方承担无限责任。

　　2.1.4 第2.1条内所包含各项经济指标，合同有效期内不予更改。

　　2.2 质量目标：乙方保证所承包的分部、分项工程在施工中，应按照下述约定的技术规范及质量验收标准承担质量责任：

　　2.2.1 按照业主、监理、上级主管部门、部颁技术规范、质量验收标准及要求约束乙方。

　　2.2.2 按照甲方与业主签订的《合同协议书》及合同谈判会议纪要、质量相关约定的质量目标及要求约束乙方。

　　2.3 进度目标：进度目标满足甲方与业主签订的《合同协议书》及合同谈判会议纪要的工期要求。

　　2.4 安全目标：以甲方与业主签订的《合同协议书》及合同谈判会议纪要及安全相关协议约定的安全目标、安全责任约束乙方。

　　2.4.1乙方施工时自行组织交通维护，确保施工安全，承担施工过程中造成安全事故的一切责任。任何安全事故与甲方无关，均由乙方负责。

　　2.4.2工程开工前，乙方须向业主提供施工组织设计，包括安全管理方案，向路政部门递交书面施工申请和安全组织方案，签定施工安全责任书，到高速公路交警和路政部门为施工车辆办理相关手续。

　　2.4.3乙方在实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切现场施工作业均应遵守安全操作规程，根据《公路养护安全作业规程》中道路施工安全设施设臵示例要求设臵施工标志，服从路政管理人员的道路安全管理。严格按规程摆放标志牌、锥形筒，不许使用残缺标志牌，标志牌版面要全贴高强级反光膜。

　　2.4.4乙方需配备专职安全员。所有施工人员必须身着规范的橙色养护服装，施工车辆必须悬挂明显的施工作业标志，可变信息标志牌必须24小时开启。

　　2.5 管理目标：

　　2.5.1 人员管理：

　　2.5.1.1 甲派人员管理、职责及薪酬：

　　a.甲派人员管理：挂名项目经理1名，项目现场管理人员1人，财务负责人(会计)1名。如乙方不能严格履行本合同，甲方有权增加人员加强监管，费用由乙方承担。

　　b.甲派人员职责及薪酬：

　　挂名项目经理：甲方指派一名挂名项目经理。此项目经理为象征意义的挂名，职责仅为配合乙方在上级部门检查中到场，项目经理的权限、职责由乙方履行，挂名项目经理的薪酬为2500元/月，不计考勤。

　　项目现场管理人员：是甲方派驻现场的管理代表，负责监督乙方履约行为，负责行政印章管理、资金拨付管理，监管项目质量、安全、进度、工程直接成本真实性，审查备案各作业队、供应商的计量、结算、支付情况，保持与甲方本部的联络沟通等事务。本岗位常驻工地，薪酬为 元/月。

　　财务负责人(会计)：掌管项目部财务专用章，依据本合同及甲方财务管理制度控制资金流向，严格执行资金支付终端制，保证乙方利润的合理、及时拨付，以及从事与其职责不冲突的项目财务工作，本岗位常驻工地，薪酬为 元/月。

　　甲方暂派现场管理人员和财务负责人2名。如乙方不能严格按本合同履约，甲方即增加1名现场管理人员，薪酬待遇按本合同约定。

　　甲派人员日常办公所需交通工具、通讯、劳保费用以及项目管理过程中意外伤害等安全费用均由乙方提供。其中，通讯费按400元/月.人包干，其余费用乙方按实给予报销(或执行项目部同等人员标准)。甲派人员探亲费两个月一次，由乙方按实给予报销往返火车卧铺票或汽车票。

　　乙方必须为甲派人员提供办公及食宿条件，包括电脑等办公设备。甲派人员因工作原因回公司的往返车旅费由乙方按实报销。

　　甲派人员仅限于对项目安全、质量、进度、成本、劳务及财务支付至终端等进行监管，不具体负责组织与指挥施工，超出以上工作职责范围外的行为属当事人个人行为，与甲方无关，若由此引发矛盾或造成损失的，由相关责任人承担。

　　甲方人员仅按照业主和合同要求履行监管职能，甲方人员的任何行为不能因此而免除乙方在本项目工程质量、安全、进度、资金和经济纠纷等方面的全部责任。

　　以上岗位人员工资按业主下达的开工之日起至项目竣工之日止，每月从乙方计量款中扣除，由甲方直接发放。

　　工程完工后，乙方自行到甲方公司盖章，甲方监控工程所发生的费用约定由乙方承担。

　　c.甲派人员无权变更本合同任何内容，无权签署或承诺任何与本项目有关的经济合同、签证、结算书及法律经济文件，如有由个人自行负责。甲乙双方任何经济关系均由双方公司出具书面文件为准。

　　2.5.1.2 除甲派人员之外的项目管理人员由乙方负责组织，报甲方批准。甲方如认为乙方有关人员的工作行为可能影响或已实际影响合同的正常履行，甲方有权要求乙方重新组织，乙方必须即时安排。

　　2.5.1.3 乙方主要管理人员在本项目现场的实际工作天数不得少于26日历天/月，必须常驻守工地指挥施工。甲方将严格考勤，乙方离开项目必须向甲方书面请假。乙方每缺勤一天甲方将处以乙方3000元/天的违约金。

　　2.5.1.4 乙方在开工前必须为从事本标段施工的工程管理人员、劳务人员(包括民工)办理意外伤害险。

　　2.5.2 财务管理：

　　a.项目实施过程中乙方严格执行甲方的财务核算和管理，确保项目管理数据的真实准确，乙方应确保项目人工、机械、材料和管理费用的真实性，并由双方共同在项目部的帐户直接支付到终端。

　　b.乙方必须严格资金管理，做到专款专用，杜绝无合同和超合同结算与支付。 c.在项目当地设立专门帐户，由甲方控制财务专用章，乙方控制财务私章。

　　2.5.3 合约管理：

　　a.本项目所有债权债务由乙方负责，与甲方无关;

　　b.与本项目有关的一切经济合同、结算文件只能以乙方名义与分承包商签定，乙方不能以甲方或项目部名义签定任何经济合同或办理任何结算;

　　c.乙方签定与分承包商的经济合同、结算书，在签定之日起3个工作日内报甲方备案。如合同或结算书不符合正常、实际情况或虚假甲方有权停止一切支付。

　　2.5.4 信息管理：乙方必须按照业主、监理及甲方的信息管理标准的要求，做好项目的所有信息收集、整理、归档、更新工作，每半个月更新一次并报项目部及甲方分别存档;

　　2.5.5 台账管理：乙方必须按华路要求建立本项目有关的合同台账、计量台账、结算支付台账、设备材料台账、测量台账、试验台账、纠纷处理台账、民工管理台帐等，并明确专人管理。

　　2.5.6 印鉴管理：项目部公章不用于本项目任何经济合同签署，只用于项目部上报监理、业主资料盖章，任何以项目部公章签署的合同为无效合同，并由乙方承担重大违约责任，乙方如私刻项目部公章将承担刑事责任。

　　第三条 责任、权利与义务

　　3.1甲方的权利与义务

　　3.1.1 甲方有权对项目工程的实施进行跟踪、监督、检查、处理。并享有因此而产生的`各种权利，如检查监督权、奖罚权等。

　　3.1.2 甲方有权根据本合同约定及计划规定，对乙方提出违反规定的有关事务行使否决权;

　　3.1.3 乙方选任施工队伍，甲方有权对所选定的施工队进行考核，对不能满足生产要求的队伍，甲方有权要求乙方及时更换;

　　需甲方与监理、业主、设计单位、上级部门等方面的关系协调，因协调发生的费用列入乙方成本。

　　3.2 乙方权利与义务

　　3.2.1 为了使乙方履行好本合同，乙方组织本项目管理班子;乙方指定现场负责人为 ，身份证号码 ，联系电话 ，相关个人资料附后。

　　3.2.2 乙方在开工前必须办妥工程一切险及第三方责任险。

　　3.2.3 乙方应承担的费用：

　　3.2.3.1项目实施成本及相关费用 。

　　3.2.3.2甲方的管理费(含市场开发及垫付费用等)。

　　3.2.3.3 甲方委派人员费用，详见本合同2.5条款。

　　3.2.3.4 甲方人员到项目现场进行项目迎检、工地检查及现场问题的处理等所发生的一切费用，包括但不限于：

　　a、往返交通费用

　　b、车辆费用：油费、过路过桥费、停车费、驾驶员行车补助(0.15元/km) c、食宿费：乙方安排或参照甲方标准支付.

　　d、出差工地补助：一般员工按200元/天支付，部长按300元/天支付，副总以上按500元/天支付。

　　e、甲方垫付的各种费用等。

　　3.2.4 乙方应按业主、监理工程师的指令和甲方批准的计划组织工程实施，并保证服从其安排，保证技术人员、施工人员、施工队伍满足项目要求;

　　3.2.5 乙方对甲方与业主为是项工程所签的一切合同均予以认可，并按照甲方的要求继承甲方在该合同中的权利义务，负责按照合同约定履行义务、承担责任;

　　3.2.6 乙方应于每月30日前向甲方提供所施工项目的阶段施工实施情况报表(格式见附件)、下阶段工程进度计划、工料机计划，同时上报本月资金使用情况和下月资金使用计划;

　　3.2.7 乙方负责对是项工程的项目管理、技术资料编写及报送、协调关系等。

　　3.2.8 乙方须文明施工，及时清扫工程垃圾并清运出场，严禁将垃圾堆放路上或倒在边坡上。

　　3.2.9 乙方必须及时收集项目信用评价资料，并将原件及时交给甲方。

　　第四条 计量(变更)、结算与支付

　　4.1 工程的计量(变更)与签认

　　4.1.1 计量与签认

　　4.1.2 计量(变更)文件提供应包括但不限于

　　(1) 格式施工日志(见附件一);(2)格式工程签证单(见附件二);(3)工程量测量计算报告(见附件三);(4)质检验收报告(见附件四);(5)计量(变更)批准文件;

　　(6)期中交工证书;(7)完工交工证书。

　　4.1.3 计量与签认

　　4.1.3.1 文件的签认按上述提供的文件资料要求经业主、监理全部签认后作为计量的依据，否则为无效签认。

　　4.1.3.2 乙方对作业队或供应商的任何工程项目的计量文件必须附原始证明资料(格式见附件)，且不能超过业主批复相应项目的计量，超出部分为无效计量。

　　4.1.3.3 零星工程的计量与签认手续同上。

　　4.1.3.4 乙方必须每月按合同要求，对业主、作业队及时计量。

　　4.2 工程结算、支付：

　　4.2.1 结算应当提交的资料

　　除按计量应提交的资料之外还应提供如下资料：

　　1) 合同依据;

　　2) 结算依据;

　　3) 各支付终端应扣各种款项、分摊费用

　　4.2.2 结算程序及批准

　　业主对是项工程款付款到帐后，乙方必须按计量程序、结算程序、支付程序办理各终端工程款。在完成各终端结算后，可按金额不超过合同约定支付比例进行支付;

　　业主支付给是项工程的工程款,须保证支付给非乙方终端的剩余部分及时支付给乙方。

　　最终的支付：在满足支付条件的情况下，最终支付在业主和监理工程师签发交工证书后28天内支付给乙方或其它终端;质量保修金在监理工程师与业主签发解除缺陷责任期证书后42天内按本合同约定条件支付给乙方或其它终端。

　　4.2.3 项目完工后，乙方应加快与各终端的结算，及时办理清算手续，应加快与业主的清算进程，待与业主清算完毕后，甲乙双方进行工程尾款、保修金的清收。

　　4.3 对乙方所有支付必须按程序到终端：

　　a. 属乙方自有设备的自建工程款;

　　b. 乙方外购材料、租赁设备的供应商及作业队民工工资等款项;

　　c. 上缴管理费用、甲派人员工资等款项;

　　d.支付终端后乙方剩余工程款自行处理。

　　4.4 甲方管理费的收取：在第一次计量款(或实际支付款)到位后，暂按合同金额计算管理费且一次性全额交清。最终结算金额如超过合同金额，管理费按相同比例计算并在业主最后一次支付款到位时一次性交清。在扣除甲方管理费、税金及项目经理和监管人员包干费用后剩余资金全部支付到终端，支付时乙方需提供资料见本合同第五条财务与劳务管理。如乙方提供资料不及时或不真实，由此产生的任何责任由乙方承担。

　　第五条 财务与劳务管理

　　5.1 财务管理：

　　a.乙方应及时向甲方提供国家有权机关认可的凭据(包括但不限于人员工资清册、购物凭据、租赁合同与支付租金票据、采购合同与发票等)，由甲方派驻工地财务组织统一建账。乙方应由专人负责办理资金使用手续，防范人为风险，乙方要加强项目财务和资金的安全管理，确保资金提取、保管的安全，使用流向合理，报销凭据完整有效。

　　乙方必须就本工程项目建立完整的财务账簿、账册、按照会计准则归集所有凭证交由甲方派驻财务人员进行财务处理，乙方的有关的帐目和凭证，须符合甲方的要求，并且在业主要求时，应交给指定的审计部门进行审计。

　　5.2 甲方按本合同支付给乙方的成本费用必须用于本工程，不得挪作他用。

　　5.3 乙方必须按国家及是项工程所在地政府和相关部门的规定，及时支付人工费(包括乙方所属的农民工工资、劳动保护费、社会保险费等费用)、材料费、设备租赁 费、生活用品采买费等，并由甲方监督检查其支付情况。乙方按时向甲方提供每次进款后的支付情况报表，如乙方不按时提供或不按实际情况提供，属乙方违约，甲方有权不盖章，由此引发此类经济纠纷概由乙方负全部责任。

　　乙方须要求作业队在逐期支付所雇佣的人员的工资(包括农民工工资)时，必须建立的工资发放花名册，在全部人员签字手续完备后交一份给甲方备查。对于项目所有人员的工资，均应该由本人进行签收，保障工资发放落实到劳动者手中。

　　5.4 劳务管理

　　5.4.1 按照国家颁布的有关劳务管理法规办理;

　　第六条 工期与进度管理

　　6.1本合同工期：以业主要求工期为准。 如遇业主对是项工期有新的调整，乙方必须无条件执行并保证按期完成。

　　6.2 乙方必须在合同约定的工期(包括是项工程总工期和合同工程内的分阶段节点工期)内完成合同项目，按期开工，合理组织施工。

　　6.3 与是项工程施工有关的所有时间要求的工作，乙方都应当按指定的日期完成，如未能按指定日期完成，则可认定为乙方工期延误。

　　第七条 风险与担保管理

　　7.1风险预防

　　7.1.1乙方为是项工程所订立的全部合同须向甲方备案，并接受甲方《合同管理办法》进行管理。

　　7.1.2乙方不得以甲方或项目部的名义开展任何经济活动。

　　7.2担保管理

　　业主要求的履约保证金，由乙方在收到中标通知书后10天内并在与业主签定合同前将保证金足额一次性交甲方，由甲方交业主。

　　如乙方未及时全额缴纳履约保证金，所引起的一切责任及损失由乙方承担。

　　7.3如乙方因项目劳务纠纷、质量事故、安全事故导致甲方经济、名誉损失，所有责任由乙方承担，甲方有权申请司法机关冻结乙方资金、资产，弥补甲方所有损失，并无限追究乙方责任。

　　第八条 检查与考核管理

　　8.1业主、监理、甲方对乙方进行日常和专项的检查与考核，并根据考核结果进行处理。

　　8.2甲方依据项目部岗位职责标准对乙方人员进行考核、检查，考核不合格的人员，甲方可要求乙方更换或直接派人。

　　第九条 奖罚与其他

　　9.1本项目需达到以下要求：

　　a.a)项目被评为合格工程;

　　b)进度满足工期要求;

　　c)劳务、材料、设备等纠纷率为零

　　d) 项目信誉评价为A以上。

　　如上述有一项以上(含一项)条件不能满足，则甲方按 %收取管理费用。

　　b.项目受业主、上级部门书面批评一次，甲方处罚乙方0.5万元/次;业主、上级部门给予经济处罚的，甲方按同等额度加倍处罚;业主、上级部门给予奖励的归乙方所有。

　　c.若由于乙方质量、进度、安全等原因造成业主约见甲方企业负责人所引起的费用归乙方承担，并罚款1万元/次。

　　9.2乙方一旦出现严重违约事项，甲方可视情节严重程度要求乙方承担下述违约责任：

　　9.2.1终止本合同，由甲方自行组织施工;

　　9.2.2未完工程甲方按中标价的120%向乙方追加赶工损失;

　　9.2.3之前所完工程的债权债务由乙方负责，给甲方造成损失的，由乙方承担责任;

　　9.2.4没收乙方所交保函保证金或没收乙方直接交业主的现金保证金。

　　9.2.5严重违约事项包括但不限于：

　　A) 乙方不履行合同义务;

　　B) 乙方不按程序报备合同、计量、结算、人员、设备资料，或报备资料弄虚造假;

　　C) 重大安全事故;

　　D) 重大质量事故;

　　E) 被业主或监理驱逐出场;

　　F) 进度严重滞后;

　　G) 挪用资金、套取项目资金、虚报发票、虚列成本、费用严重超支;

　　H) 项目评比进入最后一档、致使甲方进入黑名单;

　　I) 乙方在计量支付中对作业队超额支付的。

　　J) 未按要求办理各项保险的。

　　K) 致使甲方卷入项目劳务纠纷

　　9.3其他特别约定:

　　a.本项目投标文件中项目经理为 ，乙方应负责与业主办理项目经理变更手续，变更后的项目经理为 ，项目经理挂名费用按 元/月。

　　b.在该项目一切正常的情况下，甲方暂不委派现场管理人员，其日常监管工作由甲方工程部、财务部履行，因此乙方承担工程部1000元/月、财务部1000元/月共计20xx元/月的包干兼职工资及费用，该费用在上缴管理费时一并扣除，由甲方直接发放到工程部、财务部。计算时间为与业主签订合同日起，至项目交工日止。该费用在上缴管理费时一并扣除，由甲方直接发放到工程部、财务部。如需甲方为乙方提供服务时，乙方负责甲方出差人员的食宿、交通等费用。

　　c、如发生本合同中9.2条款中的情况，甲方将按照本合同2.5.1条款增加监管人员，所发生的费用由乙方承担。

　　d.甲乙双方不得向第三方泄露本合同内容; b.本项目缺陷责任期及保修期满，本合同即告终止。c.本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方未尽事宜协商解决，协商不成的由甲方公司注册地人民法院管辖。

　　甲 方：(签字) 乙 方 ：(签字)

　　单 位：(盖章) 单 位：(盖章)

　　日 期： 日 期：

施工合同 篇4

　　发包方（简称甲方）：

　　承包方（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　质量等级：必须保证合格，争创优良。

　　合同价款：______万元整（______元整）。

　　二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）。

　　三、开工日期：____年___月___日；

　　竣工日期：______年___月___日；

　　总日历工期：______天。

　　第二条：图纸

　　一、图纸提供套数：1套

　　二、图纸提供日期：____年___月___日。

　　第三条：双方一般责任

　　一、甲方驻工地代表：

　　二、乙方驻工地代表：

　　三、甲方工作

　　1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。

　　2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。

　　3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。

　　4、审查认可工程决算，组织工程验收。

　　5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。

　　四、乙方工作

　　1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。

　　2、程项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。

　　3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

　　4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。

　　第四条：工程质量

　　一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。

　　二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。

　　三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。

　　四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。

　　五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进行覆盖，进行下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。

　　六、如乙方未按设计要求施工，导致工程质量不合格，其后果由乙方全权负责。

　　第五条：合同价款

　　一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。

　　二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方和业主单位认可的工程量。

　　第六条：材料、设备供应

　　材料、设备供应范围的划分检验：

　　一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。

　　二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。

　　三、已进场的物资，若发现不合格，乙方必须迅速将其运出场外。

　　四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。

　　第七条：工期顺延

　　如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：

　　一、属包干系数范围的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使基础超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。

　　二、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。

　　三、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

　　第八条：工程款支付方式

　　一、工程款支付方式：银行转账。

　　二、工程预付款：按照双方约定支付（竣工验收后1个月后付清）。

　　三、本工程税金由甲方到当地税务部门自行缴纳。

　　第九条：竣工与结算

　　一、工程竣工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告。

　　1、工程施工竣工总结及大事记；

　　2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；

　　3、工程竣工、竣工决算及竣工工程量清单；

　　4、本工程单元质量评定表（含原始施工记录资料）、建筑材料的试验检测资料。甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。

　　二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。

　　第十条：违约责任

　　一、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。

　　二、如乙方不履行合同或在施工中未经甲、乙双方协商，自行撤出施工现场致使工程造成损失，一切责任由乙方承担。

　　三、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。

　　四、因甲方原因影响工程进度的，工期顺延。

　　第十一条：纠纷处理

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向当地人民法院起诉。

　　第十二条：工程保修

　　工程竣工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下_____%的工程款作为工程保修金，保修期一年。在保修期内属乙方的工程质量问题，则由乙方无条件及时进行返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。

　　第十三条：附则

　　一、本合同共份，正本___份，副本___份，合同附件___份，甲乙双方各执正本___份，其余由甲乙双方送有关部门备案。

　　二、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收符合设计要求，保修期满终止。

　　三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。

　　发包方：

　　法定代表人：

　　______年___月___日

　　承包方：

　　法定代表人：

　　______年___月___日

施工合同 篇5

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：x村农村公路建设项目

　　1、路基长X公里,路面宽X米，总计整修面积x平方米，中标价X万元。

　　2、路面长X公里,路面沙化宽X米，厚X厘米，总计沙化面积x平方米，中标价X万元。

　　3、铺设涵洞X道，涵洞深X米，中标价X万元。

　　工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工设计全部内容。

　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：壹拾陆万元 (人民币)￥：16万元。

　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

　　四、双方的权利义务：

　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

　　2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

　　五、违约责任：

　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。

　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　开工日期：x年X月X日

　　竣工日期：x年X月X日

　　合同工期总日历天数X天。

　　七、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：x年X月X日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人： (公章)

　　承包人： (公章)

施工合同 篇6

　　xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程

　　工程量增加补充协议

　　建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方）

　　施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方）

　　xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

　　以上增加工程量概算金额：元

　　2. 工期要求：按原来合同工期不更改

　　3. 承包方式、双方权力责任同原合同

　　4. 工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

　　5. 在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

　　6. 本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

　　7. 本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

　　建设单位：（公章）施工单位：（公章）

　　负责人：负责人：

　　订立日期：20xx年12月6日

　　工程量增加补充协议

　　建设单位： （甲方） 施工单位： （乙方）

　　xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一致，订立以下补充条款。

　　以上增加工程量概算金额： 元 二)工期要求：

　　按原来合同工期不更改

　　三)承包方式、双方权力责任同原合同

　　四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

　　六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不成共识时由中山市人民法院裁决。

　　七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。 八)本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

　　建设单位：（公章）施工单位：（公章）

　　负责人：负责人：

　　订立日期：

　　20xx年12月6日

施工合同 篇7

　　甲方(发包方)：___________________________

　　乙方(承包方)：___________________________

　　施工地点：___________________________

　　第一条 施工内容

　　甲方以目前房屋现状移交乙方施工，乙方以全包形式进行钢筋混凝土楼板隔断施工,面积预计约为____平米（以实测为准）。工程所涉及的施工设备及材料的运输和相应费用均由乙方承担。

　　第二条 工程期限

　　本工程分为施工工期和工程养护期两个阶段。从_____年 __ 月 __ 日开始施工，至 _____年__月__日结束施工，工程为__天，养护期为施工验收合格之日开始，养护 10 天结束。

　　第三条 材料供应

　　1、本项目工程施工所需的钢材(螺纹钢、圆型钢、钢丝)、混凝土等均由乙方采购，材料款包含在工程款中。所有施工工具由乙方自行准备。

　　2、材料具体标准如下： 混凝土：强度等级为C30的商品混凝土。 钢材：国标钢材，钢筋无毛刺，无明显锈迹。 植筋胶：优质植筋胶。

　　第四条 工程质量

　　1、工程施工质量应满足甲方的要求及国家规范，不得破坏原有房屋的结构和设施，否则应恢复原状、赔偿损失。

　　2、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查检验，施工中出现工程质量问题，乙方应按甲方的要求进行整改，并承担其返工整改费用。

　　第五条 工艺要求：

　　1、主筋φ12mm螺纹钢和辅筋φ10mm圆钢横竖排放，钢筋网格间距200x200mm，所有钢筋交叉处扎丝固定。

　　2、墙面开槽深度不得小于120mm；与原钢筋连接处均需点焊。

　　3.、钢筋绑扎完毕，经甲方认可后，方可进行混凝土浇灌工作。

　　4、现浇混凝土时，应振捣密实，严禁漏振。现浇楼板钢筋保护层为20mm。

　　5、给排水、供电工程：配合甲方在现浇板内预埋线管。

　　6、现浇楼板厚度不小于100mm，部分位置厚度不小于120mm。

　　7、在预留楼梯口位置铺设承重梁，不单独计价（技术由乙方负责）。

　　8、混凝土浇灌完成15天以后，经甲方同意乙方方可拆除模板。

　　9、现浇楼板施工完成后，乙方负责局部水泥收光抹平，并达到甲方要求。

　　10、其他____________________________________________________

　　第六条 工程款结算单价及支付方法

　　1、结算单价：人民币_____元/每平方米。总费用约估算为人民币________元左右。

　　2、面积计算：工程完工后,根据双方共同实测面积进行结算，开槽部分计100mm。

　　3、付款方式： 第一阶段：施工队进场前期准备工作（放水平线、开槽、开孔、模板制作）完成，经甲方验收合格，付给乙方总工程费用的30%，为人民币_______元。 第二阶段：材料进场，布筋完毕，混凝土浇灌完成后，经甲方验收合格，付总工程款的35%；为人民币_______元。 第三阶段：工程养护期结束，模板拆除后经甲方验收合格，付总工程款的35%；为人民币_________元。

　　第七条 工程变更

　　1、乙方必须按甲方要求及国家标准施工，不得随意变更。

　　2、在乙方工作范围外的工作，经双方协商确定费用。

　　第八条 双方责任

　　1、甲方责任 提供良好的（水/电）施工环境，办理施工人员证件及交纳物业管理相应的费用。

　　2、乙方责任

　　（1）保持现场的整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的要求。

　　（2）采取可靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、门窗、玻璃、油漆等保护工作，否则 应承担由此造成的直接和间接经济损失。

　　（3）负责已完工程或成品和预留洞口的保护，承担未交付甲方之前发生的保护、修复费用。

　　（4）如施工中发生工程事故或人身伤害事故，事故的一切责任和费用由乙方负责。

　　（5）乙方施工要服从小区物业的管理，不得损坏小区公物，承担因违反有关规定所造成的损失和罚款。

　　（6）乙方承担为甲方房屋现浇楼板的终生保修责任。

　　本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：（签字）乙方：（签字）

　　联系方式： 联系方式：

　　时间： 时间：

施工合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本协议并共同遵照执行。

　　一、由于乙方在工程施工中，发生合同外项目。

　　二、承包内容：

　　1、改移水管

　　2、水沟

　　3、硬路肩

　　4、临时网片的拆除

　　三、承包数量：见附件1。

　　四、承包总价：231235元。(大写：贰拾叁万壹仟贰佰叁拾伍元整)

　　五、支付方式：执行原合同条款。

　　本协议一式四份，甲方三份乙方一份，双方签字盖章后协议生效，工程竣工验收合格后协议自行失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【【热门】施工合同范文锦集八篇】相关文章：

1.【热门】施工承包合同范文锦集10篇

2.施工合同范文锦集六篇

3.【热门】施工合同锦集6篇

4.【热门】施工合同锦集7篇

5.有关施工合同范文锦集5篇

6.【推荐】施工合同范文锦集6篇

7.精选施工合同范文锦集八篇

8.【必备】施工合同范文锦集10篇

9.【精品】施工合同范文锦集5篇