施工合同_284

有关施工合同汇编五篇

　　随着人们法律观念的日益增强，合同的法律效力与日俱增，合同是企业发展中一个非常重要的因素。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编整理的施工合同5篇，希望能够帮助到大家。

施工合同 篇1

　　建设单位：（以下简称甲方）

　　承建单位：(以下简称乙方)

　　经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方职责，特制定本合同，希共同遵守。

　　一、工程名称及建设地点：

　　1、工程名称：xxxxxxx

　　2、建设地点：xxxxxxx

　　二、工程范围：

　　按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程

　　三、工程总造价：

　　合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）￥元，大写：佰拾万佰拾元角分）。

　　四、工期：年月日至年月日，共计叁年

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、甲乙双方负责完成的工作：

　　a)甲方负责完成的工作：

　　i。在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，带给材料和工具存放仓库，为乙方人员的住宿及现场办公带给方便。

　　ii。甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

　　b)乙方负责完成的工作：

　　i。乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。

　　ii。保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

　　iii。自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

　　七、乙方务必严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。

　　因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

　　八、工程验收：

　　a)工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到贴合要求为止。

　　b)工程竣工验收透过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

　　c)该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

　　d)本工程至年月日，苗木成活率为100%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。

　　九、其他事项：

　　a)在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、礼貌施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

　　b)乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。

　　十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开始施工。

　　十一、本合同自签订之日起生效，到合同甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。

　　本合同正本一式两份，合同双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：xxxxxxx乙方：xxxxxxx

　　代表：________________代表：_________________________

　　签约地点：___________________

　　签约时间：______年____月_______日

施工合同 篇2

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

　　1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）

　　2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

　　二、工期

　　开工日期：

　　并网日期：

　　竣工日期：

　　四、合同价格和付款方式

　　合同价格

　　本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

　　五、施工质量和质量检查

　　1、工程质量

　　（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

　　（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。

　　2、质量检查：

　　六、解决争议的办法起诉讼。

　　（1）调解要求停止施工，且为双方接受。

　　（2）法院要求停止施工。

　　七、违约

　　1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：

　　（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。

　　（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。

　　九、合同的生效及终止

　　1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

　　2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

　　十、合同份数

　　本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

施工合同 篇3

　　摘要:这里对施工合同管理中的风险进行了识别和分析，提出了工程合同管理中的风险防范措施，对企业合同管理要点进行了分析。

　　关键词:施工合同管理；风险识别；风险防范；管理要点

　　0引言

　　随着建设进程加深，我国的工程项目管理逐渐与国际接轨。现在我国建设投资呈多元化，国内的外资项目均按国际惯例进行管理。在经济体制改革的过程中，合同管理体制是规范市场行为和防范投资风险的主要手段之一。

　　1合同管理中的风险识别与分析

　　工程合同的风险主要来源于两大方面:一是合同条款中存在的陷阱。在执行合同时，承包方或业主据此提出索赔或反索赔；二是合同本身带来的风险。现在市场竞争激烈，业主经常用较苛刻的合同条款把风险转移给承包方或承包方为了取得工程承包权主动提出优惠条件造成风险承担上的不平衡。

　　1.1采用固定价格合同带来的风险

　　固定价格合同用于工期较短、工艺较简单的工程。双方在专用条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方式，在约定风险范围内合同价款不再调整。业主较喜欢采用固定价格合同，因为在执行合同过程中，承包方索赔机会少，业主承担的风险相对较小，而且工程结算简单。这种合同形式，承包方承担了大部分的风险。一是价格风险，例如报价计算错误、漏报项目等。二是工程量风险，因做标期时间太短，投标单位无法具体计算工程量，只能依据经验或简单的数据估算。这使投标单位处于两难境地:算高了，中标的机会不大；算低了，自己要承担很大的风险和亏损。

　　1.2合同条款标准不明确带来的风险

　　工程项目由于具有单件性、生产和技术复杂性，决定了工程合同的复杂性。合同中涉及许多标准和细节问题。以工程质量为例，若在专用条款中对于“约定标准”没有作出明确具体的解释或缺乏可操作性,承包方很可能造成拆除重建的返工损失,反过来说，建设方也可能会造成永久的质量问题，为以后的生产经营造成隐患。

　　1.3合同条款前后不一致所带来的风险

　　无论是工程前期的招标和投标、中间过程中的变更，还是工程的洽商，这些方面的书面协议和文件在合同文件中具有最高效力，而且签署在后的高于签署在前的。假如在整个工程合同的执行过程中，签署文件时出现了前后不一致的现象，而且是不利于自己一方的条款，那么会带来额外的损失。

　　1.4工程作业过程中设计变更带来的风险

　　在工程作业过程中，由于工程项目的工艺和技术的复杂性，经常涉及工作量及其他方面的变更。这些变更必须经工程师的书面同意，否则，承包方擅自变更，即使是合理的，也要赔偿损失，而且延误工期易导致业主的反索赔。

　　1.5工程款支付约定中的风险

　　工程价款的支付可分为四个阶段:工程预付款、工程进度款、最终结算款和保留金。在合同实施过程中，工程进度款的支付是甲乙双方矛盾存在的焦点，进度款的拖欠或提前支付都会给双方带来一定的风险。此条款若是不明确，会给日后合同的实施带来经济纠纷和困难。

　　2工程合同管理中的风险防范与措施

　　在合同管理中进行风险分析的目的就是规避风险，降低企业的投资风险，减少风险损失。在合同的执行过程中，可根据分析出的可能出现的风险制定措施，进行针对性防范。

　　2.1做好合同签订前的招、投标工作，完善专用条款

　　目前国家已实行工程量清单计价模式。新的计价模式给予了企业发挥自身经营管理能力的舞台，同时也使其承担着一定的竞争风险。清单计价模式存在的风险有:1）清单有漏项的风险；2）清单项目的特征存在描述不完整或不准确的风险；3）“综合单价”的确定必须考虑工程的实际情况。由此可见企业若想降低清单计价模式下的潜在投资风险，必须分析在此种模式下施工合同履行期间可能碰到的问题并认真进行研究，把《建设工程工程量清单计价规范》渗透于确定合同条款的过程之中，完善专用条款，增加合同的约束力。

　　2.2利用专用条款，避免工程结算时的风险

　　在合同的执行过程中会存在以下几个影响工程结算问题:1）工程量的变化设计变更会直接影响工程数量，改变项目的内容，演变出新的清单项目，引起合同价格的变化。2）计费基数的变化分部分项工程量的数量变化引起措施费因计算基数变化而改变。分部分项工程量的数量变化和措施费的变化还会引起规费和税金的改变。3）材料价格的'变化在工程合同履行期间，招标人自购材料价格发生变化,或投标人报价中的材料价格发生变化，或遇工程造价管理部门工布价格调整等，均会引起承包价格的变化。分析这些变化因素发生的可能性，制定相应的措施和解决办法。签订合同时，将其列入专用条款，加以约定“合同价款及调整”的变化范围、幅度以及调整的具体办法等，从而避免结算时的损失风险。

　　2.3加强索赔管理，把风险损失减少至最低

　　索赔源自合同，终于合同在项目管理人员中树立索赔意识是非常重要的。在布满风险的投资市场中，索赔是企业保护自身利益的一种方式，是业主方、监理工程师和承包方之间一项正常且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据的正当权利要求。2.3.1合同条件对于索赔的重要性索赔的证据:第一是合同，第二是书面证据，第三是双方的关系。合同条件对于索赔十分重要，如事先无明确规定的则依情况酌情处理，这样有可能给企业带来工期损失。2.3.2索赔的及时性任何事件的索赔都应在索赔事件发生之时而不是之后向对方进行索赔。现在国际上普遍采用的FIDIC合同对许多索赔都有具体的时间范围。例如对工期的索赔，索赔一方应在28d内向对方或其代表提出书面的索赔请求，否则对方有权拒绝索赔要求。2.3.3索赔程序的合理性当索赔事件发生时,当事人必须在28天内向监理工程师提出书面的索赔申请。当索赔申请被批准后，提出正式的索赔报告，并附有索赔资料和具体的索赔计算书。2.3.4索赔资料的完整性只有实际发生了经济损失或工期延误，一方才能向另一方提出索赔。提出索赔申请必须有确凿的证据，索赔申请才能获得批准。所以工程管理人员必须注重原始资料的积累、汇总、分类、保管，以便在索赔事件发生时能提供完整的资料。

　　3企业合同管理要点

　　我国的各行各业都已面向市场,竞争更加激烈，项目竞争价格中包含的利润逐渐减少，合同风险增大。市场竞争越激烈，越要重视合同和合同管理，才能减少企业的投资风险。建立企业的合同管理系统。作为建设单位，必须建立合同专门管理机构，对合同实行系统管理，这个机构等同于企业三总室。各工程项目部也应设立专职合同管理人员，隶属于企业合同专门管理机构，将合同管理系统分为公司级和项目级两级。制定完善可行的合同制度。包括合同的审查批准制度、合同使用登记制度、合同统计考查制度、合同信息管理制度。利用科学方法，利用统计数字反馈合同的谈判成功率、合同的实际履行情况等,通过这些数据为企业决策降低投资风险提供可靠的依据。做好合同签订时的管理工作，为履行合同打好基础。工程项目具有投资大、工期长、机构复杂，受环境影响大，不可预见因素多等特点。这就要求在签订工程合同时，合同内容完整、条款明确严密。合同的三要素是工期、质量、价格，在制定这三大目标值时，要考虑合同签订后企业的履行可行性，减少合同履行的风险系数。

　　4小结

　　实现规范化、制度化、标准化的合同管理必须以合同为核心实行全过程全方位的管理。在合同签订时，每写一个条款都要想到将来的可操作性和其他情况的产生；合同当事人（甲方和乙方）都必须对合同文件是否齐全，内容是否全面、合理，条款是否完整、清楚、准确，风险是否合理分担等进行全面审查；分析评价每一合同条款执行的法律后果以及隐含的风险，有针对性的地采取保护措施。在合同履行过程中，严格按照合同条文执行，定期检查合同执行的情况,避免合同管理不善给企业带来的风险。

施工合同 篇4

　　甲方： 乙方：

　　(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担 工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：

　　一、工程概况：

　　1.工程名称：

　　2.工程地址：

　　3.工程概况：

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库，以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务：● 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收 ● 按时支付工程进度款

　　2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： ● 场地的管道安放及布线 ● 设备的安装调试

　　三、工程时间和进度

　　1、合同签订后，乙方开始对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知技术人员入场。

　　2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，

　　3、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方应友好协商解决。

　　四、工程及工程量的变更

　　1、 由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，甲方必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。

　　2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。

　　五、工程验收

　　1.采用完工总验收的方式。

　　2.工程验收标准。

　　监控图象清晰，符合国家规范要求，终端合格率为100%。

　　3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。

　　4、工程完工，乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。

　　六、系统保证及工程维护

　　乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。

　　七、合同金额

　　监控设备及安装调试费用总金额为：￥ 元(人民币： 万元整)。

　　八、支付条款

　　1.本合同签定后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。

　　2.系统完工后，甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。

　　3.系统完工并由甲方验收完毕后，甲方向乙方付清其余 %的款项。

　　4.合同执行过程中工程量的增减，则根据工程联系单，对材料和工作量的增减进行核算，其增减的费用按第八项支付条款决算。

　　九、售后服务

　　乙方提供一年免费维护，一年后按成本收取维护费用，响应时间24小时。

　　十、人力不可抗拒因素

　　如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。

　　十一、违约责任

　　1.甲、乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。

　　2.除人力不可抗拒因素外，若甲、乙双方中一方废除合同，需向另一方支付工程总金额 %的违约金。

　　3.如甲方未能按照合同条

　　十二、解决合同争议的方式

　　本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决。如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。

　　十三、合同生效及其它

　　1.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效(传真件有效)。

　　2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 〈附设备清单〉

　　3.本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

　　4.本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲、乙双方同意上述条款，并签字确认如下：

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇5

　　发包方(以下简称甲方)：____________

　　承包方(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本省实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1 工程地点：

　　1.2 工程内容：全室水电，墙地砖铺贴，造型吊顶，造型隔墙，瓷粉乳胶漆等。

　　1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第_

　　(1)乙方包工、包全部材料、材料运输、管理、完工后现场清理;

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料。

　　1.4 工程期限天;

　　开工日期_________年_________月_________日;

　　竣工日期_________年_________月_________日;

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为(人民币)￥________________元，金额大写：_________________________________________。

　　第二条 工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条 施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　3.1 甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件C*);

　　3.2 甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份,设计费___________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

　　第四条 甲方工作

　　4.1 开工前_____天，为乙方入场施工创造条件。包括：场地交接。

　　4.2 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.3 不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.4 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

　　第五条 乙方工作

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2 严格执行本省有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，不影响上下管道畅通;

　　5.3 提供施工期间的水源、电源费用;

　　5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，交付前应打扫卫生一次。

　　第六条 工程变更

　　6.1 工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　6.2 工程施工中如有项目增减或需要变动，需认真填写《装饰工程变更单》，由乙方负责开据施工变更单，通知施工工地负责人;

　　6.3 甲方必须以书面形式通知乙方施工部门具体变更要求，并向乙方索取该书面通知的存根。

　　6.4 甲方应统对装修的意见要求，并直接负责通知乙方，在施工过程中，乙方有权只接受甲方合同签订人的整改意见。

　　第七条 材料供应

　　7.1 乙方提供的材料，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　7.2 乙方提供一份材料进场进度计划给甲方，甲方可自行安排时间到场验收材质，若甲方发现 与合同约定不符施工标准的材料，可要求停工质疑(若经查证，乙方进场材料与合同约定不符，所拖延工期乙方自行负责;若乙方进场材料与合同约定相符，所拖延工期由甲方负责;双方均可作好工程施工进度记录)。

　　7.3 乙方无法找到与施工标准要求同样材料时，必须以书面形式通知甲方，与甲方协商后必须使用同等级别的材料。(乙方提供：材料入场时间表和变更明细)

　　第八条 工期延误

　　8.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化或设计变更;

　　(2)不可抗力因素(停水、停电、气候、自然灾害等)

　　(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

　　8.2 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

　　8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第九条 质量标准

　　双方约定本工程质量按下列第_________项标准执行：

　　9.1 中华人民共和国QB/T601697标准。

　　9.2 其它规定：GB503272001 GB50212001施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由省级质检部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

　　第十条 工程验收和保修

　　10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　(1)水电隐蔽工程

　　(2)防水工程

　　(3)泥作工程

　　(4)木作工程

　　(5)油漆、瓷乳工程

　　(6)整体验收

　　乙方应提前二天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写工程验收单;

　　10.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

　　10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年，验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第十一条 工程款支付方式

　　11.1 由甲乙双方协商确定支付工程款方式，以文字详明：合同一经签订，甲方即应付工程总价款之35%(￥： )，当工程进度到第十天后，甲方即应付工程总价款之30%(￥： )，当工程进度到第二十天后，甲方即应付工程总价之30%(￥： )，剩余5%尾款(￥： )尾款在甲方对工程竣工验收后一周内结清。

　　11.2 工程中若有增加项目，增项费用签字认可后二日内甲方一次性全额向乙方支付增项费用。

　　11.3 甲方付清工程款项后，乙方向甲方出具装饰工程保修单。

　　第十二条 违约责任

　　12.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方因此造成的经济损失;

　　12.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

　　12.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　12.4 由于甲方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金￥100.00元;

　　12.5 由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金￥100.00元;

　　12.6 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天，按本合同12.4执行;

　　12.7 甲方在合同签定时应认真确认材料的品牌、规格和等级，以便乙方及时预订;若甲方在某材料使用前须变更该材料品牌、规格、等级，甲方须承担该材料的定金、运杂费等所有已经发生的费用;若甲方在该材料使用后提出变更，甲方须承担该项工程的材料费、人工费、运杂等一切已经发生的费用;

　　12.8 因甲方原因中途终止合同或单项工程时，应承担违约责任，违约金按合同价格10%计算;

　　12.9 未办理验收手续，甲方不得提前拿钥匙、使用或擅自动用工程成品，因甲方提前拿钥匙、使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;且视为甲方已对工程验收合格，同时乙方不再承担以后工程验收不合格的责任。

　　第十三条 合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第_________种方式解决：

　　13.1 向贵阳市仲裁委员会申请仲裁;

　　13.2 向______________________人民法院起诉。

　　第十四条 几项具体规定

　　14.1 因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到甲方所属物管指定的堆放地点。

　　14.2 若该工程经双方认定需由省技术监督局质量检测站验收，应在该工程正式完工后，由甲方通知验收时间，乙方不得以任何形式借口进行推延。

　　第十五条 附则

　　15.1 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　15.2 本合同签订后工程不得转包。

　　15.3 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　15.4 合同履行完后自动终止。

　　第十六条 其他约定条款

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【有关施工合同汇编五篇】相关文章：

1.有关施工合同汇编六篇

2.有关施工合同汇编6篇

3.有关施工合同汇编7篇

4.有关施工合同汇编10篇

5.有关施工合同汇编5篇

6.有关施工合同汇编9篇

7.有关施工合同汇编8篇

8.有关施工合同模板汇编五篇