施工合同_169

实用的施工合同范文合集六篇

　　随着时间的推移，越来越多事情需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的施工合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

施工合同 篇1

　　甲方: 乙方： *****

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条 工程概况及承包范围

　　1、工程名称：***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程

　　2、工程地点：***行政三路

　　3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

　　4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

　　第二条 工期

　　1、本工程工期总天数为： 5 天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日

　　第三条 甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条 乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、 乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

　　7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条 工程价款及支付

　　1、 本工程包干价，单价为 元/米,按水平方向直线长度结算。

　　2、 本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

　　第六条 工程质量验收

　　1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条 违约责任

　　如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条 争议的解决方式

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代表人：授权代表人：

　　电 话： 电 话：

　　签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日

施工合同 篇2

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、

　　排水、装饰等工程（建施、结施、水施工程图纸）。

　　资金来源：自筹。

　　二、双方明确工程范围为：

　　地基与基础、地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。

　　三、合同工期确定为：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　五、合同价款

　　本合同包干总价（含税）为￥： 元（大写：）。 合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。

　　六、适用标准、规范

　　适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。

　　七、双方对一般权利和义务补充明确如下：

　　1、发包人工作

　　1.1发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作：

　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。

　　（2）水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。

　　（3）发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表；2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。

　　（4）双方约定发包人应做的其他工作： 无。

　　1.2发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。

　　2、承包人工作

　　2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

　　（3）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责。

　　（4）向监理公司提供的办公房屋及设施的要求：提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施，并承担水电费。

　　（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。

　　（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。

　　（8）施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。

　　（9）双方约定承包人应做的其他工作：施工道路维护：承包人应根据实际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。

　　（10）电梯井内的脚手架工程由承包人负责。

　　（11）承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。

　　（12）承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。

　　（13）承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。

　　八、施工组织设计和工期

　　1、进度计划

　　1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：20年月日前重新确定并提供。

　　1.2上述施工组织设计（施工方案）和进度计划经发包人确认后实施。

　　2、工期延误

　　2.1双方约定工期顺延的其他情况：雨水天不作工期顺延；

　　2.2当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划（即第八条第1项所确定的进度计划，下同）的70%时，发包人将暂不予支付该月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况，发包人以书面形式通知承包人，如承包人3日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

　　2.3因承包人的原因造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起，每天罚款10000元（人民币壹万圆整），累计计算。

　　2.4承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的70%时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

　　2.5工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达30天，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

　　九、质量与验收

　　1、质量要求

　　1.1承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工，对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。屋面、卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控。如部分工程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的，承包人承担返工费用，工期不予顺延。

　　1.2达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，发包人有权拒付剩余工程款，待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后，发包人才支付剩余的工程款。如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期，承包人要赔偿发包人的相关损失；如超期30天的，发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及损失由承包人承担。如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。

　　2、隐蔽工程和中间验收

　　2.1中间验收部位：所有分部分项工程及工序。

　　2.2工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，承包人先进行自检，然后向监理工程师通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。监理工程师和发包人主管工程师不管是否参加验收，只要发包人主管工程师、监理工程师对隐蔽工程持怀疑态度要求进行重新检验时，承包人应对隐蔽工程进行剥落或开孔，检验合格，由提出方承担全部费用，工期顺延；检验不合格，承包人承担全部费用，工期不予顺延。

　　十、安全文明施工

　　1、承包人必须承担工程施工过程中的所有文明施工及安全生产责任。

　　2、承包人对全体施工人员进行安全教育，设立专职安全检查员，检查、发现、消除各种隐患，确保人身安全和财产不受损失，对特殊工种进行培训，做到持证上岗。

　　3、承包人对施工现场中的动力设备、输电线路、电源开关、易燃易爆和有毒物资，须有专人负责，并有严格的防护措施。

　　4、监理人员、发包人有关人员违规指挥，承包人有权拒绝。

　　5、建设安装施工过程中的工伤事故、交通事故、一切安全责任事故由承包人负责，承包人承担全部责任、支付各种费用。

　　6、承包人做好施工现场的防火防盗工作。

　　7、发生重大伤亡事故、水灾事故或其他事故，承包人应全力以赴进行抢救，同时向政府主管部门报告，并通知监理和发包人现场主管人员。

　　8、承包人必须严格按照安全文明施工要求进行施工，并保证在整个项目建设过程中不发生打架斗殴事件和违法乱纪现象，若有发生，发包人将给予承包人处以10000元/次的罚款。

　　十一、合同价款与支付

　　1、合同价款及调整

　　1.1本合同价款采用固定总价包干方式确定。

　　1.2承包人收取工程款时必须向发包人提供建筑工程发票，所有税金由承包人承担。

　　1.3采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：

　　合同总价中，承包人已充分考虑除本补充协议签定后新增的设计变更项目以外的所有风险因素，合同总价不因除本补充协议签定后新增的设计变更项目以外任何原因而调整。

　　1.4采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。

　　1.5采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不采用。

　　1.6双方约定合同价款的其他调整因素： 工程变更 。

　　2、工程量确认

　　3.1承包人向发包人提交已完工程量报告的时间：每月的5号前提交上一月度已完工程量报告。

　　3、工程款（进度款）支付

　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

　　3.1进度款按实际工程进度分次支付，每月5号前由承包人提交上月度完工工程量清单、工程款划拨申请及足额发票，经审核无异议后本月31号前发包人按上月完成工程量造价的80%进行拨付；

　　3.2本工程进度款累计支付达到合同总价的80%时，发包人停止拨付工程款；

　　3.3工程通过竣工验收并完成工程竣工备案后发包人将划拨至合同总价85%工程款及增减工程价款的85%；

　　3.4通过竣工验收合格并完成工程竣工备案后，根据承包人提交的结算资料三个月内完成结算工作，结算完成后一个月内支付至工程结算总价的95%。

　　3.5按结算总价留下5%作保修承诺金，保修期起一年后退给施工单位结算总价2%（扣除维修费用之后支付），保修期起满二年退还施工单位2%（扣除维修费用之后支付），留1%待保修期满扣除维修费用之后全部退还施工单位；

　　3.6月进度款中的工程量造价审核计算办法：各分项工程造价=《xxxx年广东省建筑工程综合定额》中直接费×82%×实际完成工程量。

　　十二、材料设备供应

　　1、承包人采购材料设备

　　1.1承包人采购材料设备的约定：

　　（1）对于本补充协议附件中指定的材料或工艺，承包人必须遵照执行。承包人若要更换指定材料，必须经过发包人允许。

　　（2）承包人所采购的用于本工程项目的材料、配件、构件等，必须提交相应的产品合格证书、出厂证明等资料，并按照有关规定进行取样送检，经过发包人委托的工地代表和建设监理单位验证合格后才允许进场使用。

　　（3）对于发包人所指定的材料或工艺，承包人不遵照执行的，将被视为不履行合同实质内容而受到发包人扣罚履约保证的处罚；每发现一次处罚10000元，且这些不符合合同附件规定的材料不得用于本工程。

　　甲方（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

　　乙方（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）：

施工合同 篇3

　　建设方： XXXXXX猪场以下简称甲方

　　施工方：XXX建筑队 以下简称乙方

　　为了提高生猪标准化规模饲养水平，转变畜牧业增长方式，促进生猪生产持续健康发展，更好的做好生猪标准化养殖场的建设及改造工作。根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为落实甲、乙双方的责、权、利。并针对甲乙双方平等、自愿、协商一致的基础上，特订立本合同。 工程项目

　　一、工程名称：XXXXXXX猪场

　　二、工程地址：XXXXXX

　　三、工程概况：

　　1、把原有不符合标准化的猪舍改造，面积大约为300平方米；

　　2、增建消毒池（房）及改造原有的不合格的消毒池（房），面积大约30平方米；

　　3、建粪便污水处理池150立方米，沼气池80立方米。 （结算时按实计算）

　　四、承包方式：包工包料

　　五、承包范围和内容：

　　1、按生猪标准化养殖场建设的施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及排污系统。

　　2、办理建筑工程规定办理的所有手续（地质勘测，图纸设计在内）。

　　六、承包造价：按XX万中标价包干。

　　施工准备

　　一、甲方

　　1、20xx年XX月XX前负责做好建设物施工现场水源、电源（包括水表、配电板的安装）和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内的障碍物（包括架空或隐蔽），并提供有关隐蔽障碍物的资料。

　　2、合同签订后5天内提供完整的建筑施工图2份，施工技术资料3份。

　　3、甲方委派XXXX现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

　　二、乙方

　　1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工程；

　　2、组织施工人员和材料、施工机械进场；

　　3、编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签；

　　4、乙方委派范奕新现场代表，负责工程施工质量，安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

　　工程期限

　　一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为XX天（日

　　历天）自20xx年XX月XX日开工至20xx年XX月XX日竣工验收（开工日期以开工报告为准）。

　　二、如遇特殊情况经甲方现场代表（或项目总负责人）签证后，工期相应顺延。

　　工程质量与安全施工

　　一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级

　　二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

　　一、乙方在施工中必须遵守下列规定：

　　1、凡用于工程（包括特殊情况下由甲方提供）的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表（或项目总负责人）签证后，方可用于工程；

　　2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或项目总负责人）检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表（或项目总负责人）应在接到隐蔽工程检查通知单20小时之内进行检查；

　　3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表（或项目总负责人），一般质量事故的处理结果应送甲方（或监理单位），重大质量事故的处理方案，应经甲方、建筑管理部门共同研究并经签证后实施；

　　4、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过

　　验收之日算起。

　　土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。

　　竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

　　四、乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。

　　施工与设计变更

　　一、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方不得擅自修改。

　　二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。

　　工程价款的支付和结算

　　一、本合同签订后七日内，甲方支付人民币X万元给乙方办理施工准备工作。

　　工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基本工程验收一，甲方支付进度款XX万元。完成主体的建设后甲方支付建筑总价的60％主体完成后付足建筑总价80％，工程竣工验收后五天内付足建筑总价98％，其余2％作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。

　　三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。

　　四、下列情况工程价款必须调整：

　　1、设计变更引起的工程量增减：其结算按实际定额费进行结算。

　　2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

　　奖罚条件

　　一、工期

　　按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5％向甲方支付违约金，但累计奖为款总额不得超过建筑总价的.3‰。

　　二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方支付合同总价1％的违约金。

　　纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，经协商不成，按以下方式解决：

　　一、向XXX经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　二、向人民法院起诉。

　　甲方： XXXXXX猪场

　　法定代表人签字：

　　签定日期： 年 月 日

施工合同 篇4

　　发包方(甲方)：身份证号： 承包方(乙方)：身份证号：

　　为明确双方责任，按质量要求完成承包任务。依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和国家有关法律、法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商达成以下条款，共同遵守。 工程概况

　　1、 甲方发包鸭棚建设工程让乙方承建。发包方式包工包料。

　　2、 甲方提供水、电、路三通，一辆农用车。

　　3、 保证工人人身安全。

　　4、 工程承包工料费总计： 元。

　　5、 鸭棚面积为：

　　付款方式：

　　（1）.甲乙双方达成意向。乙方材料（水泥柱）进场，付总承包价格 的40%。

　　（2）.鸭棚主体完工封顶时（棚内不计）甲方再付乙方总工程款的40%。

　　（3）.工程完工后，甲方再付乙方总工程价的15%为工人工资。

　　（4）剩余5%作为质量保证金，工程完工后一个月一次性付清。 质量标准：工程棚舍质量根据禾丰公司所要求标准棚建设。本合

　　同自双方签字之日起生效；本合同一式两份，双方各执一份。

　　附则：本合同未尽事宜，双方协商解决，若有协商不成，可向当地执法部门协商解决。

　　甲方签字（盖章） 乙方签字（盖章）

　　签订日期：

　　签订日期：

施工合同 篇5

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，共同签订本合同。乙方在签订本合同前已对施工现场及周边环境进行了实地踏勘及了解，乙方知悉本工程为甲方开办中小学生的培训辅导学校使用，对其特殊的安全要求及使用标准已在施工方案及选材中予以充分考虑。

　　1、工程概况

　　1.1 工程名称： 伊旗财政局多功能厅装修工程。

　　1.2 工程地点： 伊旗财政局

　　1.3 工程内容：

　　1.4 承包范围： 同预算表项目清单。

　　1.5 承包方式：

　　乙方包工、包全部料

　　乙方包工、包部分料(见附件)

　　乙方只包工

　　1.6 工程结构：

　　1.7 装饰装修施工面积：

　　2、工程质量

　　2.1 本工程质量应达到专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

　　2.2 国家专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx)

　　2.3 约定标准：

　　3、工期

　　3.1 总工期：30日(为日历工期，并包括法定节假日)。

　　3.2 开工日期：20xx年12月1日。

　　3.3 竣工日期：20xx年12月31日。

　　3.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的，应提前告知乙方，并相应顺延工期。

　　3.5 暂停施工(停工)：因甲方原因要求乙方暂停施工的，乙方应妥善保护已完工工程。

　　3.6 工期顺延

　　3.6.1 发生以下情况的，工期相应顺延，乙方不承担责任：

　　(1) 7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。

　　(2) 不可抗力或其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

　　3.7 工期提前

　　3.7.1 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

　　3.7.2 提前竣工协议应包含以下内容：

　　(1)提前的时间。

　　(2)乙方采取的技术措施。

　　(3)甲方为实行新技术措施提供的条件。

　　(4)实行新技术措施增加的费用。

　　4、设计

　　4.1 设计图纸及技术文件的提供方式

　　由甲方于开工 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

　　由乙方于开工 日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于日内审批完毕并交还乙方。 □由甲方委托的专业设计公司于开工 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

　　4.2 设计变更

　　4.2.1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。

　　4.2.2设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时相应调整工程价款。

　　4.2.3 涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。

　　5、工程价款

　　5.1 本工程价款：

　　5.2 本工程价款总计：人民币柒万肆仟玖叁拾肆元整 元，(￥74934元)。此价款已包括乙方为完成本工程所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、设计费、协调费、政府规费、措施费、保险费、临时设施费、安全措施费、成品保护费、场地清理费、赶工增加费、保修费、文明施工费、不可预见费、税金和利润等一切费用。

　　5.3 本工程价款可在出现下列情况时调整：

　　(1)甲方确认的工程量增减。

　　(2)甲方确认的设计变更或工程洽商。

　　5.4 工程价款支付

　　5.4.1 预付款为工程总价的50%，支付时间为20xx年12月10日前。

　　5.4.2 工程进度款： 待竣工验收合格后支付至结算总价的100%。

　　5.4.3在甲方支付乙方款项时，乙方承诺向甲方提交等额的合法有效的完税发票，否则，甲方有权停止付款。

　　5.4.4 乙方同意甲方可以银行汇款、信汇、支票等方式支付工程款，但在甲方支付前，乙方需凭付款申请和发票向甲方申请付款。

　　5.4.5 乙方应每月向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录，甲方会同乙方核实计量并检验工程质量。

　　5.4.6工程进度款的拨付应包括洽商款项(如设计变更、工程量增加等)。

　　5.4.7乙方未经监理或甲方同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。

　　6、材料设备供应

　　6.1 本工程由甲方供应主要材料设备的，双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件，一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。

　　6.2 本工程由乙方采购材料设备的，应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，并提供材料设备产品的质量、环保合格证明，并对所购材料设备质量负责。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，应返工重做，造成的所有损失均由乙方负责。

　　6.3 甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方，双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后，应移交给乙方管理、使用。

　　6.4 本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

　　6.5 双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》，并符合环保、节能等标准。

　　6.6 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

　　9、双方义务

　　9.1 甲方义务

　　9.1.1 按约定向乙方支付工程款。

　　9.1.2组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。

　　9.1.3提供施工场地。

　　9.1.4提供房屋主体结构等已有的技术资料。

　　9.1.5 提供施工所需水、电，保证施工期间的需要。

　　9.1.6 协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进行。

　　9.2 乙方义务

　　9.2.1 制定并组织落实施工进度计划。

　　9.2.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

　　9.2.3 安全施工

　　9.2.3.1 应按有关规定，严格安全防护和防火等措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。 。

　　9.2.3.2 发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由乙方承担。

　　9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，应与甲方协商安全防护措施，经甲方同意后实施，防护费用由乙方承担。

　　9.2.3.4 在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施费已包含在工程价款中。

　　9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。

　　9.2.5 负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

　　9.2.6 负责施工现场的安全，佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，须尽快负责修复或赔偿。

　　9.2.7严格履行合同实行信誉工期，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　9.2.8 乙方在施工期间应随时接受甲方的检查检验，并按甲方要求对不合格的部分进行返工，乙方应承担此部分返工的全部费用且工期不予顺延。

　　9.2.9乙方负责自身人员、材料、设备等一切事项的各类保险，并保证不因此等原因而令甲方承担任何法律或经济责任。

　　9.2.10乙方已清楚本工程现场位于居民楼、办公楼附近，故乙方须遵照国家、北京市政府及甲方物业管理部门的有关规定，避免或减少由于施工造成的包括但不限于因夜间施工、噪音、空气污染、通道占用等带来的扰民影响等，因乙方未能遵守本条款的规定而引起的民扰/扰民亦由乙方负责调停及解决，并支付一切费用。

　　9.2.11 乙方保证其雇佣的劳务工人有符合相关规定的在北京市从事施工及工作的一切合法手续， 并保障甲方不承担因乙方未能遵守本条款的规定而引致的罚款、诉讼及后果损失。

　　10、工程验收

　　10.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表(监理工程师)验收，验收合格并经甲方代表(监理工程师)在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。

　　10.2 竣工验收

　　10.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后7日内组织验收，并在验收后28日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。

　　10.2.2 甲乙双方在确认的竣工验收合格之日办理工程移交手续。

　　10.2.3 因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。

　　10.2.4 竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的竣工资料、图纸等。甲方自收到报告和结算资料后及时进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款(质保金除外)

　　10.2.5乙方知悉并同意，甲方/监理/政府主管部门的验收仅为形式上的验收，鉴于本工程的质量要求，乙方同意在该工程通过甲方验收后，在日后的使用过程中若出现质量问题或其他事故的，由此给甲方造成的一切损失及法律责任均应由乙方承担，甲方亦有权在质保金中予以相应扣除，乙方不得以甲方验收合格、已过保修期等为由而拒绝承担该工程质量问题给甲方造成的损失。

　　11、违约责任

　　11.1甲方违约

　　若甲方无正当理由未在接到乙方提交的书面请款报告后的14个工作日内按合同约定支付工程款，则从第15日算起，甲方按该笔应付未付金额的同期银行存款利率向乙方支付违约金。

　　11.2 乙方违约

　　乙方有下列不履行合同义务或不按合同约定履行义务的行为，应当承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。乙方除应承担相应责任外，还应以次(天)计算按每天/每次处罚1000元的标准向甲方支付违约金，如造成严重后果的，甲方有权解除本合同：

　　11.2.1工程进行中乙方非不可抗力或未经甲方同意情况下中止施工累计5天以上,拒不执行合同;

　　11.2.2在工程进度中，乙方提出调整工程款支付条件或方式以及提出超出合同以外的付款要求，在甲方没有批准的情况下发生停工;

　　11.2.3乙方未按甲方审定的施工设计及方案进行施工的;

　　11.2.4无论任何原因导致的周边居民或民工闹事、围攻、威胁甲方工作人员或甲方工作场所给本工程造成严重影响的;

　　11.2.5乙方拖延工期，而又无视监理工程师或甲方的指示，拒不采取加速施工的措施;

　　11.2.6乙方无视监理工程师及甲方的警告，固执地实施或公然违反本合同约束的行为;

　　11.2.7当乙方出现以下违约情况时，甲方有权解除本合同，乙方除应承担相应责任外，还应按合同总价款的20%向甲方支付违约金：

　　11.2.7.1乙方施工质量经第三方国家质量监督机关确认明显达不到合同和规范的要求;

　　11.2.7.2乙方转包或未经甲方同意进行分包的;

　　11.2.7.3出现质量安全事故，影响使用安全的;

　　11.2.7.4因乙方自身原因使本合同无法履行的情况。

　　11.2.8若乙方未按合同规定的竣工日期完工，每延期一天向甲方支付合同总价款1%的违约金，不足一天亦按一天计。如未按各阶段工期完工且延误超过10天的，甲方可停止付款并有权解除本合同。乙方除支付违约金外，还需赔偿甲方(或甲方委托的第三方)另行施工或接续施工的全部费用。

　　11.2.9 乙方如果私自代换材料，其造成的损失由乙方负责，负责返工的全部费用，并赔偿代换材料的两倍造价同时追加合同总价款5%的违约金，工期不得顺延，同时甲方有权解除本合同。

　　11.2.10 经验收，工程质量达不到合同、设计和规范要求时，甲方有权委托第三方对工程进行改建或完善，费用由乙方承担。造成工程延期的，乙方须同时承担延期竣工等违约责任，并赔偿甲方的一切经济损失。

　　11.2.11甲方依据上述约定解除合同的，乙方应按约定向甲方支付违约金，如该违约金不足于弥补甲方所有损失的，甲方有权就不足部分向乙方予以追索。

　　11.2.12由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方须对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，相关费用由乙方承担，若由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

　　11.3违约方承担违约责任后，除符合以下情况而终止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：

　　(1)合同已无法履行。

　　(2)甲、乙方协议停止施工。

　　(3)调解要求停止施工。

　　(4)法院要求停止施工。

　　11.4在本合同履行期间，非因本合同约定的解除原因的，双方均不得擅自解除本合同，否则应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。若使对方造成的实际损失超过违约金的，应继续进行赔偿。

　　12、撤离现场

　　在甲方就本工程发出竣工验收合格通知后或甲方因乙方违约而终止本合同或因法律、法规及政策的改变或合同有关条款所述原因而令本工程停工时，甲方有权指令乙方全部撤离施工场地，乙方须在甲方规定时间内无条件全部撤离现场。乙方不可以藉任何原因(如本工程结算、付款等一切原因)而拒绝或拖迟撤离施工现场。若乙方不按期撤离现场，每拖延一日，须向甲方支付合同总金额的3%违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方须赔偿甲方的全部损失。

　　13、 质量保修

　　13.1 质量保修责任：

　　乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程的全部质量保修责任。

　　13.1.1质量保修期：根据《建设工程质量管理条例》确定，本工程质量保修期为两年，有防水要求的卫生间、厨房、屋顶等部位的质量保修期为两年。前述质量保修期均自工程竣工验收合格之日起计算。

　　13.2质量保修要求

　　13.2.1乙方须于保修期内提供维修工作队为本工程提供全部的免费检修和保养，费用由乙方承担。如保修期内本工程出现质量问题，乙方于知道故障事故后4小时内派专业人员到达故障现场进行免费修理或更换并达到甲方满意。乙方应保证本工程在保修期内能够达到甲方要求的使用性能。

　　13.2.2工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工图和上下水管线等图纸，标明导线规格，暗管走向和上下水管线，阀门，接口走向和位置等，用于维修备查使用。

　　14.、不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

　　15、争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的， 依法向当地人民法院提请诉讼。

　　16、合同生效

　　本合同经甲乙双方签订之日起生效。

　　17、合同份数

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇6

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：杭州梵星装饰设计工程有限公司

　　依照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定》和《湖北省室内装饰管理办法》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿、协调一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程承包方式：

　　二、工程期限

　　1、开工日期： 年 月 日

　　2、竣工日期： 年 月 日

　　3、合同工期总日历数天

　　三、合同价款

　　本合同工程总造价为人民币￥ 元

　　四、施工图纸

　　1、甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式两份，各执一份。（详见装饰装修工程设计图纸）。

　　五、甲方工作

　　1、指派

　　2、为乙方提供规定和必要的施工条件。

　　3、监督按审查通过的施工组织设计，施工方案和进度计划。

　　4、协调与其他专业施工单位和装饰办、城管等各部门的关系及支付相关费用。

　　5、按合同约定，按时拨付工程款。

　　六、乙方工作

　　1、编制施工组织计划、施工方案和施工进度，交甲方审查认可。在施工过程中如施工图纸与现场不符时，乙方必须在两天内把补充图纸交付甲方使用。

　　2、严格按施工图及审定通过的施工组织设计、施工方案及进度计划组织施工。保证工程按合同规定的时间和质量等级如期完工及交付使用。

　　3、负责安全保卫工作，教育要求施工人员执行甲方的有关规章制度，对自身原因造成的损失和伤害负责。

　　4、接受甲方监理人员的检查和现场监督，并及时按其所提出的要求进行改正。

　　5、制定、执行完善的安全措施，保证安全文明施工。

　　6、负责已完工工程交工前的保管，如有损坏和丢失，确保修复和赔偿。

　　7、指派为本项目的项目经理，服从甲方的协调，负责本项目的内部协调、施工进度、工程质量及施工现场组织等所有与本项目有关的工作。

　　七、工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协调一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（详见装饰装修工程变更单）。

　　八、工期延误

　　对以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

　　1、工程量变化或设计变更；

　　2、不可抗力；

　　3、甲方未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款；

　　4、因停电停水每达8小时，按一天顺延；

　　5、甲方未按合同约定完成其应负责完成的工作，工期顺延；

　　6、材料未及时到施工现场；

　　7、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　九、质量标准

　　1、双方约定本工程施工质量应达到国家的质量检验评定标准规定的合格条件。

　　2、双方对工程质量有争议，有双方同意的工程质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　十、工程质量

　　本工程所有施工内容都必须按施工图和国家的相关规范进行施工。

　　1、隐藏工程必须提前24小时通知甲方代表进行验收，合格后方可进行下道工序施工。如有违反，乙方承担全部责任和损失。

　　十一、工程款支付方式

　　1、合同一经签订，甲方以甲，乙双方共同确认的预算价款作为依据，按以下约定支付工程款：

　　2、乙方进场前，计（大写）；

　　3、当木工材料进场后一至三天内付总工程款的，计 （大写）。

　　4当油漆材料进场后一至三天内付总工程款的，计（大写）。

　　5剩余尾款待甲方对工程竣工验收后结算，计 （大写）

　　6工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方，甲方结清尾款。

　　十二、合同生效

　　本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：（章） 乙方：（章）

　　现场代表： 现场代表：

　　合同订立时间： 年月 日

【实用的施工合同范文合集六篇】相关文章：

1.实用的施工合同范文合集5篇

2.实用的施工合同范文合集五篇

3.实用的施工合同范文合集9篇

4.【实用】施工合同范文合集8篇

5.【实用】施工合同范文合集9篇

6.【实用】施工合同范文合集5篇

7.【实用】施工合同范文合集7篇

8.【实用】施工合同范文合集五篇