工程门合同_2

工程门合同范本

　　在不断进步的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的工程门合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

工程门合同范本1

　　合同编号：发包方：________________

　　承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《合同法》、《建筑法》及其他法律法规

　　，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：____________

　　二、建筑面积（工程形式）：____________

　　三、施工地点：________________

　　四、工期：1、开工：____年__月__日；2、竣工：____年__月__日；3、合同工期总共历时____天。

　　五、承包形式：________

　　六、工程质量标准：________

　　七、工程价款：共计人民币__元。

　　八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计______元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计______元；质保金_____元，质保期满后支付。

　　九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务

　　①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；

　　②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；2、承包方的'责任义务

　　①按发包方要求及图纸要求进行施工；②如期完成施工任务；

　　③接受发包方的技术指导和质量标准要求；④负责发包方提供料物及设备的保护；

　　⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；十一、其他

　　1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

　　3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

　　发包方：承包方：

　　委托代理人：委托代理人

工程门合同范本2

　　订购方：（以下称甲方）

　　承揽方：（以下称乙方）

　　乙方承接甲方开发的丽景阳光小区项目防盗门及车库门的制作、安装，经双本着公平、公正、平等自愿的原则经友好协商，现就有关事宜签订如下协议：

　　一、承揽内容、数量、质量、价格：

　　1、工程地点：

　　2、加工数量、价格、规格及要求：品牌指定为浙江XX公司生产的防盗（防火）门，配窥镜、双活动门锁。具体数量、价格及规格详见附表（西峰嘉星步阳门统计表）暂定总计价款为人民币__元（陆拾玖万伍仟贰佰贰拾__元整）。以上价格包含制作、运输、安装（含发泡剂、密封胶等安装辅材、门框灌砼等）、调试、检测、消防验收、售后服务及税金等相关一切费用。

　　3、质量要求、材质配件及验收标准

　　1）、乙方提供产品必须符合国标GB175XXXX20xx《防盗安全门通用技术条件》。

　　2）、乙方必须提供《产品合格证》、《检测报告》、《产品保修单》等相关资料及其他相应手续，乙方保证防盗（火）门通过有关部门验收。

　　4、进场交货时间：________年____月____日

　　5、保修及维护

　　对所订购的各类门保修期________年，保修期从相关主管部门验收合格并签字之日起计算，保修维护响应时间6个小时，若乙方不能及时维修，甲方有权委托第三方代修，所支出费用由保证金内扣除。

　　二、付款方式及验收标准

　　1、合同签订后，先支付货款壹拾万__元整（__元）。

　　2、乙方安装完毕后视财务情况支付货款一次。若在安装期间乙方能代替甲方销售房屋，甲方将销售房屋的预付款作为货款支付给乙方。

　　3、经相关部门验收合格后________年内支付完总价款。

　　4、余5%作为保修款，保修期满后无质量问题一次性付清剩余款项。

　　5、产品进场时须携带产品合格证、出厂证明书及施工所在地技术监督部门出据的产品合格检验报告，消防部门出据消防防火等级合格证，同时必须达到承揽方报价时质量标准和技术要求。

　　6、价款按实际面积计算。

　　7、乙方提供等额税务发票后甲方能付款。

　　三、交付方式

　　乙方自行组织包装、运输直至送达工地卸车，相关费用自理。

　　四、工程工期

　　本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成，产品于________年____月____日前进场，防盗（火）门于________年____月____日前安装完毕。甲方如调整工期，需提前告知乙方。非甲方原因，乙方超出甲方约定进场时间及工期每延期一天按500__元处罚。

　　五、双方责任

　　1、甲方责任：

　　1）全面履行合同，确保乙方正常施工。

　　2）甲方按时支付工程款，提供乙方要求的有关本工程的技术资料，提供安装所需电源，负责施工现场的组织协调工作。

　　3）督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　2、乙方责任

　　1）按合同约定保质保量、准时供货，对不合要求的`产品应及时更换。

　　2）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。

　　3）现场安装人员服从甲方、监理指挥和管理。

　　4）服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。

　　5）因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按订货方合同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。

　　6）违反上述约定，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

　　7）负责自身材料的安全保卫及对其他工程成品和半成品的保护。

　　六、合同争议：

　　在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方所在地人民法院起诉。

　　七、安全生产，文明施工

　　乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规程，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。

　　八、其他事项：

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，由双方当事人签字、盖章之日生效，工程款结清之日失效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

工程门合同范本3

　　发包方(以下简称甲方)：_________

　　承包方(以下简称乙方)：_________

　　第一条 工程项目

　　1.1 工程名称：_________;工程地点：_________;承包范围：_________;金额：_________。

　　1.2 工期：

　　(1)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。

　　(2)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。

　　1.3 质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。

　　1.4 合同价款：包干总造价为人民币：_________元;大写：_________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。

　　1.5 承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。

　　1.6 按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。

　　第二条 合同文件组成及解释顺序

　　2.1 协议条款：_________。

　　2.2 工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。

　　2.3 洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。

　　2.4 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　2.5 国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。

　　第三条 图纸

　　本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。

　　第四条 甲方驻工地代表

　　甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

　　第五条 乙方驻工地代表

　　5.1 乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。

　　5.2 甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　第六条 甲方权利义务

　　6.1 甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。

　　6.2 甲方须在地下室底板完成前一个月，通知乙方安排人防门制作、安装，在计划时间内甲方可根据施工进度，要求乙方派人到现场，协商进场施工的配合问题。

　　6.3 甲方有权对乙方现场安装施工的`卫生、质量、安全进行监督和管理。

　　6.4 甲方须向乙方提供安装施工用的水、电及现场可提供的临时配合设备支撑材料等。

　　6.5 现场施工协调由甲方负责。

　　6.6 甲方须向乙方提供地下室人防报批图壹份;完工后，由乙方通知有关单位验收人防门，甲方派人参加。

　　6.7 甲方须按乙方提供的技术交底资料委托土建施工单位在剪力墙扎筋时预留人防门安装的所需的门洞。

工程门合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　兹因甲方 项目建设需要购买乙方免漆套装门，双方在平等自愿、协商一致的基础上，达成以下合同条款，供双

　　方共同遵守。

　　一、 订购产品内容及价格（型号以乙方出厂型号为准）

　　注：1、以上产品数量，结算时以实际安装数量计算，单价不含税金、运输费及安装费等全部费用。

　　2、产品的质量要求：符合国家及行业最新标准

　　二、送货时间

　　甲方必须提前30天告知乙方，所需免漆套装门的型号、数量和货物到达工地时间，以利于乙方安排生产。乙方应在通知所要求的时间内送达。

　　三、送货地点：

　　四、运输方式： 由乙方负责运输至工地

　　五、安装与验收方式

　　（1）乙方产品运到甲方工地后，甲方先对乙方产品的数量、质量、外观等进行验收，并出具数量验收单给乙方。

　　（2）由乙方负责产品安装，甲方及监理方在乙方产品安装完成后组织竣工验收（若分批安装，则分批验收）。

　　（3）乙方产品进场施工，甲方负责免费提供用电、灌浆等基本的安装条件来保证乙方的安装进度（若有货梯，则免费提供给乙方搬运之用）。

　　（4）乙方安装施工期间应遵守现场管理秩序，做到安全文明施工。如发生安全责任事故，概由乙方自行承担。因乙方施工违反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受经济损失的，由乙方承担。

　　六：产品保修

　　产品保修期为壹年，自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方免费维修，如超期未上门的甲方可另行委托第三方维修。期满后乙方提供完善的售后服务。

　　七、付款方式

　　（1）合同签订，10日内支付合同总价款的 %；

　　（2）安装完成，验收合格后15日内支付合同总价款的 %；

　　八、违约责任

　　（1）乙方所提供的.门的种类、规格、型号、颜色及数量等不符合规定的，应在甲方提出书面异议之日起7日内负责调换，并承担因此而产生的一切费用。

　　（2）若乙方在产品运输及装卸过程中有损坏或遗漏的，或在安装过程中造成产品损坏或遗漏的，责任由乙方自行承担。

　　（3）在产品安装完毕至业主入住前，若因甲方原因造成产品零配件丢失或损坏的，由乙方收取配件成本费并提供免费服务。若因乙方原因造成零配件损坏或丢失的，则由乙方负责补上并承担因此产生的费用。

　　（4）若乙方产品安装后出现色差，则由乙方负责调换。

　　九、经双方协商一致的补充条款同本合同具有同等效力。

　　十、若甲、乙双方在执行合同过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成可向合同签订地所在法院提起诉讼。

　　十一、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，该合同自双方签印之日起生效，到工程款结清时失效。

　　甲方（印章）：乙方（印章）：

　　法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：

　　签订日期： 年月 日

工程门合同范本5

　　甲方（以下简称甲方）乙方（以下简称乙方） 为了严格施工管理，加快施工进度，提高工程质量，搞好安全生产，经甲乙双方共同协商，甲方将防盗门工程分包给乙方。为了明确双方职责，确保工程按时、保质、保量完成，经双方协商一致，特签定如下合同，以便双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称： 防盗门工程

　　2、工程地点：

　　3、防盗门类型：

　　4、规格、数量汇总：

　　5、设计单位：

　　6、监理单位：

　　二、承包范围、方式、工程价款及付款方式：

　　㈠承包范围：施工图纸、设计变更、图纸会审所确定的防盗门工程的全部内容，主要包括：

　　1、样品的报验及存库备查；

　　2、防盗门的制作加工；

　　3、防盗门的安装

　　㈡承包方式：包工包料。防盗门工程施工涉及的一切制安材料、或成品、机械设备、施工工具用具等耗材均由乙方自行承担，其费用甲方概不负责。工程施工用水电设施按以下办法解决：甲方负责将水引至施工场地，由施工现场到各施工段的用水由乙方自理，现场用电三相五线制由甲方布好，引向建筑物电源由乙方自理。

　　㈢工程价款：根据防盗门规格、型号、数量汇总表，本工程共有防盗门樘，每樘制作安装综合单价按元一次性包死，工程总价 元，大写元整。变更增减部分，竣工后据实结算。

　　㈣付款方式

　　1、合同签订后，甲方向乙方支付定金10000.00元。

　　2、防盗门安装完毕，经业主方、监理方、质监部门及甲方验收合格后，付工程款总额的60%，付款前乙方应将全部防盗门钥匙交由甲方保管。待全部工程竣工验收合格后，除留10%保修金外，余款一次性付清。

　　三、工程质量及验收确认程序

　　1、本工程选用的防盗门品牌为：，因组织生产该品牌必须为国标产品。

　　2、乙方按照甲方选定的防盗门样品，向甲方提供产品标识、出厂合格证（批次），质量检测报告（原件），产品质量保修单等质量保证资料。

　　3、若乙方提供的产品质量不合格，应无条件按三包原则处理（保修、包退、包换）。

　　4、乙方进场施工前，应就施工基层质量与土建等施工单位进行检查交接。

　　5、本工程质量应以施工图纸、设计变更、图纸会审及合同为依据，严格按照国家现行技术标准和施工验收规范精心施工，该工程必须达到枣阳市合格等级以上。

　　6、工程质量经甲方及有关质检部门验收，若达不到合格，乙方继续维修，直到合格标准。如因乙方原因造成返工，所发生的涉及返工的一切费用，如材料费、人工费、机械费等均由乙方承担。

　　四、施工工期

　　本工程工期自 年月日起，至年月日止，有效工期天。除因天气、停电等不可抗力因素之外，工期不得顺延。工期顺延必须经业主方（监理方）、工程部主管、公司分管副总签证同意，方为有效。乙方若不能使工程按期竣工，每延误一天，罚款500元。若延误 天以上，甲方有权终止合同。由此造成的一切损失及费用由乙方承担。

　　五、工程保修

　　1、工程保修期按《建筑工程质量管理条例》有关条款规定执行。

　　2、本工程自竣工验收达到合格等级一年后，无质量问题，甲方将10%保修金退还给乙方无息，保修金的退还并不影响乙方继续履行维修责任。

　　六、双方责任

　　㈠甲方责任

　　1、负责提供施工图纸及施工用水、电源。

　　2、主持乙方和相关各方的工序检查交验及协调各方关系。

　　3、由工程质量监督站、安全站、监理公司及甲方对工程施工进行监督。

　　4、任命为甲方现场项目经理，全面负责工程四控制、二管理、三协调等相关工作。

　　㈡乙方责任

　　1、组织施工队伍及防盗门制安材料或成品、机械设备、施工工具用具及负责维修。

　　2、严格按照施工图纸、设计变更及施工规范、标准施工，确保完成工程质量与进度。

　　3、搞好施工安全教育，严格遵守施工生产安全规范、规程及有关规定，坚决杜绝质量安全事故。施工过程中发生的一切质量、安全事故，其经济及法律责任由乙方全部承担，甲方概不负责。

　　4、保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定。施工中及工程交工前要达到工完场清的要求，承担因违反有关规定造成的`损失和罚款。

　　5、采取积极措施、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　6、负责已完工程的成品保护，承担未交付甲方之前发生损坏的修复费用。

　　7、乙方积极配合甲方工作，服从甲方管理，若在施工中，甲方现场管理人员履行正常检查与指导，乙方及其下属不配合，与甲方发生冲突，甲方对责任人每人每次罚款100元，并责令退场。此款从乙方工程款中扣除，若构成违法行为，移交司法部门处理。

　　8、任命为乙方现场施工员，全面负责工程管理相关职责。

　　七、违约责任

　　甲乙双方必须严格遵守本合同，任何一方不得违约。否则，违约方向条约方支付工程总价款的违约金，并承担由此造成的其他经济和法律责任。

　　八、纠纷的解决

　　甲乙双方因合同发生争议时，应及时协商。协商不成时，双方可向有关部门申请仲裁或向人民法院起诉。

　　九、其他

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商，可订立补充协议，作为本合同的附件，补充协议和本合同具有同等法律效力。

　　2、本工程施工图纸、设计变更、图纸会审记录及技术交底作为合同附件，和本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，自双方签字后生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：

　　年月日

工程门合同范本6

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵守平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称及施工地点：

　　2、工程内容：

　　3、合同标的价格及数量

　　二、工期

　　1、合同签订之日起计算，乙方在日内完成所有木门的'安装。

　　2、因为乙方原因，延误工期的，每逾期一天，乙方必须按照合同总价的1%支付甲方违约金。

　　3、因为甲方原因，乙方不能按时进场，延误工期乙方不承担任何禁忌损失，工期顺延。

　　4、发生不可抗力延误工期的，甲乙双方均不承担责任。

　　三、付款方式

　　1、甲方在签订合同时预付工程款

　　2、开工后，甲方按工程进度向乙方支付工程款，支付比例为工程价款的85%，预付款抵扣，甲方验收合格后支付至工程价款的98%，保留2%的质保金在1年质保期后无质量缺陷返还。

　　3、甲方以支票方式向乙方付款。

　　4、乙方向甲方出具保真正规发票。

　　四、双方责任

　　1、甲方在能力范围内有义务在乙方施工期间给予乙方必要的方便，免费提供水、电及工人住宿。

　　2、由甲方提供的洞口尺寸和相关材料，乙方测量门洞尺寸并保证尺寸符合安装要求。

　　3、文明施工、避免扰民、遵守甲方相关的施工制度，并承担施工过程中的安全及其它相关责任。

　　五、违约责任

　　甲乙双方如有一方中途要求终止本合同，除赔偿对方实际经济损失外，还需支付对方违约金一万__元。

　　六、解决合同纠纷的方式

　　本合同双方若发生纠纷，应当协商解决。协商解决不成，交当地仲裁机构仲裁解决或提交甲方所在地人民法院解决。

　　七、质量验收条款

　　质量达到规定范围内的优良标准（以样品为准）本产品保修期一年

　　八、其它

　　1、本工程以上数量为预算，最终以实际安装数量结算。

　　2、本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

工程门合同范本7

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据《民法典》及相关法律法规，经甲乙双方友好协商，甲方将人民医院医技内科楼钢木门工程委托乙方制作安装，现就具体事宜拟定条款事项如下，望双方共同遵守。

　　一、工程名称：人民医院医技内科楼钢木门制作安装工程

　　二、工程地点：人民医院

　　三、承包性质：包工包料

　　四、工程工期：钢木门生产时间为________年____月____日至________年____月____日止，钢木门到工地时间为________年____月____日。

　　五、工程数量及造价：（见附表）总造价：

　　注明：由于行业惯例及门类产品的安装便捷性（门体与墙体采用钢钉连接，现场无用水要求，仅少量用电），工程造价中不考虑现场施工的`水电费及配合费。

　　六、质量技术要求：依据乙方所提供的样品，经甲方认可的门样、图案及颜色。

　　七、付款方式：

　　1、签定本合同后预付

　　2、乙方提货时，甲方付

　　3、安装完毕验收合格____日内，除留，付清剩余所有货款及安装费__元。

　　八、责任范围：

　　1、甲方提供正常的施工用电，协助乙方处理施工外部环境，保障工程能按合同工期及时到位，参与工程验收和签字。

　　2、乙方按甲方认可的样品进行制作安装，否则，造成的责任和经济损失由甲方承担。

　　3、甲方对乙方进场人员进行安全交底。

　　4、乙方不承担五金、税收、钉子、胶等其它费用。

　　5、乙方负责门的制作及安装质量，如延误货到工地时间，按1000__元天处罚。

　　6、乙方门出厂时负责提供检测报告5份及出厂合格证。

　　7、乙方门到现场安排人员搬运至各楼层。

　　8、增减工程量据实核算。

　　9、安装费、运费见附表。

　　九、门制作要求：门面板：，门套高分子面板厚，门扇厚，门套线C型线条，颜色缅甸黄柚，XXX品牌。

　　十、本合同一式二份，双方各执壹份，自签字盖章之日起生效。

　　十一、未尽事宜，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

工程门合同范本8

　　发包方（以下称甲方）：

　　承包方（以下称乙方）：

　　根据《合同法》和《建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程

　　二、工程地点：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包机械、包安全

　　第二条工程期限

　　一、合同工期总日历天数10天

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300__元/组（一组24块电池板）。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的'责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000__元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

工程门合同范本9

　　甲方：

　　乙方：

　　双方就客房、进户门及卫生间木门事宜，自愿达成协议如下：

　　一、产品明细表：

　　合同总价暂订为1339960__元（大写：壹佰叁拾叁万玖仟玖佰陆拾__元整）

　　二、共同约定：

　　1、门扇厚度50mm，内芯做法，32*40杉木方，方格间距200*200，内装防火隔音棉，两边用E1级九厘多层复合胶木板贴60丝红樱桃木皮，乙方提供多层复合胶木板样品，按甲方指定品牌进货。门扇上所有五金件孔由供方出厂前开好，门扇上合页孔、锁眼孔处必须用木料加固衬实。

　　2、门套及线条，门框为AAA级，细木工板为材质，断面尺寸以现场墙厚为准，门框背面做防潮处理，门套线条用实木线条，40*15，材质为红樱桃实木。

　　3、木门油漆为大宝环保PU漆。

　　三、质量要求：

　　按照现行国家标准，真实有效的板材、产品资料及双方封样，产品须经业主、

　　需方共同验收。

　　四、交货地点、方式、日期：

　　________________

　　五、结算方式及期限：

　　合同签订后，甲方按合同总价款50%（__元，大写：陆拾陆万玖仟玖佰捌拾__元整）给预付定金，每批货到工地需方验收合格后扣除已预付的.该批货款50%部分后再付该批货款的30%至供方账户，余款15%安装完毕，验收合格后一次付款，尾款5%为质保金，满质保期之后一个月内付清。

　　六、违约责任：

　　1、乙方不按时供货，每月承担合同总额5%违约金，逾期超过10天或所供产品不合格，甲方有权解除合同，供方须承担合同总额的20%违约金。

　　2、甲方不按时付款，每延期十日，向乙方承担未付款额1%的违约金。

　　七、解决合同纠纷方式：

　　双方友好协商、协商不成，诉讼至当地人民法院。

　　八、其他约定：

　　1、木门尺寸由双方共同尺量，并签字确定。每批次到货时间为双方签字后5日

　　内，乙方须在木制品出厂前做好标识以示区分。

　　2、结算金额以需方实收数量为准。

　　3、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　账号：账号：

　　开户行：开户行：

　　代表人：代表人：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

工程门合同范本10

　　甲方（买方）：

　　乙方（卖方）：

　　一、经买卖双方协商一致，签订本合同。

　　二、买方向卖方购买60套防盗门（粉沫枣红漆，框㎜，扇㎜，填充材料为蜂窝发泡，销具为原厂配件）；6套单__元门（普通喷漆，户外蓝，填充材料为蜂窝发泡，锁具为原厂配件）；36套车库门（品牌为“包头远大”，电机为中外合资）。产品质量要求符合国家标准。买方向卖方所购买的'所有产品质保期为一年，质保期从安装完毕验收合格算起。

　　三、防盗门为“众环”品牌，单__元门为“众环”品牌（附带“三证”）。防盗门单价为陆佰伍拾__元整（￥：__元），单__元门单价为壹仟玖佰伍拾__元整（￥：__元），车库门6平方米以内贰仟__元整（￥：20xx__元/樘），大于6平方米每平方米加叁佰__元整（￥：300__元）。暂定合同价为人民币壹拾叁万陆仟贰佰__元整（￥：），门安装工程完工时按实结算。含每单__元、每户对讲系统。此合同价款为不含税工程造价。

　　四、合同签订时卖方需对洞口进行实地测量。

　　五、卖方应在_____年______月______日之前送货至买方指定地点。

　　六、合同签订三个工作日买方向卖方缴纳合同总价款的40%，货物送至内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇林苑小区三个工作日付合同总价款40%，待安装完毕验收合格后（锁具此时不在安装范围），待工程完毕买方通知卖方安装锁具，锁具安装完毕，买方验收合格七个工作日付合同总价款15%，剩余5%到质保期满后付清。

　　七、买卖双方必须严格遵守合同约定，如有违约，违约方每日按合同总价款的3%向对方支付违约金。

　　八、本合同买卖双方签字生效。本合同一式四份，卖方执一份，其余三份留甲方档案室。

　　九、其它：

　　甲方（签字、盖章）：

　　乙方（签字、盖章）：

　　_____年______月______日

工程门合同范本11

　　甲方：

　　乙方：

　　双方就客房、进户门及卫生间木门事宜，自愿达成协议如下：

　　一、产品明细表：

　　合同总价订为￥__元（大写：捌拾柒万叁仟玖佰陆拾__元整）

　　二、共同约定：

　　1、门扇厚度50mm，内芯做法，32*40杉木方，方格间距200*200，内装防火隔音棉，两边用E1级九厘多层复合胶木板贴60丝红樱桃木皮，乙方提供多层复合胶木板样品，按甲方指定品牌进货。门扇上所有五金件孔由供方出厂前开好，门扇上合页孔、锁眼孔处必须用木料加固衬实。

　　2、门套及线条，门框为AAA级，细木工板为材质，断面尺寸以现场墙厚为准，门框背面做防潮处理，门套线条用实木线条，40*15，材质为红樱桃实木。

　　3、木门油漆为大宝环保PU漆。

　　三、质量要求：

　　按照现行国家标准，真实有效的板材、产品资料及双方封样。

　　四、结算方式及期限：

　　合同签订后，甲方按合同总价款的30%给预付定金，货物到需方验收合格后扣除已预付的'该批货款30%部分后再付该批货款的65%至供方账户，余款5%为质保金，满质保期之后一个月内付清。

　　五、乙方指定收款人：刘砚婷

　　收款人开户行：平安银行胶州支行

　　收款帐号：6230 5800 0000 0734 660

　　六、违约责任：

　　1、乙方不按时供货，每月承担合同总额5%违约金，逾期超过10天或所供产品不合格，甲方有权解除合同，供方须承担合同总额的20%违约金。

　　2、甲方不按时付款，每延期十日，向乙方承担未付款额1%的违约金。

　　七、解决合同纠纷方式：

　　双方友好协商、协商不成，诉讼至当地人民法院。

　　八、其他约定：

　　1、木门尺寸由双方共同尺量，并签字确定。每批次到货时间为双方签字后5日内，乙方须在木制品出厂前做好标识以示区分。

　　2、结算金额以需方实收数量为准。

　　3、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

工程门合同范本12

　　甲方（以下简称甲方）：

　　乙方（以下简称乙方）：

　　依照《合同法》、《建筑法》及其他相关法律法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程实际，甲乙双方就本工程分包事项协商达成一致。以资共同信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：。

　　2、工程地点：。

　　3、购销内容：防盗门制作与安装。

　　二、购销单价包含的工作内容

　　1、防盗门材料必须为国标，并符合国家相关验收标准。

　　2、本报价的币种为人民币，该报价应为综合包干价（含制作，运输、安装、税金）。

　　3、本报价不含总包单位配合费，不包含安装门所需水、电及细石混凝土灌浆等材料费用和重直运输费用，不承担合同约定之外，与本工程无关的任何摊派费用。

　　4、本工程报价所需用的'发票，由我公司提供，四川增值税普通发票，即我公司自己息行纳税结算，甲方不能代扣、代缴税金。

　　5、乙方必须在合同签订之日起，35日左右进场并组织

　　三、合同价款及结算方式

　　按实际结算

　　四、付款方式

　　1、本合同预付款由甲方支付乙方合同款总金额的30%，货到现场安装完毕后由甲方支付乙方合同款总金额的85%，其余尾款甲方应在供货到场45日之内支付乙方。

　　2、安装完成后，甲方应在45日内验收，如在规定日内不验收扣押资金或未能付清余款，则视为数意拖欠，应由甲方行付结乙方经济损失和违约金。

　　3、乙方安装完毕后，甲方未按合同规定付清乙方门款，此门所有权归乙方，甲方不得故意损坏。

　　五、工程质量

　　1、乙方必须严格按国家现行的工程质量规定标准及施工质量验收规范进行施工，达到一次验收合格。

　　2、甲乙双方必须做好求品保护工作。

　　六、双方责任

　　1、甲方责任

　　A、全面履行合同，确保乙方正常施工。

　　B、甲方按时支付工程款，提供乙方要求的有关工程技术资料，提供安装所需的电源，货到现场的临时在放及管理，负责施工现场的组织协调工作。

　　C、睿促乙方做好安全管理文明施工。

　　D、甲方在乙方安装完毕后应安排相关人员对已安装完毕的门进行看管，避免施工带来的损坏（如因交叉施工损坏的由甲方自行负责。

　　2、乙方责任

　　A、按合同约定保质保量，准时供货及安装，对不合要求的产品及更换。

　　B、全面履行施工合同，严格按照现行标准，规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量，安全、文明施工及工期合同要求，确保正常施工。

　　C、现场安装人员服从甲方监理指挥和管理。

　　D、服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。

　　E、因乙方原因造成的质量问题，乙方必须无条件按订货合同要求返工至合格。并承担由此产生的全部施工增加费用。

　　七、其它事项

　　1、未尽事宜经双方协商，同意后更改。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，效力同等。

　　甲方：乙方；

　　_____年______月______日

工程门合同范本13

　　编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将xxxxxx路还房钢质入户门专项工程承包给乙方供货并安装。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第一条工程名称：xxxx还房A、B、C区所有楼栋。

　　第二条工程地点：。

　　第三条工程内容：钢质入户门工程供货并安装（包工包料）。

　　第四条防盗门品牌、生产厂家、型号、数量、单价等：

　　以上为包干单价包括但不限于材料费、人工费、机械费、运杂费、安全文明施工费、材料检测费、水电费、管理费、利润、税金等与防盗门工程有关的一切费用，不含土建配合费，发生时由甲方直接支付给总包单位。

　　第五条合同工期：乙方接到甲方通知之日起15个日历天内进场安装，施工工期符合甲方工程总进度安排。

　　第六条货物验收及质量要求

　　1、乙方安装的钢质入户门应符合重庆美心·麦森门业有限公司的现行Q/MX7—20xx企业标准要求，提供厂家产品合格证书。

　　2、钢质入户门具体要求为带包边、贵安牌固定把手锁、AB钥匙、不锈钢门槛、门扇厚度为60mm、门扇正面和背面的钢板厚度均为0、6mm，门框钢板厚度为1、2 mm 。防盗门表面为木纹转印。门的样式和颜色以甲方确定的样品（型号MXIN5001Rb）为准。

　　3、若甲方对乙方安装过程中所使用的材料有任何怀疑，可随时进行破坏性抽查，抽

　　查中一旦发现材料不符合样品门要求，则判定为该工程不合格，乙方应同时承担返工费用及工期延误给甲方造成的各种损失。

　　甲方对施工质量的要求：入户门安装质量应达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—20xx的规范要求。若甲、乙双方对工程质量有争议，可提请建筑工程质量监督部门仲裁。 第七条工程款支付

　　本合同签订20xx年xx月xx日前，甲方向乙方支付合同总金额的20%作为定金；乙方完成本合同防盗门全部安装工作，甲方向乙方支付合同总金额的50%进度款；乙方向甲方提交相应竣工验收资料，竣工验收合格之日起20个工作日内甲、乙双方办清结算手续，结算完毕7个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的27%；余3%的工程款作为工程质保金，在工程竣工验收合格之日起满一年后一个月内付清。

　　第八条 售后服务及相关事项

　　1、乙方保修期为一年（自竣工验收合格之日起算）。保修期内非甲方或住户人为原因导致易损件损坏，乙方负责免费更换。

　　2、在甲方集中交房期间，乙方派人常驻工地，及时解决有关防盗门的问题。

　　3、乙方应配有专职人员负责甲方项目防盗门的故障排除及维修工作。乙方接到甲方或住户故障通知后，1小时内应到场排除；因较大故障1小时内不能排除的，必须在10个小时内解决。

　　4、乙方向甲方提供的结算发票为防盗门生产厂家的正规发票。

　　第九条甲方、乙方责任范围

　　一、甲方责任

　　1、按第七条款及时支付工程款。

　　2、负责提供与施工相关的资料。

　　3、甲方派 xxx（电话：xxxx）、xxxx（电话：xxxxxx）为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，并与乙方协商解决施工中出现的`问题。

　　4、负责组织工程的竣工验收。

　　5、为乙方指定施工用电接口并提供水电供乙方使用。

　　6、甲方应确保土建总包单位交付乙方的基层洞口为精装洞口，尺寸应符合国家相关验收标准，洞口垂直度及对角线尺寸达到验收要求，并经甲、乙及监理单位三方验收合格确认后交与乙方施工。

　　二、乙方责任

　　1、严格按乙方投标文件中的施工工艺、施工说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。同时，乙方应在安装前对所有门洞口现场复核后再进行生产加工。

　　2、乙方委派 xxxxx 为工地现场负责人，联系电话xxxxxx，负责行使乙方的权利及义务。

　　3、负责收集并整理相关工程资料交与土建总包单位归档，参加土建总包方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

　　4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作；工作中甲方和土建总包单位不对乙方材料失窃负责。

　　5、乙方应在施工中严格按安全操作规程施工，施工过程中引起的人身安全事故及其他事故，乙方负全部责任，与甲方无关。

　　6、乙方应做好施工现场的成品、半成品保护工作。组织进场人员进行安全教育，乙方工作人员进入施工现场应有专人管理，服从土建总包单位的统一管理，遵守现场施工规章制度，在施工过程中做到文明施工，工完场清，做好安全防范工作。

　　第十条违约责任及争议解决办法

　　1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如因乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用和工期损失均由乙方承担。

　　2、若乙方因自身原因延误工期，按每延误一天罚款500元计算工期损失，乙方将罚款金额赔付给甲方，并在货款中直接扣除。

　　3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交嘉陵区人民法院诉讼解决。

　　第十一条其他事项

　　1、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，至工程价款全部结清后自动失效。

　　2、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

　　甲方（公 章）：乙方（公 章）：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　签约时间：年月日 签约时间：年月日

工程门合同范本14

　　发包人：

　　承包人：

　　甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就签订本合同，以咨共同遵守。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程内容：防火门

　　二、承包范围：

　　防火门工程制作、安装；

　　三、承包方式：包工、包料。

　　四、合同工期：

　　1、以甲方提供的加工计划和安装计划确定时间和不影响土建进度工期为准。

　　2、如遇下列问题，经甲方签证同意后，工期可以相应顺延：

　　（1）甲方设计方案有重大变更而影响工期的；

　　（2）遇到人力不可抗拒的自然灾害而影响工期的。

　　3、因乙方原因造成工期延误（含工程质量不合格返工而耽误工期）工期不顺延，同时乙方承担全部经济责任。

　　4、进场时间：

　　五、工程质量标准

　　钢质防火门的制作安装质量必须复核国家及本行业的相关标准

　　GB12955-1991《钢质防火门通用技术条件》，颜色定为。

　　六、合同价款

　　1、本合同为固定单价合同，FM甲、乙、丙均价元/㎡。

　　2、工程量按实际安装的樘数和实际加工尺寸计算。

　　七、付款方式

　　根据实际情况填写。

　　八、技术要求

　　（一）防火门的保证材料

　　供应厂家必须具备下列证件

　　1、厂家的资质证书。

　　2、厂家的营业执照。

　　（二）防火门的`技术要求

　　1、甲级防火门耐火极限应为1.2h，乙级防火门耐火极限应为0.9h，丙级应为0.6h，

　　2、门框、门扇面积及其加固应采用冷轧钢板，钢板厚度：门框：1.2mm足厚，门扇面板：0.8mm足厚。

　　3、门扇和门框应由不燃性材料填充。

　　4、锁、合页、插销等五金配件的熔融度温度不低于950℃。

　　5、双扇门必须有盖缝板，并应装设闭门器。

　　6、防火锁提供材质，要求转动灵活，不得有卡壳现象。

　　7、防火门表面要求采用喷涂处理。

　　九、双方责任

　　1、甲方责任

　　（1）按合同约定支付工程价款。

　　（2）如有设计变更提前通知乙方。

　　（3）提供加工设计会同监理公司审定施工组织设计方案和施工进度计划。

　　（4）提供现有垂直运输设备。

　　（5）协调配合施工现场的组织、管理。

　　（6）负责施工质量管理。

　　（7）负责解决施工过程中的技术问题。

　　2、乙方责任

　　（1）乙方必须到施工现场实际测量尺寸，并按实际测量尺寸生产加工。

　　（2）乙方进场前应提交详细的施工组织设计方案和施工进度计划报甲方确认，并经甲方和监理公司审定，乙方必须严格按照上述方案和计划进行施工及现场管理，并服从甲方及监理的协调、管理，确保施工质量和施工工期。

　　（3）乙方无故停工五天以上，施工中发现偷工减料行为，未经甲方同意擅自改变设计，甲方有权解除合同，乙方应在甲方提出解除合同五日内撤离现场。

　　（4）乙方施工人员必须佩戴统一标志，必须服从甲方和监理公司在施工进度、质量及文明施工等方面的统一管理。

　　（5）乙方必须严格按技术要求选用材质，施工质量必须保证打到行业和国家标准。

　　（6）确保消防验收合格。

　　（7）乙方负责全部防火门的安装，并打到正常使用标准。

　　（8）乙方负责对安装成品的保护直到甲方验收合格后为止。

　　十、质量保修、回访

　　质保期为一年零六个月，在保修期内，出现质量问题，乙方应在24小时内到达出现质量问题地点，进行修理。不能及时到达质量发生地点，甲方有权另行安排其他施工企业对发生质量问题部位进行维修，其费用从乙方质保金中支付。

　　十一、违约责任

　　如单方违约，违约方赔偿对方相应损失，及负责相应连带责任。

　　十二、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。

　　十三、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人签字： 法人签字：

　　盖 章： 盖 章：

工程门合同范本15

　　甲方：乙方：

　　为明确双方权利与义务，维护各自合法权益，本着自愿公平原则，经甲乙双方协商一致，特签订本合同。

　　一、产品明细及价格

　　备注：木门到货价为固定价格420__元套（本价格含运输、安装与五金配件等消耗品，不含发票），供货数量暂定，以货物到达工地实际验收数量为准，结算以实际到货验收数量为准。

　　二、合同生效日期和付款方式

　　1、合同自甲乙双方均签字之日起生效；

　　2、付款方式：签订合同后，先由乙方供货并安装，安装至第十层时，甲方拨付进度款金额为已安装完成木门数量的50%货款；至全部项目的木门安装完毕，经甲方验收合格后，甲方支付总货款的97%；余下3%货款作为质量保证金，在质量保证期完毕时支付给乙方（注：质量保证期以甲方与建设方签订的大合同中质量保证期同）。

　　三、产品交货周期和验收标准

　　乙方于签订合同之日起即日开始送货至甲方指定安装地点。

　　由乙方负责运输和安装，当施工进度达到付款条件时，甲方应按合同中规定进行支付，若未按期支付，乙方有权利拒绝为甲方送货，由此造成的工程延期责任由甲方承担；

　　按《木质门》和《木质门安装规范》进行产品质量和产品安装的验收；

　　四、安装和保修范围

　　本合同生效后，木门即可进行安装，施工进度与室内刮白工程同步，五金及配套消耗品由乙方提供。

　　甲方现场如果不具备安装条件，经双方协商可以延期送货安装，乙方负责厂内保管甲方货物，但因此造成的工期延误由甲方承担全部责任；如货送至甲方现场后，甲方不具备安装条件，甲方负责乙方所送货物的安保工作，在甲方工地内造成所购货物的丢失和损坏与乙方无关；

　　安装现场需具备的条件：地砖铺装完毕或铺地板的地面找平完毕，墙砖铺设完毕，过口石铺设完毕，现场有持续供电电源和照明设施，铺地板或地毯的地面需提供地板或地毯厚度尺寸；

　　现场安装由乙方进行施工，安装过程中造成乙方所供木制品的损坏，乙方自行负责修理并承担修理费用。

　　乙方对所出售的木制品出现非人为的损坏提供有期限的保修服务，保修期限为________年，终生维修，具体保修内容：封边开胶、开裂；油漆起泡、起皮；门扇、门套、口线等木制品在非受潮和浸泡的情况下严重变形开裂、门扇分层；

　　锁具、合页、滑轨等功能性五金件保修内容：合页松动脱落，滑轨因为安装原因严重阻滞，均在乙方保修范围；

　　有偿维修服务内容包括：产品超出保修期限而进行的维修。

　　五、双方的权利和义务

　　乙方提供的木质门饰面为实木木皮，实木木皮为天然材质，边框为木框架，内用蜂窝纸填心，空心门，成品以双方认定的样品为准，实际提供的产品若与样品在纹理、颜色上有差异属正常范围，乙方确保交付给甲方木制品的产品用材和制作工艺与样品一致；

　　合同经双方确定签字后，为双方履行本合同的依据，若有变更，需经双方协商一致并签字确认后方可进行，单方不能擅自更改；

　　双方确认采购的产品签订合同后，即开始生产，本合同签订后的____日内，甲方若对木制品的材质、尺寸、颜色、安装位置等有改动，需告知乙方销售人员，经双方协商后签订补充协议。如甲方改动方案在合同签订一周之后提出，产品已经备料但尚未制作完成，提出改动方队所造成的材料等费用损失及延迟交货等承担责任。

　　乙方负责提供质量合格的木门，并负责相关产品的'运输和安装，在此过程中乙方自行承担相关安全责任，与甲方无关。

　　六、违约责任

　　如一方违约按《民法典》相关规定向对方赔付经济损失。

　　七、合同争议解决方式：

　　合同争议由双方友好协商解决，协商不成依法律程序解决。

　　八、其它约定事项

　　本合同自双方签字后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。洞口尺寸确认单本订单的木门门扇尺寸由甲方提供，详细尺寸如下：

　　木门门套的制作是按门扇的尺寸配备门套，甲方应按照乙方所提供的洞口尺寸进行洞口的处理，详细尺寸如下甲方应按照乙方提供的尺寸进行洞口的调整，如因甲方的洞口尺寸不符合造成木门不能安装，乙方不承担任何违约责任。

　　甲方：乙方：

　　____日期

【工程门合同】相关文章：

安装工程门合同02-27

工程防盗门安装合同03-30

人防门制作安装工程施工合同05-05

销售门合同04-19

门的合同范本06-11

防盗门购买合同06-11

防盗门销售合同07-24

门买卖合同通用11-11

防盗门购买合同02-20