管理员工程款抵房款合同 随着时间的推移，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家整理的工程款抵房款合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。……
工程款抵房款合同
随着时间的推移，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家整理的工程款抵房款合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程款抵房款合同1
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号码：
甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为______，面积____平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：
一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的.相关费用，甲方与开发商协商，将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付____万元购买该房产；
三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定：
1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元；
2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元；
3、剩余款项乙方每年支付元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：
乙方：
________年____月____日
工程款抵房款合同2
甲方：有限公司
乙方：有限公司
经双方友好协商达成以下协议：
1、乙方申请将甲方所欠乙方项目外墙涂料工程款￥，现乙方申请将该笔款项转给，由在购买住宅一套，该房屋户名写为，身份证号，若产生一切责任由春承担。
2、该笔费用已完成发票审核签呈手续，请财务部门审核。
该笔费
用转为乙方住宅购房款后，甲方无需再行支付给乙方
3、乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与有限公
司无关。
甲方：
乙方：
______年____月____日
______年____月____日
工程款抵房款合同3
____________公司(以下简称甲方)
____________公司(以下简称乙方)
住所：________________________
住所：________________________
法定代表人：____________
法定代表人：____________
鉴于：
______年____月____日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于______年____月____日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：
1、付款凭证;
2、付款明细、
3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自______年____月____日至______年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：
4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的`具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：________________________.
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.
乙方联系地址、电话及传真如下：________________________;收件人：____________.
北京市公证处联系地址：
地址：____________________________________
邮编：________________________电话：________________________________
承办公证员：____________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条其他
1、本协议自_____市公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式________份，每份均具有同等法律效力，双方各持________份，一份留存于_______市公证处备案。
甲方：____________公司(印章)
乙方：____________公司(印章)
法定代表人或授权代表：______(签字)
法定代表人或授权代表：____(签字)
______年____月____日
______年____月____日
工程款抵房款合同4
甲方（发包方）：_________________________
名称：_________________________
统一社会信用代码：_________________________
乙方（承包方）: _________________________
名称：_________________________
统一社会信用代码：_________________________
丙方（买房人）: _________________________
姓名：_________________________
身份证号码：_________________________
本合同各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，签订本合同以共同遵守。
一、工程款信息
1.甲乙双方于_____年____月____日签订了编号为______________的《建设工程施工合同》（项目名称：____________________）（以下简称“原工程合同”）。
2.甲方乙方确认下列工程款结算情况属实：
(1)所涉工程已竣工结算，结算工程款共计_____________万元，甲方已支付至__________万元。
(2)房屋信息：甲方（作为卖方）与乙方指定的买房人丙方（作为买方）已经或即将签订《商品房买卖合同》（下称“《购房合同》”）。
《购房合同》所买卖的房屋信息、单价、总价如下：
（房屋位置详见附件1）
① 第一套房屋：
地址、楼号：______________________
建筑面积：______平方米
单价：______元
房款总额）：_____________元
②第二套房屋
地址、楼号：______________________
建筑面积：______平方米
单价：______元
房款总额）：_____________元
上述2套房屋房款合计总额为人民币（大写）________（￥______元）（下称“房屋总价款”）。
(3)其余购房安排以《购房合同》约定为准。
二、以房抵款确认
抵付款金额为：人民币（大写）___________元（￥_________元）。
抵付款金额与《购房合同》约定的购房款差额，应由丙方依据《购房合同》自行支付，否则应承担违约责任。
本协议以及《购房合同》签订生效后，即视为：
1.等于抵付款金额的甲方向乙方应付工程款已经支付；
2.等于抵付款金额的丙方向甲方应付购房款已经支付；
3.甲方应按《购房合同》约定向丙方开具购房发票；乙方应在本协议生效5日内向甲方开具等于抵付款金额的工程款发票。
三、购房合同》的履行
《购房合同》签订后，甲方丙方双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按《购房合同》的约定执行；涉及退款或补交款项的，由丙方收取或补交。
如甲方未能按照《购房合同》约定交付房屋，或者由于各种原因导致丙方退房的，由甲方和丙方依据《购房合同》约定处理，与乙方无关。
乙方与丙方就履行本合同或其他与房屋有关问题所产生的任何争议与甲方无关，乙方与丙方自行协商解决。如因乙方丙方解决纠纷，需要甲方参与的，乙方、丙方应当连带赔偿甲方由此付出的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、差旅费、保全费等。
因丙方需要，购买上述商品房需要以按揭贷款方式偿还向乙方借款的，甲方提供一切手续配合。丙方向银行申请贷款金额在实际到甲方账户后，乙方提供书面通知，甲方收到通知次月向乙方支付相应款项。
甲方确认工程款抵扣房款，不代表甲方对乙方的工程质量及其履约情况作出其他确认，甲乙双方的权利义务仍以工程合同为准。
四、抵付后处理
工程款支付的其他事宜，以原工程合同约定及双方其他协议为准。
但是本合同约定的工程款抵付款手续按约定完成时，乙方同意不再要求甲方承担抵付款金额对应的'逾期支付工程款责任。
五、最晚抵债时间
抵付款手续完成时间不得晚于本合同签订后6个月。
抵付款手续完成是指签订了有效的《购房合同》并办理了工程款抵付的确认手续。
非因乙方、丙方原因，如上述时间内仍未完成抵付款手续，则乙方有权解除本合同约定，向甲方主张原工程合同项下的全部工程价款、违约金及其他权利。
六、违约责任
任何一方有违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失。
本合同中的全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费/鉴定费用、诉讼仲裁费用、保全费用、律师费用、维权费用以及其他合理费用。
七、附则
本合同一式八份，甲方四份，乙方丙方各执两份。各份合同文本具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，各方应另行协商并签订补充协议。
本合同经各方签名或盖章，且甲方、丙方签订《商品房买卖合同》后即生效。
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表：
丙方（签名或盖章）：
法定代表人或授权代表：
签订时间：
工程款抵房款合同5
甲方：XXXX有限公司
乙方：XXXXXX有限公司
经双方友好协商达成以下协议：
1、 乙方申请将甲方所欠乙方XXX项目外墙涂料工程款￥XXXX，现
乙方申请将该笔款项转给XXX，由XXX在XXXX购买住宅一套，该房屋户名写为XXXX，身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，若产生一切责任由XXXXXX春承担。
2、 该笔费用已完成发票审核签呈手续，请财务部门审核。该笔费
用转为乙方住宅购房款后，甲方无需再行支付给乙方
3、 乙方承诺若因此产生的任何法律责任和纠纷与XXXXXXX有限公
司无关。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月_____日
工程款抵房款合同6
(______)_____执字第30号
申请执行人：______________，男，_____年_____月_____日生，汉族，小学文化，农民，福建省长乐市人，住福建省长乐市__________镇__________村__________31号。身份证号码：__________________
被执行人：______________，男，_____年_____月_____日生，汉族，高中文化，__________市__________建筑工程有限责任公司项目部经理，重庆市江北县人，住云南省保山市__________镇_______________416号。
被执行人：_________________市__________建筑工程有限责任公司，所在地：云南省保山市_________________8号。法定代表人：_________________，系该公司董事长。
本院依据已经发生法律效力的`(________)兰民二初字第__________号民事判决书，责令被执行人偿还申请执行人_______________钢材款___________元，但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(施行)》第32条的规定，裁定如下：_________________
冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款____________元。
本裁定送达后即发生法律效力。
执行员：______________
执行员：______________
执行员：______________
_____年_____月_____日
书记员：______________
工程款抵房款合同7
甲方：
乙方：
鉴于乙方承揽了甲方开发的位于xx项目中工程，为解决项目遗留问题，甲乙双方经协商同意用剩余工程款冲抵房款，针对此特达成如下协议：
1、截止目前，甲方已向乙方累计支付工程款金额￥x元，剩余工程款数额以工程决算单为准；乙方同意用甲方欠付的剩余工程款冲抵甲方开发的位于通泰路东、宏伟街南中力.七里湾项目指定住宅，具体房号、户型、面积、单价、总房款、套数以决算金额及销售部正常售价为准。该住宅名下产生的契税、维修基金、印花税、办证费等一切税费全部由乙方自行承担。
2、冲抵房款过程中，若发生工程款不足冲抵房款的话，乙方可采取按揭方式支付，若由于乙方自身原因导致不能办理按揭手续的，乙方应自接到甲方或银行不能贷款书面、电话、传真、手机短信通知后30个工作日内一次性把剩余房款补交完毕，否则，甲方有权单方解除售房合同，并追究乙方差额房款20%的违约金。售房过程中，产生的权利义务以售房合同约定为准，同时乙方有权要求将选定的房子签约至符合郑州市政府关于房产限购政策购房资格的乙方或乙方指定人名下。
3、冲抵工程中，乙方应向甲方出具相对应金额的合法工程发票，
甲方需向乙方提供相对应金额的.售房发票。
4、本协议签订后，甲乙双方应继续履行施工合同约定的后合同义务，如违约，可按照施工合同约定继续追究对方相应违约责任。
5、本协议生效后，既视为双方都同意工程款冲抵房款事实，若一方反悔，违约方应向守约方支付剩余工程款总额20%的违约金。
6、未尽事宜，另行协商，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
7、本协议一式两份，双方各持一份，每份具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月_____日
工程款抵房款合同8
甲方：_________
乙方：_________
丙方：_________
甲方、乙方于______年______月______日签订了______项目工程施工合同(以下简称______合同)，合同编号为_________，合同金额为______元，结算额______元;该合同工程内容已完成并投入使用，现甲方仍欠乙方工程款______元; 经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：
一、抵款、抵房手续办理相关约定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房，甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方，三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。
2、、该商品房位于______市______区______路______号______室，建筑面积为______平方米，单价___元/平方米，房屋总额为______元人民币。不论乙方转让给丙方单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;
3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。
4、丙方从乙方处购得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。
5、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的`商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成;
二、以房抵款金额及方式：
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______万元;
2、抵付方式：乙方给甲方开具工程款发票，甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。
3、、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余额，甲方同意按______支付给乙方。
三、其它
1、本协议未尽事宜，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各执两份。
甲方：______乙方：______
法定代表人： ______法定代表人：______经办人：______经办人：______
丙方：______
身份证号码：______
住址：______
______年 ______月______日
工程款抵房款合同9
甲方：
地址：
电话：
邮编：
乙方：
地址：
电话：
邮编：
丙方：
地址
身份证号码：
电话：
邮编：
鉴于：
1、甲方、乙双方于________年____月____日签订了项目建设工程合同（以下简称原工程合同），合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。
2、甲方为项目（以下简称该项目）的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为：；建设工程规划许可证号为：。
3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房（以下简称上述房屋）：___号楼____单元___室商品房、___号楼____单元室商品房。
4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。
甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：
一、以房抵款金额及方式
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。
2、甲方用于抵扣工程款的'上述房屋的有关情况及房价：
3、抵款方式：
①本合同生效后____日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。
②甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息《借款协议》并出具借款收据。
③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》，丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》；
④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后____日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。
⑤甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。
4、《商品房预售合同》签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。
二、原工程合同工程结算款付款约定
甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为：
三、丙方签订《商品房预售合同》时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。
四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安排购房人与甲方签订《商品房预售合同》并承担丙方在本合同项下的一切权利义务。乙方应承担由此而给甲方造成的一切损失。
五、如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订《商品房预售合同》，则每逾期____日，向甲方支付总房款万分之五的违约金，并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违约金。
六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决；若协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式八份，甲方四份，乙方两份，丙方两份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
经办人：
经办人：
丙方：
身份证号码：
住址：
签订日期：________年____月____日
工程款抵房款合同10
欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份证号码(附身份证复印件)，联系地址，手机。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程项目：_________________乙方负责甲方工程的施工，工程地址，工程内容，甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。现上述工程已于______年____月____日完工，经甲方验收合格，已投入使用，没有其他工程质量纠纷，施工方没有工程延期等一切违约事实。
4.欠款情况：_________________甲方已支付工程款(大写)元，仍欠乙方工程款(大写)元。
5.甲方承诺，在______年____月____日前向乙方支付剩余款项，支付方式如下：_________________
1)______年____月____日前支付(大写)元
2)______年____月____日前支付(大写)元
3)______年____月____日前支付(大写)元
6.收款银行账号：_________________
如甲方延迟支付的`，按逾期未支付金额的2‰计收每日违约金，直至甲方支付完成为止。
如甲方违约支付，乙方可以在乙方所在地提起诉讼。
欠款人(签名及加按手印)：_________________
立据日期：_________________
连带保证人(签名及加按手印)：_________________
签名日期：_________________
【工程款抵房款合同】相关文章：
工程款抵房款合同03-28
车辆抵工程款合同02-23
工程款抵顶房屋合同01-14
[通用]工程款抵顶房屋合同4篇03-07
工程款合同07-08
工程款合同05-18
房款两清房屋买卖合同04-10
房屋抵偿工程款合同06-06
工程款支付协议04-22