工程工程合同_976

有关工程工程合同范文锦集五篇

　　在当今不断发展的世界，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编整理的工程工程合同5篇，希望对大家有所帮助。

工程工程合同 篇1

　　工程名称：

　　工程地点：

　　设计阶段：方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的配合

　　甲方：

　　乙方：

　　签订日期：年 月日

　　甲方：

　　乙方：

　　经方案比选甲方委托乙方承担夜景亮化设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》《建筑工程勘察设计合同管理方法》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　1.4 甲方提供并经双方认可的资料。

　　第二条 本合同设计项目范围及内容：夜景亮化设计

　　第三条本合同设计项目工作阶段及成果

　　乙方按照本工程的工程进度分三个阶段进行

　　第一阶段：方案设计阶段

　　2.1考察现有道路环境条件，包括地面条件、边界以及道路内外的视觉效果。

　　2.2 收集及整理有关图片及其它相关资料，设计阶段与甲方相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料，使之与设计主旨一致。

　　2.3方案设计阶段的工作成果如下：

　　（1）反映总体设计的效果图；

　　（2）说明设计构思的有关分析图、设计效果图；

　　（3）表达主要设计构思及设计特色的方案一份。

　　第二阶段：施工图设计阶段

　　2.4提供详细的施工设计图纸。

　　2.5协助甲方编制工程进度安排。

　　2.6制备及编制材料表有关的工程规范。协助甲方审理工程量清单，以便于甲方制订招标及合约文件。

　　2.7与甲方一起，为投标单位提供招标答疑。

　　2.8出席有关的工程协调会议。

　　2.9其他；

　　第三阶段：施工阶段的配合

　　2.10乙方在施工图完成后，需与甲方代表、工程承包商一同出席设计交底会议。

　　2.11协助甲方招标、定标，审核厂家提供的照明设备是否符合设计要求。在工程定标以后，施工前根据设计要求确认物料品种规格及质量；

　　2.12在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督，以确保所有工程按图施工，制备初步验收接受建议书，其上注明需待修改更正的项目；

　　2.13在施工前及施工期间应根据现场需要前往工地现场监督，以确保所有工程按图施工，最后的工程验收；

　　2.14甲方或施工方在工程过程中要改动设计或物料，必须先书面通知乙方；

　　2.15对甲方解决工程施工中出现的技术性问题，乙方必须予以及时的技术支持，在保证工程质量及设计效果的前提下提出解决方案。

　　3、设计费用支付安排

　　双方本着友好协商原则确定设计费为人民币（大写）： ，（如甲方需

　　提供设计灯型样品，样品费用另行计算）；

　　3.1设计费结算与支付方式：

　　本合同设计费用按照以下二个阶段支付：

　　合同签订后支付设计费总额的30%，设计图纸交付后支付设计费总额的30%，施工图交付后支付设计费总额的30%，照明工程竣工验收后十五日内一次性支付剩余设计费。

　　第四条 双方责任

　　4.1 甲方责任

　　4.1.1 甲方按本合同第三规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

　　4.1.2 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三

　　人转让或用与本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应付法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

　　4.2 乙方责任

　　4.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料。并对设计图纸的安全性负责。若因为设计缺陷造成甲方或第三方的伤害及损失，乙方有相应的赔偿义务。

　　4.2.2 乙方采用的主要技术标准是：

　　（1） 国家和地方的现行政策、法规、技术规程和规范。

　　4.2.3 设计合理使用年限为 10年。

　　4.2.4 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

　　4.2.5 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第五条 违约责任

　　5.1 乙方对设计资料及文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度乙方责任大小向甲方支付赔偿金。赔偿金由双方商定，最高额为全额设计费。

　　5.2 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　第六条 其他

　　6.1 本工程设计资料及文件中，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商、甲方需要乙方的乙方员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

　　6.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　6.3 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成的按下列两种方式解决：

　　（一）提交工程所在地仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

　　6.4 本合同一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份。

　　6.5 本合同经双方签章后生效。

　　6.6双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　6.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方名称： 乙方名称：

　　法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）

　　委托代理人：委托代理人：

工程工程合同 篇2

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：承建XXXXXXXXXX车间，附属工程：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　①、钢构隔音覆盖厂房;

　　②、设备基础;

　　③、排音管道及电缆沟。

　　二、承包方式：包工包料。

　　三、乙方施工时必须确保安全，责任自负。

　　四、决算方式：按实际工程量决算。

　　五、工程造价：

　　1、附属钢构隔音覆盖厂房：( 元)。

　　2、设备基础：( 元)。

　　3、排音管道及电缆沟：( 元)。

　　以上三项合计为：( 元)。

　　六、乙方必须按图纸及工程预算书规定进行施工，保证质量。

　　七、付款方式：由乙方垫资施工，工程全部完成验收合格后15天内，根据实际决算价一次性付清全部工程款。

　　八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程工程合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　为共同搞好 的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的木工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：2、工程地点：4、工程承包方式为包工不包料。工程施工内容：图纸内所有木工工程量，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。

　　5、双方商定本工程工期全部施工及安装项目。即自年 月 日起计。

　　6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

　　7、承包范围及价格：范围：模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格：按模板展开实面积，每平方米26元（含基础）。

　　二、甲方工作

　　1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。

　　2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

　　3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

　　4、及时履行乙方的其他协助义务。

　　三、乙方工作

　　1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

　　2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

　　3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

　　4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。

　　5、乙方必须无条件服从甲方管理安排

　　四、关于工程款及结算的约定

　　1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。

　　2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%

　　3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。

　　4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；

　　五、关于材料供应的约定

　　1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。

　　六、关于双方责任的约定

　　1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。

　　2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，

　　违反操作常规，造成人员伤害，责任由乙方全部负责。

　　3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

　　七、关于设计与施工及验收的约定

　　1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

　　2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的.材料浪费）等费用清单。

　　3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

　　八、奖赏和违约责任

　　1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。

　　2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

　　九、合同份数

　　本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　十、其它

　　本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。

　　甲 方： 乙 方：

代表人： 代表人：

年月日 年月日

工程工程合同 篇4

　　工程名称:_________

　　委托方(甲方):_________

　　代理方(乙方):_________

　　签订日期:_________年_________月_________日

　　一、建设工程基本情况:

　　1.工程名称:_________;

　　2.招标范围:_________;

　　3.建设地点:_________;

　　4.工程规模:_________;

　　5.工程投资额:_________。

　　二、建设工程实施条件:

　　1.工程批准文号及时间:_________;

　　2.图纸设计单位及交付时间:_________。

　　三、招标、计价及评标定标方式:

　　1.招标方式:_________;

　　2.计价方式:_________;

　　3.评标办法:_________。

　　四、代理业务范围:

　　拟定招标方案;

　　拟定招标分告或者发出投标邀请书;

　　派员组织申请人报名登记;

　　审查报名申请人投标资格;

　　编制招标文件;

　　组织现场踏勘和答疑;

　　编制标底;

　　组织开标、评标;

　　参与开标、评标;

　　五、代理方的义务:

　　1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;

　　2.在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务,不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;

　　3.有义务向委托方提供招标以及相关的招投标资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作;

　　4.对影响公平竞争的有关招标投标内容保密,代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;

　　5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;

　　6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　六、代理方的权利:

　　1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;

　　2.依据国家有关法律法规的规定,在授权范内办理委托项目的招标工作;

　　3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;

　　4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

　　七、委托方的义务:

　　1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);

　　2.在履行本合同期间,委派熟悉业务,知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;

　　3.在双方约定的期限内,对代理方提出的书面要求在日内做出书面的回答;

　　4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;

　　5.对影响公平竞争的招投标相关问题的保密;

　　6.在规定的有效期内签订完工程施工合同,并在签定合同后7日内提交XX市招标投标管理中心备案;

　　7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整,应书面提前一周通知乙方,以便调整相应的工作安排。

　　八、委托方的权利:

　　1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;

　　2.有权了解招投标活动的计划安排,并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;

　　3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;

　　4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;

　　5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。

　　九、招标代理服务费的收取办法:

　　1.受托方向委托方收取中标价的_________%或人民币(大写)_________代理咨询服务费;上述费用中:

　　含甲方缴纳的发布媒体服务费;

　　含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;

　　不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费

　　不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。

　　2.此代理咨询服务费于:

　　本协议签订后,委托人先预付%余款在领取合同备案通知书后一次性付清;

　　领取合同备案通知书后一次性付清;

　　委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清:_________。

　　十、委托方指定联系代表人:

　　姓名:_________

　　职务:_________

　　十一、违约、争议:

　　1.双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

　　2.由于一方违约造成的损失,由违约方承担,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;

　　3.由于违约造成第三方(中标人)损失的,也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失;

　　4.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力;

　　5.委托方与受托方在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下方式解决争议:

　　双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;向有管辖权的人民法院起诉。

　　十二、合同份数及分送责任:

　　1.本咨询合同正本贰份,双方各执壹份,副本_________份,甲方_________份,乙方_________份,_________壹份;

　　2._________市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。

　　委托方(甲方)(盖章):_________ 代理方(乙方)(盖章):_________

　　法定代理人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

　　法定代表人委托人(签字):_________ 法定代表人委托人:(签字)

　　单位地址:_________ 单位地址:_________

　　联系电话:_________ 联系电话:_________

　　邮政编码:_________ 邮政编码:_________

　　开户银行:_________ 开户银行:_________

　　银行账号:_________ 银行账号:_________

　　签订地点:_________ 签订地点:_________

　　附件:

　　委托书

　　兹委托_________代理_________(工程名称)_________(工程内容)的(设计监理施工设备)招标事宜,有效期限为_________。

工程工程合同 篇5

　　甲方：xxxx (身份证号码：)（以下简称甲方)

　　乙方：xxx（以下简称乙方）

　　甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就通辽市开鲁县（ ）项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：

　　一、甲方义务与责任

　　1、本着对通辽市开鲁县（ ）项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对通辽市开鲁县（ ）项目的合同签订给予配合把关。

　　2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的施工合同。

　　二、乙方义务与责任

　　1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

　　2、本着甲方对（ ）工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。

　　三、报酬支付

　　1、在甲方帮助乙方取得这一项（ ）工程施工承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程费 6 %。

　　2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。

　　四、违约责任

　　（一）甲方违约责任

　　1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目

　　再接受任何的第三方服务（承建商）。

　　2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。

　　3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。

　　（二）乙方违约责任

　　1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

　　2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。

　　五、保密

　　在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。

　　本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。 如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　见证人：

　　xxxx年xx月xx日

【有关工程工程合同范文锦集五篇】相关文章：

1.有关工程工程合同范文锦集8篇

2.有关工程工程合同范文锦集7篇

3.有关工程工程合同范文锦集9篇

4.工程工程合同范文锦集10篇

5.工程工程合同范文锦集7篇

6.工程工程合同范文锦集9篇

7.工程工程合同范文锦集六篇

8.【精华】工程工程合同范文锦集7篇