工程合同_953

有关工程合同范文八篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，能够利用到合同的场合越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编帮大家整理的工程合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

工程合同 篇1

　　发包方（全称）：**（以下简称为甲方）

　　承包人（全称）：*** （以下简称为乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电焊工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：**中学电焊维修工程

　　2、工程地点：学校操场栏杆及乒乓球场。

　　二、工程承包范围与承包方式

　　1、承包范围：学校主路东栏杆围墙进行维护维修；同时焊接安装八个乒乓球台架子。

　　2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式承包。

　　三、合同工期

　　1、土方开工日期：定为20xx年11月10日

　　2、工期要求：预计工期一个月。

　　四、质量标准

　　1、工程质量标准：按规范要求施工，并服从甲方的要求。

　　2、因乙方施工原因产生的事故，均由乙方承担。

　　3、乙方必须做好施工安全预案，该预案必须经甲方认可。

　　4、乙方于本合同签订三日内，向甲方交纳1000元质量保证金。

　　五、合同价款

　　本合同内所有工程量按中标预算价格计算，不得擅自提价，工程实际总价不得超出中标价格，超出部分甲方不予承担。

　　六、付款方式：

　　1、乙方应向甲方提供相应金额的工程建筑发票，否则甲方有权延迟付款，并不视为甲方付款违约。

　　2、工程全部完成，甲方支付乙方总成工程款的70%并退还保证金；

　　七、竣工验收

　　本合同所指竣工验收合格为经甲方签字确认的，对本合同范围内的工程颁发的竣工验收证明内注明的通过日期。

　　八、履约保证金、违约责任

　　1、乙方有下列情形之一的，甲方有权终止本合同，并由乙方承担全部责任：

　　乙方无故停工达三天以上，且经甲方催促仍不复工的；因乙方原因出现安全、质量事故，或文明施工无法达到合同要求，经甲方通知整改后未能有效整改方案的；乙方未经甲方同意擅自转包，分包工程的，甲方除追究责任外，乙方还必须支付本工程造价的15%违约金》；其它严重违约或严重损害甲方利益的行为的。

　　2、甲方终止合同后，乙方不得以任何理由要求甲方支付款项或退还款项，甲方有权要求乙方承担由此造成的一切损失。

　　九、本合同未尽事宜另行协商，商定条款与本合同同时有效。

　　十、本合同一式贰份，甲、乙方各份，双方签字并交清保证金后生效。

　　甲方（签章）：

　　法人代表：

　　乙方承保人：

　　20xx年1月6日

工程合同 篇2

　　委托方（甲方）：

　　地址：

　　被委托方（乙方）：北京艾琳德环保科技有限公司

　　开户银行名称：交通银行股份有限公司北京望京支行

　　开户银行账号: xxxx

　　公司地址：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《室内空气质量标准》（GB/T18883-20xx）、法规的规定，经甲、已双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就委托方指定区域室内空气净化治理施工工程事项达成一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：北京美英华达投资顾问有限公司办公室室内空气治理工程办公区室内除装修有害气体及异味施工。

　　1.2 工程地点：

　　1.3施工内容：除装修有害气体施工

　　二、工程委托范围：

　　2.1净化工程具体包含：1.室内装修污染空气处理；2.现有家具有害有机挥发物质消除；3.装修异味消除；

　　2.2治理项目：甲醛、苯、TVOC（总挥发性有机化合物）

　　2.3治理项目：治理后室内空气中上述污染物比治理前（初检数据）明显降低，达到国家《室内空气质量标准》，以复检数据 与国家标准数据对照值为依据。

　　2.4治理后复检

　　2.4.1甲、乙双方按国家规范或双方确认的项目或约定的治理指标（见2.2）要求复检验收。

　　2.4.2、乙方在治理结束后3天至7天内（产品技术要求时间），预检验收所治理工程，并出据复检报告，若约定治理项目在施工工期达不到治理目标，将执行违约责任条例中的规定。

　　三、合同工期：

　　工期： 天。拟从 年 月 日开始施工，至 年 月 日完成；具体开工日期以甲方正式通知进场为准。

　　四、质量标准：

　　按照治理合同、室内空气净化工程治理方案，达到国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-20xx（20xx版）。

　　五、工程委托方式：

　　5.1本合同采用按建筑平方米综合单价的方式。

　　5.2综合单价包括：人工、材料、设备、管理、技术及安全文明施工等。

　　六、合同价款

　　6.1 面积金额：合同含税按建筑平方米综合治理面积计算,单价RMB 30元/平方米，治理总建筑积为： 平方米，合同总价为RMB ，大写 元整 。

　　七、付款方式和约定

　　7.1甲方在签订合同时向乙方支付合同预付款（总价50%）RMB ，大写： 。

　　7.2施工完毕同时提交验收报告后，甲方向乙方支付合同总额余款RMB ，大写：人民币 元整；

　　7.3甲方付清所有合同款项后，乙方须在7日内提供正式发票。

　　7.4甲方在正式签订本合同后3日内应向乙方支付合同首付款，乙方收到首付款后按照甲方要求日期正式开工。

　　7.5由于乙方原因延误，每逾期开工一天，按预付款金额的1%偿付给甲方违约金。

　　7.6验收合格后7日内甲方应向乙方支付合同尾款，每逾期一天，按逾期付款的金额1%偿付给乙方违约金。

　　八、甲方职责

　　8.1 及时确认治理范围点，并在入场前作好室内清洁工作，不留施工余料，确保装修完工及室内现场具备施工条件；如因甲方原因，室内现场未具备乙方提供的施工方案要求的室内施工条件的，造成损失由甲方承担，工期相应顺延。

　　8.2负责向乙方提供水、供电源连接点，配合施工人员施工中的用水用电，施工期间水电费由甲方承担。

　　8.3负责组织人员对工程实施监理协调相关工作。

　　8.4须在收到乙方验收通知书后两日内签字认可完成，有通风系统须正常开启，保持室内光线充足，开窗通风。

　　九、乙方职责

　　9.1进场施工前，应向甲方报送乙方项目部管理人员名单。

　　9.2乙方项目部如需变更人员安排、设备、施工方案等，必须提前书面通知甲方并经同意方可变更。

　　9.3 乙方应在开工前向甲方提供施工治理方案，并严格按照施工治理的方案施工。

　　9.4乙方应遵守政府有关部门对施工噪声、施工现场环境卫生、垃圾清运、施工人员管理等规定，并按要求办理相关手续，服从管理。

　　9.5工程竣工验收后乙方人员和设备等应在1天内退场完毕，做到工完场清。

　　9.6在治理过程中由于乙方操作不当而给甲方造成的直接经济损失均由乙方承担。

　　9.7所使用的治理药剂均为国家检测合格产品。

　　十、暂停施工、工期延误

　　10.1 乙方应当按合同约定的开工日期开始本工程的施工并在规定的完工日期或以前完成本工程。

　　10.2 乙方的实际开工日期应以甲方签发的开工令为准

　　10.3 乙方不能按时开工，应在接到开工通知后立即以书面形式向甲方提出延期开工的要求并说明理由。

　　10.4 因甲方的原因造成委托方不能在本合同约定的开工日期开工，甲方应正式通知乙方，延期开工并相应顺延工期。

　　10.5甲方认为确有必要暂停施工时，应向乙方发出暂停施工令，乙方应按甲方指令停止施工，并妥善保护已完工程。因甲方原因造成暂停施工的，工期相应顺延。

　　十一、竣工验收

　　11.1 竣工验收流程

　　完成合同约定的全部内容后，乙方应当先进行自检，自检后向甲方提交竣工验收报告申请。

　　11.2 竣工日期的认定：竣工日期为甲方在竣工验收检测报告上签字同意的日期。

　　十二、合同的生效、争议、解除和终止

　　12.1 本合同自甲方与乙方双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后即生效。

　　12.2本履行合同过程中发生争议，首先本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，甲、乙双方同意以向工程所在地人民法院起诉的方式解决。

　　12.3合同签订后，甲乙方不可单方解除本合同；

　　12.4所有本合同约定的双方各自的全部义务履行完毕，本合同即告终止。

　　十三、其他约定

　　13.1在合同履约过程中，甲乙双方均应以书面形式及时，准确地通知对方应通知的事项；

　　13.2本治理合同仅对以上约定事项负责，如果治理结束后，空气质量验收检测前甲方因再次装修或添置家具，改装等原因引起新的污染，则乙方不承担任何责任。

　　13.3治理过程中，如因甲方造成的治理时间变化，则治理工期顺延，若因不可抗拒的因素影响治理期，经双方协商后，治理期顺延。

　　13.4治理过程中乙方应严格执行安全操作规范，作好安全防护工作，乙方因操作不当造成自身的安全事故由乙方负责。

　　13.5 在工程结束经乙方检测合格后，甲方对检测结果若有异议，甲方会出资请具备资质的检测机构做第三方检测，双方最终以检测机构出具的检测报告为最终报告。若检测机构出具的报告不合格，甲方将扣除乙方的工程余款；或乙方安排在一周内重新施工一次。第二次施工完成后，由乙方出资请具备资质的第三方检测机构重新检测，若能达到合格标准，甲方付乙方全款。

　　13.6本协议中未尽事宜，按国家相关合同法律条款进行。

　　本合同一式两份，甲乙双方各保存一份,具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：北京艾琳德环保科技有限公司

　　（公章） （公章）

　　委托代 理人签字： 委托代理人签字：

　　签订日期： 签订日期：

工程合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同甲方委托乙方对 配送板材、轻钢龙骨等装修材料。为维护双方利益，在公平、诚实原则下，经协商一致签定以下协议：

　　第一条 采购行为实施：

　　1， 负责确定乙方配送材料品种、材料标准、等级、数量，乙方所送材料的价格由乙方与 确定。

　　2， 项目部根据与乙方所确定的材料品种、数量、价格向公司采购部提交签字申请配送单，采购部负责向乙方发单，乙方根据公司采购部所发的要货单送货。

　　3， 乙方所送货物由项目部收货，验货并签字，结账以项目经理签字收货单据为准。

　　4， 乙方必须确保所送材料符合项目部确定的质量标准，若项目部发现乙方所送材料为假货，甲方采取假一罚十处罚，若乙方所送材料不合格，乙方必须完全退货并承担响应责任。

　　5， 乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产

　　第二条 质量标准：

　　1. 按照相应国家标准和项目部与乙方协议标准执行

　　2. 对于显而易见的产品缺陷，甲方应该在收货后 1 日内通知乙方;

　　3. 对于非显而易见的产品缺陷，甲方须在发现瑕疵后 7 日内书面通知乙方，否则视为产品符合要求。

　　4. 因产品质量问题给甲方造成损失的，乙方要承担全部赔偿责任。

　　第三条 送货与交货

　　1. 乙方送货的材料乙方须在收到甲方订单 2 日内将货物送至甲方指定的地点，

　　2. 乙方送货的`材料，如有特殊情况，需在 1 日前通知，甲方应及时履行收货义务，但出现产品不符合要求或交货时间不符合约定的情况，甲方有权拒绝收货。

　　3. 乙方应按甲方的要求提供完整的产品资料。包括货物清单、产品出厂检验报告、环境检测报告、质保书使用说明书、产品

　　第四条 结算

　　甲乙双方每月 日结算一次(结上月一日到三十日的货款)，乙方必须在次月的二十到二十五日将上一月度的结算清单送到甲方采购部，以便甲方核对账目，否则货款顺延到下月结算,具体结款时间为乙方提交结算清单后的下一个月的二十五日到三十日。

　　第五条 违约处理

　　1. 乙方在履行合同过程中不得有以次充好、假冒伪劣、虚报产品等级、虚报产品数量等违背诚实信用的行为，否则一经发现将处以人民币5万至10万元不等的罚款。

　　2. 甲、乙双方在签订合同过程中知悉对方商业秘密后，无论合同是否成立，未经对方许可，不得将该商业秘密自己使用或泄露给他人使用，否则应按照所得利润的 倍赔偿给对方作为经济补偿，涉及刑事责任的将另行追究。

　　第六条 合同期限

　　本合同有效期为乙方开始配送材料到工程结束结清账款为止。

　　第七条 其他

　　1. 本合同双方应严格遵守，未尽事宜应及时协商并签订补充协议;不能达成协议的可向甲方或合同履行地人民法院诉讼。

　　2. 如以前有协议与本合同相抵触的，以本合同为依据。

　　3. 本合同一式 份，经双方签字后生效，甲乙双方各执 份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇4

　　甲方：_______________________（委托人）

　　乙方：_____________________（检测机构）

　　根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

　　工程概况

　　工程名称：________________________________________

　　工程地址：________________________________________

　　工程性质：□ 房建 □ 市政 □ 其他

　　建设单位：________________________________________

　　设计单位：________________________________________

　　监理单位：________________________________________

　　总承包单位：______________________________________

　　施工单位：________________________________________

　　工程报建编号：____________________________________

　　工程所属区县：____________________________________

　　质监站：__________________________________________

　　第一条 检测项目

　　甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）：

　　□建筑材料检测 □主体结构工程检测 □地基基础工程检测

　　□钢结构工程检测 □室内环境检测 □变形测量

　　□建筑节能检测 □市政道路工程检测 □建筑机械检测

　　□建筑幕墙工程检测 □通风与空调工程检测 □基坑监测

　　□装饰装修材料有害物质检测

　　□其他：________________________________________。

　　具体的检测项目、数量及检测参数见附件一。

　　第二条 检测标准

　　双方约定的检测标准：_______________________________________________________________。

　　具体检测项目的执行标准见附件一。

　　第三条 检测费用的核算与支付

　　（一）双方同意按照下列第______种计算方式核算检测费用。

　　1．本合同各检测项目单价见附件一，根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。

　　2．本合同各检测项目单价见附件一，总检测费用为_____________元。

　　3．________________________________________________________________________________。

　　（二）双方同意按照下列第______种支付方式支付检测费用。

　　1．自本合同签订之日起_____日内，甲方支付全部检测费用。

　　2．自乙方提交检测报告之日起______日内，甲方支付该检测项目的检测费用。

　　3．自本合同签订之日起每______日，甲方按乙方实际完成的检测数量支付检测费用。

　　4．____________________________________________________________________________ 。

　　（三）甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。

　　第四条 检测报告的交付

　　（一）乙方交付检测报告时间的约定见附件一。乙方交付检测报告一式______份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

　　（二）双方约定按照下列第______种方式交付检测报告。

　　1．甲方上门提取检测报告。

　　2．乙方送检测报告给甲方。

　　3．_____________________________________________。

　　第五条 检测样品的运输

　　双方约定按以下第______种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

　　1．甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

　　2．乙方到工程现场收取检测样品，并承担相应运输费用。

　　3．乙方到工程现场收取检测样品，甲方承担相应抽样及运输费用。

　　4．___________________________________________________________________________。

　　第六条 甲方的权利义务

　　（一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

　　（二）双方签订本合同后，由甲方在开展检测活动之前，将本合同报送建设主管部门指定的机构进行登记。当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

　　（三）甲方授权__________________为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

　　（四）甲方应于检测活动开始前______日内向乙方提供附件二所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

　　（五）委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

　　（六）在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用本市统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

　　（七）检测项目属于工程类检测的，甲方应提前______日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

　　（八）甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

　　（九）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

　　第七条 乙方的权利义务

　　（一）乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估认可证书及其附表的复印件。

　　（二）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

　　（三）检测项目属于工程类检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

　　（四）乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

　　（五）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

　　（六）对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应使用该系统实施检测和管理，并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。

　　（七）检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后______日内通知甲方。

　　（八）在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

　　第八条 对检测结论异议的处理

　　甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

　　第九条 违约责任

　　（一）甲方逾期支付检测费用的，每逾期一日应按未支付费用______的______%向乙方支付违约金。

　　（二）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

　　（三）乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的______%向甲方支付违约金。

　　（四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

　　（五）其他违约责任：______________________________________________________________。

　　第十条 其他约定事项

　　__________________________________________________________________________。

　　第十一条 争议的解决方式

　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）。

　　第十二条 附则

　　本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式______份，双方各执______份。

　　甲方：____________（盖章） 乙 方：____________（盖章）

　　住 所：__________________ 住 所：__________________

　　法定代表人：______________ 法定代表人：______________

　　委托代理人：______________ 委托代理人：______________

　　开户银行：________________ 开户银行：________________

　　账号：____________________ 账 号：__________________

　　邮政编码：________________ 邮政编码：________________

　　单位电话：________________ 单位电话：________________

　　传 真：__________________ 传 真：__________________

　　联系人：__________________ 联系人：__________________

　　联系人手机：______________ 联系人手机：______________

　　合同订立时间：________年_______月______日

　　合同订立地点：______________________________________

工程合同 篇5

　　(一)分包与转包

　　1.转包合同。①概念。转包合同，指承包人以营利为目的，将承包的工程"全部"交由第三人完成的行为。②法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的，发包人有权解除建设工程施工合同(《建设工程施工合同解释》第8条);(c)收缴当事人已经取得的非法所得。

　　2.分包合同。

　　(1)合法分包合同。合法分包合同，指建设工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后，依法将其承包的"部分"工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件：①经发包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;④分包人具有相应的资质;⑤只能分包一次，分包人不得再分包。

　　(2)违法分包合同。违法分包合同，指承包人违反法律的强制性规定而与第三人订立的分包合同。下列违法分包合同均属无效合同：①承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;②分包人不具有相应的资质;③承包人将自己承包工程的主体结构分包给第三人;④分包人将其分包的工程再分包。

　　(3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同，工程质量不合格的，分包人与承包人对发包人承担连带责任。具体而言：①分包合同有效的，分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任(《合同法》第272条第二款)。②违法分包或者非法转包的，因建设工程质量发生争议，发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(《建设工程施工合同解释》第25条)。

　　(二)建设工程施工合同无效的情形

　　下列建设工程施工合同无效：①非法转包合同。②违法分包合同。③承包人未取得或超越相应资质的。但是，承包人在建设工程"竣工前"取得相应资质的，不按无效处理。④没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。⑤建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

　　(三)建设工程施工合同无效时实际施工人的权利

　　1.实际施工人的工程价款请求权

　　(1)建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。

　　(2)建设工程施工合同无效，建设工程经竣工验收不合格，经修复后验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。修复后经竣工验收不合格的，实际施工人无权请求支付工程价款。

　　2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人。

　　(1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。

　　(2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时，人民法院"可以"追加转包人或者违法分包人为"本案当事人"。需要注意两点：①法院是"可以"追加，而不是"应当"追加。②法院可以追加发包人为"当事人"，即追加为无独立请求权的第三人或者追加为共同被告(《建设工程合同解释》第26条)。

　　(20xx-3-62)甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是错误的?

　　A.乙、丙之间分包合同有效

　　B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同

　　C.丙可以乙为被告诉请支付工程款

　　D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人

　　【答案】ABD

　　(20xx-3-59)甲公司将一工程发包给乙建筑公司，经甲公司同意，乙公司将部分非主体工程分包给丙建筑公司，丙公司又将其中一部分分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格，甲公司欲索赔。对此，下列哪些说法是正确的?

　　A.上述工程承包合同均无效

　　B.丙公司在向乙公司赔偿损失后，有权向丁公司追偿

　　C.甲公司有权要求丁公司承担民事责任

　　D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得

　　【答案】BCD

　　(四)承包人的优先受偿权

　　1.承包人优先受偿权的构成要件

　　构成要件有四：①建设工程合同有效;如果合同无效，承包人不享有优先受偿权;②发包人不支付到期价款;③经承包人催告后，发包人在合理期限内仍未支付;④建设工程在性质上适宜折价或拍卖。

　　2.承包人优先受偿权的行使

　　根据《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(20xx年6月)，承包人行使优先受偿权具有以下效力与限制：①承包人有权以建设工程折价或者以拍卖建设工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。②承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建设工程上设定的抵押权。③消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人。④建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

工程合同 篇6

　　建设单位：（以下简称甲方）

　　承建单位：(以下简称乙方)

　　经甲乙双方充分协商，甲方将下列景观工程任务委托乙方进行施工承包，为明确双方职责，特制定本合同，希共同遵守。

　　一、工程名称及建设地点：

　　1、工程名称：xxxxxxx

　　2、建设地点：xxxxxxx

　　二、工程范围：

　　按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程

　　三、工程总造价：

　　合同总价含费用确定合同价款为人民币（人民币）￥元，大写：佰拾万佰拾元角分）。

　　四、工期：年月日至年月日，共计叁年

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、甲乙双方负责完成的工作：

　　a)甲方负责完成的工作：

　　i。在开工前三天内完成“三通一平”（包括进场道路）接通水、电，带给材料和工具存放仓库，然后为乙方人员的住宿及现场办公带给方便。

　　ii。甲方委派许志敏同志为工地代表，对工程进度、工程质量进行监理、督促乙方按规定搞好各项技术资料报表整理及处理其它事宜。

　　b)乙方负责完成的工作：

　　i。乙方负责的绿化景观设计在开工前三天内完成组织施工图会审、编制详细的施工计划，然后并送交甲方，经甲方确认后，作为乙方施工及甲方检查监督执行施工进度的依据。

　　ii。保质、保量，按时完成所承包的工程项目，服从甲方现场人员及监理的指导。

　　iii。自觉遵守甲方的有关规定，爱护公物，不损坏甲方设施。

　　七、乙方务必严格按照设计施工图纸，施工技术规范进行施工。

　　因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成甲方的损失均由乙方负责。

　　八、工程验收：

　　a)工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算，设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收，然后如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到贴合要求为止。

　　b)工程竣工验收透过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方。

　　c)该工程养护期为三年，如在养护期内出现质量问题，然后甲方立即通知乙方，由乙方在接到通知十天内派出人员进行处理。

　　d)本工程至年月日，苗木成活率为100%。期间，乙方应对死亡的苗木进行补植。

　　九、其他事项：

　　a)在施工中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、礼貌施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。

　　b)乙方负责办理进出的一切手续，其他对外手续由甲乙方共同办理。

　　十、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开

　　始施工。

　　十一、本合同自签订之日起生效，到甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　十二、本合同未尽事宜，共同协商解决，双方签订的其他条文同具法律效力。

　　本合同正本一式两份，双方各执一份，副本二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：xxxxxxx乙方：xxxxxxx

　　代表：________________代表：_________________________

　　签约地点：___________________

　　签约时间：______年____月_______日

工程合同 篇7

　　甲方： 身份证号 乙方： 身份证号 丙方： 身份证号 丁方： 身份证号甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。

　　第一条 合伙宗旨：

　　在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。

　　第二条 合伙经营项目和范围：

　　包工包料的方式合伙承包对外以

　　第三条 合伙期限

　　合伙期限为____个月，自月年 月

　　第四条 出资额、方式

　　各方均以现金方式出资，各出25%，计人民币元（启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

　　第五条 盈余分配与债务承担

　　1．盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占25%。

　　2．债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占25%。

　　第六条 各方的的权利

　　1．甲方权限是：

　　(1)刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作；

　　(2)对合作事业进行管理；

　　(3)对各项开支进行签字；

　　(4)支付合伙债务；分配合伙盈利。

　　2．乙方的权利：

　　(1)全面工程施工进展的管理；

　　(2)听取负责人开展业务情况的报告；

　　(3)检查合伙帐册及经营情况；

　　(4)共同决定合作重大事项

　　3．丙、丁方的权利：

　　(1)各种材料的进出购销；

　　(2)听取负责人开展业务情况的报告；

　　(3)检查合伙帐册及经营情况；

　　(4)共同决定合作重大事项。

　　第七条 禁止行为

　　1．未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

　　2．禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

　　3．禁止再加入其它合伙。

　　4．禁止合伙不利时退伙。

　　5．如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失2倍赔偿。

　　第八条 合伙的终止及终止后的事项

　　1．合作因以下事由之一得终止：

　　(1)合伙期届满；

　　(2)各方同意终止合伙关系；

　　(3)合作事业完成或不能完成；

　　(4)合作事业违反法律被撤销；

　　(5)法院根据有关当事人请求判决解散。

　　2．合作终止后的事项：

　　(1)即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；

　　(2)清算后的盈余，则按按比例分配剩余财产；

　　(3)清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由前期资金承担。

　　第九条 纠份的解决

　　合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸当地人民法院。

　　第十条 本协议自与 订立合同之日生效。 第十一条 本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十二条 本合同正本一式肆份，合伙人各执壹份。

　　甲方签字：__ __（盖章） 乙方签字：__ __（盖章） 丙力签字：___ _（盖章） 丁方签字：__ __（盖章）

　　年 月

工程合同 篇8

　　甲方： (以下简称甲方

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程项目:

　　二、承包方式: 乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。

　　三、质量标准:施工质量双方同意参照《济南市建设工程管理条例》 的规定，卫生间、外墙防渗漏的保修期为5年，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。

　　四、施工期限:XX年4月4日做卫生间渗水修复，4月9日前做完外墙渗水修复。

　　五、工程造价：甲方按照卫生间400元/个，三个卫生间，合计1200元;外墙防水40元/m2,需做50 m2,合计XX元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。

　　六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,先付贰仟柒佰元，伍佰元作为质保金，两年后支付。

　　七、本合同一式两份,甲乙方各执一份,具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　代表：

　　日期：

　　乙方：

　　代表：

　　日期：

【有关工程合同范文八篇】相关文章：

1.有关工程工程合同范文九篇

2.有关工程工程合同范文6篇

3.有关工程工程合同范文五篇

4.有关工程工程合同范文5篇

5.有关工程工程合同范文合集4篇

6.有关工程工程合同范文合集六篇

7.有关工程工程合同范文合集五篇

8.有关工程工程合同范文合集9篇

9.有关工程合同范文5篇