工程合同_561

关于工程合同范文锦集10篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的工程合同10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程合同 篇1

　　甲方（借款单位）________________________________

　　法定代表人：________ 职务：____

　　地 址：________ 邮码：____ 电话：________

　　乙方（贷款行）____________________________________

　　法定代表人：________ 职务：____

　　地 址：________ 邮码：____ 电话：________

　　丙方 担保方：________________________________

　　甲方为承包____ 国（地区）____ 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容，签订本合同，共同遵守。

　　第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书，贷给甲方人民币（大写）________________ 元。

　　第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单，作为付款时审核依据，并作为本合同的附件。

　　第三条 乙方提供的贷款，期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件（略）

　　第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息____ %计算……超过还款期限，逾期部分加收20%利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。

　　第五条 乙方提供本贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同。应即通知乙方并还清贷款本息。

　　第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时。应由甲方的担保单位负责从____ （单位）____ 资金中清偿。

　　第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份，上述三方各执一份。

　　甲 方：单位名称________（公章） 乙 方：单位名称________行（公章）

　　代 表 人____________________ 代 表 人____________________

　　日期____________________ 日期____________________

　　开户银行及帐号____________ 开户银行及帐号____________

　　丙方：担保单位名称____________（公章）

　　代 表 人____________________

　　日期____________________

　　开户银行及帐号____________

工程合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。

　　一、项目经理部主要负责人：

　　二、经营承包主要内容

　　1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。

　　2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。

　　3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。

　　4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。 如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。

　　5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。

　　三、甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导，协助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际问题。

　　2、甲方应对乙方的人事管理、资金使用、财务账目、工程质量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理，定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查，以使工程顺利完成。

　　3、甲方应尽可能对乙方提供人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司《设备、材料管理办法》和公司装备部签订租赁合同。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款，并对其安全、质量、工期、环保及其风险全面承担责任，按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。

　　2、乙方必须服从甲方的管理，积极配合甲方各职能部门认真做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度，严格执行甲方制订的《安全管理责任制和安全管理细则》，确保工程质量和安全生产，做到文明施工。

　　在本项目施工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理，甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元，待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。

　　3、乙方有义务维护甲方的社会信誉，如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响，或发生召甲方法人代表训话受罚等情况，除赔偿用户的损失外，甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。

　　4、乙方在施工中应全面执行国家的《环境保护法》、《水污染防治法》、《水利保护条例》、《矿产资源法》等法律和法规，做好环境保护工作，避免由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏，避免由于施工引起不良后果。

　　5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程，上级管理部门罚款由乙方承担，甲方将再增加10000元/次的罚款。乙方应无条件返工、重建、维修直至工程合格并交付建设单位使用为止。

　　四、工程款项的使用和管理

　　1、项目工程款实行专款专用，任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后，甲方按上述方式扣留管理费及税金、规费。工程款的使用须报请甲方同意批复后才能支付。

　　2、项目如需甲方开具外经证，所需费用由项目承担。项目工程款的使用应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理，乙方所购的材料发票或分包项目的财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定，如没有上述正规材料发票报账，甲方有权按规定税率扣留税款。

　　项目结束后应将项目财务账簿交公司归档，经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。

　　3、项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资，如甲方检查无发放资料，则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。

　　4、乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定，对擅自挪用工程款应视为违纪行为，甲方有权追究其违纪责任。

　　五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准

　　1、甲方委派技术、管理人员人，基本工资按人均/月(含有关规费如社保金、住房公积金、医疗保险费、职工待岗生活保证金等)有项目部承担(乙方支付委派人员工资采取季度预交公司财务方式)，工资由公司人事部门造表发放;委派人员的差旅、通讯等办公费用根据工作岗位需要由乙方按实报销。以上费用从宣布开工人员进场起计算，至工程结束甲方人员离开工地不再返回为止。

　　2、项目部如需公司其他人员到工地处理有关事务，所发生的费用由项目部承担。

　　六、对项目经理部及项目责任人的奖罚和违约处理。

　　1、实现上缴部分达到承包指标并且上缴款交清后，项目结余部分(税后)由项目承包责任人处置，但项目财务应明晰。

　　2、项目部第一责任人实行风险承包，第一责任人应提供风险承包的担保承诺书，如第一责任人不能履约所造成的经济损失，其担保人负连带赔偿责任，担保有效期为项目保修期结束为止。

　　七、其他事项

　　1、如有未尽事宜，双方可协商签订补充条款。

　　2、如发生争议，双方不能协调解决，可向甲方工商注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式两份，双方各执壹份，具有同等法律效力，经双方签字后生效，至项目承包期结束、项目缺陷期后自行终止。

　　甲方代表： 乙方代表：

　　(附身份证及项目经理证等复印件)

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇3

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　装饰工程施工责任合同书

　　发包方（以下简称甲方）：

　　委托代理人：（姓名）联系电话：承包方（以下简称乙方）：

　　承包负责人：（姓名） 联系电话：经考察，甲方同意乙方承包甲方装饰工程任务。为明确

　　双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例：

　　一、工程地址：商丘XX

　　二、工程概况：玻璃雨棚及其它部位的型材

　　三、人工费项目及价格：材料及人工费单价为每个雨棚

　　20元，具体数量以现场项目经理审核为准。

　　四、材料：雨棚玻璃为55钢化加胶玻璃，管材为10

　　215;10加厚镀锌管，连接为不锈钢驳接爪，收口为中性结构胶。

　　五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自备，必须齐

　　全有效。

　　六、付款方式：签订合同后支付订金20元。竣工合

　　格后支付全款。

　　七、工程验收与保修

　　双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

　　1、材料进场后的材料验收；

　　2、基层验收；

　　3、饰面验收；

　　4、细节验收及修补

　　八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，根据合同约定的施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　代表：责任人：________年____月日________年____月____日

工程合同 篇4

　　摘要：工程项目的合同管理不能陷入僵硬的程式化，它是一个动态的过程，在管理中要讲求方式方法，要讲究管理的技巧。本文主要介绍了建设工程施工合同管理的相关内容，仅供参考。

　　关键词：建设工程;施工;合同管理

　　一、合同在建设项目管理中作用

　　1、合同是建设项目管理的重要内容

　　在市场经济条件下，建设项目的实施几乎都是通过签订一系列的合同来实现的。严格履行合同的内容、范围、成本、进度和质量标准、合同的条款等，才能保证项目的正常运行。可以说，离开合同，施工的效果就无法保障，也没有对进度与费用的管理，更不用说采购、人力资源、沟通、风险管理范围。另一方面，合同的成立必须以市场为前提，没有市场，就没有合同。企业承诺的兑现，企业的诚信建设，企业品牌和形象的提升，使企业的市场地位更加牢固，实现可持续发展。合同管理的重要性和必要性在于：（1）依据市场标准建立和规范企业行为，以满足市场的需求，适应市场，参与市场竞争，提高企业的竞争力;（2）企业在履行过程中维护自己的合法权益，提高企业经济效益。

　　2、建设工程合同是法律依据

　　在建设工程中合同是必要的，是处理纠纷的法律依据。建设之初做好合同的制订和签定工作，可有效减少相关纠纷的产生。在建筑市场经济活动中，参建方缺乏法律概念和诚信意识，是不正当竞争行为发生的主要原因。过去很长一段时间内，我们在建设领域法律意识不强，合同概念模糊，产生了很多不必要的纠纷，影响了工程质量、进度及成本。在施工合同履行过程中，施工条件由于受内外部环境的影响，会出现不可预料的变化，且发包人的要求也会出现相应的变化，这就决定了工程施工具有不确定性。这种不确定性可能会使履行合同的环境与签约时有较大变化，从而影响承发包双方的'利益。为了顺利地履行合同，就需要签订正规专业的合同。

　　3、建设工程合同是法律保障

　　建设工程实施过程中，合同已经成为重要的法律保障。在建设前期及准备阶段，将项目中涉及到的一些重要事宜以明确的书面形式作出规定，有利于工程建设的顺利实施。通过合同谈判及签订，合理配置双方责任风险，界定权利与义务的基本关系，可大幅减少后期合同纠纷和违约风险。发包单位和承包单位应全面履行合同约定的义务，否则将承担违约责任。依据《合同法》及相关建筑法，合同是双方当事人行为的最高标准，是项目成功的法律保障。

　　二、在施工合同中经常出现的问题

　　1、签订合同双方法律意识淡薄，合同文本不规范，致使合同有失公正

　　从当前施行的建造施工合同文本看，施工合同中绝大多数条款是对发包方拟定的，其间大多强调了承包方的责任，对业主的制约条款偏少，特别是对业主违约、补偿等方面的约好不详细，也短少卓有成效的处分方法。这不利于施工合同的公平、公正实行，变成施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。

　　有些建造项目在签订合一起为了回避业主责任，不选用规范的合同文本，而选用一些克己的、不规范的文本进行签约。通过克己的、抽象的、迷糊的文本条件，避实就虚，转嫁工程危险。有的乃至依然选用口头托付和政府指令的方式下达任务，待工程完工后，再补签合同，这样的合同底子起不到任何束缚效果。

　　2、合同监管机构不健全，职能分工不明确

　　当前，较多建筑施工公司和监理公司不注重合同管理体系建造，不设置合同管理机构，不明确合同管理程序，不拟定合同监管准则，不明确合同管理部门的功能。同时，缺少对合同的检查和评价，缺少对合同归口管理、分级管理和授权管理机制建造，缺少合同归档管理，使管理信息化程度不高，对合同管理的信息收集、存储、加工和保护手法相同相对落后，合同管理流程比较紊乱，缺少合同管理软件的开发、使用，合同管理手法仍比较落后。建造项目内部资本没有得到有用开发和使用，合同实行的手续不健全，使得合同准则执行不力，合同管理的信息化程度较低，然后降低了合同管理水平。

　　三、加强合同管理的对策

　　1、建立健全的建设合同法律法规

　　健全和完善的法律法规是保证建筑市场的正常运行的重要前提，是工程项目合同管理的基础。通过一系列法律法规的制定，从项目立项审批，工程施行建设标准化管理，规范建筑市场维护建设市场秩序。

　　2、与国际接轨，建立国际统一的管理制度

　　统一建设工程的合同管理及书面材料的要求，建立国际统一的管理制度。合同管理是一个从合同签订至履约结束，进行总结评价，然后吸取经验教训，应用于新项目的动态过程。这一过程的管理制度应与国际接轨，应包括各部门的各个层次，人人树立正确的合约意识。公司应设计具体的合同管理体系，建立合同制度，责任制度，报告制度，审查审批制度，确保项目处于可控状态中。让合同管理更加正规化、标准化以适应国际市场。

　　3、加大相关人员的培训

　　建设工程项目的合同管理是一项复杂的系统工程，涉及到建筑业各专业技术、经济、法律、法规等方方面面，是一种全过程、全方位、科学系统的管理工作。

　　4、重视招投标阶段的合同管理，从源头上把好关，严格维护招投标成果

　　施工合同与工程招标投标管理两项工作是相辅相成、密不可分的。因此，必须对施工合同与招投标关系有正确的认识。工程招投标的过程是施工合同的谈判和订立过程，不要把施工合同与工程招投标管理割裂开来，真正按工作性质科学、合理设置机构及确定职责。使施工合同与招投标工作有机结合起来。在招标文件备案时，招投标管理部门应对其中的合同主要条款严格审查，对条款中不合法、不合理、带有不正当竞争或损害他人利益的内容，应立即提出修改意见，若等中标后订立合同了就很难监管。合同备案管理主要是审核合同价是否与中标价吻合，合同条款是否与招标文件一致，有没有附加一些不合理的补充条款，严格控制在备案阶段就产生“阴阳合同”，维护招投标成果，切实保证合同双方的合法权益。

　　5、提高建筑施工单位的法律意识和风险防范意识

　　施工企业必须加强企业整体的普及合同法制教育，尤其是建筑行业的合同管理人员应认真学习有关法令、法规，把握专业技术知识，进步法令意识，对所签施工合同的标的、规范、质量要求、价款付出方法以及合同的履约期限、违约责任等做出详细清晰的解说，精确表达出实在意思。依照公平、公平的准则，紧密合同的内容，符合法令规定，避免呈现歧义，削减因为了解偏差而产生合同纠纷，增强合同的可操作性。

　　除此之外，在项目施行过程中要注意做好与各利益有关方的来往公函、会议纪要、开竣工陈述、改变及其他结算材料的签发与保留，保证有关材料的完整、谨慎、为了保证一切能够作为索赔依据材料的证实力和有用性，一切这些材料的份数在构成时至少要两份，以保证其间一份原件归施工单位持有和保留，为必要时发动诉讼程序搜集好有关依据。

　　结束语

　　21世纪的今天，我国市场经济快速发展，建筑施工行业也得到快速发展，施工企业一定要加强施工合同管理的控制，完善企业管理机制，严格施工合同管理，使合同条款有法可依，降低合同风险，从而提高企业的经济效益。

　　参考文献

　　[1]裘丽娅。浅谈施工合同管理在监理工作中的重要地位[J]。科技创新与应用，20xx，04：227。

　　[2]唐筱。加强施工合同管理对控制工程造价的意义[J]。科技创新与应用，20xx，12：234。

　　[3]高小威。浅谈建设工程施工合同无效的认定[J]。安装，20xx，03：16—19。

　　[4]杨勇，袁炳文。浅谈加强施工合同管理，控制工程造价[J]。科技创新与应用，20xx，10：208。

工程合同 篇5

　　工程名称：_______________

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　_______年______月______日

　　一、合同协议书

　　甲方__________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：

　　１．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

　　２．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

　　（１）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

　　（２）合同协议书；

　　（３）双方签署的合同谈判备忘录；

　　（４）合同专用条款；

　　（５）合同通用条款；

　　（６）中标通知书、投标书和招标书；

　　（７）与本合同有关的其他文件。

　　３．本合同总价款为人民币_______万元。

　　４．本合同工程的施工期为______个月（天），或：自_______年_____月_____日至_______年______月_____日。

　　５．甲、乙双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。

　　６．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。

　　７．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本_______份，双方各执_____份，当副本与正本不一致时，以正本为准。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人：____________ 法定代表人：_______________

　　或 或

　　其授权的代理人：________ 其授权的代理人：___________

　　签字日期：______________ 签字日期：_________________

　　单位地址：______________ 单位地址：_________________

　　联系电话：______________ 联系电话：_________________

　　传真：__________________ 传真：_____________________

　　邮政编码：______________ 邮政编码：_________________

　　开户银行：______________ 开户银行：_________________

　　帐号：__________________ 帐号：_____________________

　　签约日期：______________

　　签约地点：______________

　　二、合同通用条款

　　第一条词语定义

　　在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具有本条所指定的含义：

　　１．甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包方。

　　２．甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。

　　３．乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。

　　４．乙方代表：指由乙方授权负责履行本合同的代表人。又称项目经理。

工程合同 篇6

　　一、合同法对合同的定义：

　　合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

　　二、合同的订立

　　1、 合同订立的形式：

　　1)书面形式 2)口头形式 3)其他形式

　　法律规定或当事人约定采用书面形式的应采用书面形式(施工承包合同和监理服务合同规定采用书面形式)

　　2、 合同订立的方式：

　　要约——承诺的方式

　　1) 要约的概念——希望和他人订立合同的意思表示

　　2) 要约的特征：(以此判断是否构成为要约)

　　a)内容具体确定

　　b)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束

　　3)要约的生效——要约到达受要约人时生效

　　4)要约撤回——要约生效前可以撤回

　　5)要约撤销——要约生效后但受要约人未作出承诺前

　　6)要约失效：

　　a)拒绝要约的通知到达要约人

　　b)要约人依法撤销要约

　　c)承诺期限届满，受要约人未作出承诺(为新要约)

　　d)受要约人对要约的内容作出实质性变更(为新要约)

　　7)要约邀请——希望他人向自己发出要约的意思表示

　　合同法规定：寄送的价目表、拍卖公告、招标广告、招股说明书、商业广告等为要约邀请

　　8)承诺的概念——受要约人同意要约的意思表示(既接受要约)

　　9) 承诺的特征：

　　a) 承诺的内容应当与要约的内容一致

　　b) 承诺应当由受要约人或其代理人向要约人作出

　　c) 承诺应当在要约规定的期限内到达要约人

　　3、 合同内容一般应包括的条款：(参见合同法第十二条)

　　4、 合同成立的条件：(合同关系生效)

　　1) 承诺生效时合同成立

　　2) 当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当时人签字或者盖章时生效

　　3) 采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签定确认书。签定确认书时合同成立。

　　4) 采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

　　三、合同的效力

　　1、 合同的生效的条件(合同内容发生效力的条件)

　　1) 依法成立的合同，自成立时生效;

　　2) 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定;

　　3) 附生效条件的合同，自条件成就时生效;

　　4) 附生效期限的合同，自期限届至时生效。

　　2、 有效合同——依法订立的合同，有效应具备的要件为：

　　1)主体合格

　　2)内容合法

　　3)代理有效

　　4)程序和形式合法

　　3、 无效合同的五种情形：

　　1) 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

　　2) 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;

　　3) 以合法形式掩盖非法目的;

　　4) 损害社会公共利益;

　　5) 违反法律、行政法规的强制性规定。

　　4、 可撤销合同

　　1) 因重大误解订立的;

　　2) 在订立合同时显失公平的

　　3) 一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违反真实意思的情况下订立的合同

　　5、 效力待定合同

　　1) 无权代理、越权代理订立的合同

　　2) 限制行为能力人超越其行为能力订立的合同

　　3) 无处分权人处分他人财产

　　6、 无效合同的确认及其法律后果：

　　1) 无效合同的最终确认权归法院或仲裁机构

　　2) 合同确认为无效，则无效合同自始自终无效

　　3)法律后果为返还财产、赔偿损失、追缴财产

　　7、 可撤销合同在撤销前应按有效对待，一旦被撤销则等同于无效合同，撤销权人应在自知道或理应知道撤销事由之日起一年内行使，利益受损害的一方为拥有撤销权。未经当事人请求，法院和仲裁机构不能主动撤销合同。

　　8、无效免责条款

　　提供格式化条款的一方如果免除自身责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。

　　格式条款有两种以上解释的，应作出不利于提供格式条款的一方的解释，格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

　　四、合同的履行

　　1、 合同履行的原则

　　1) 全面履行原则

　　2) 诚实信用原则

　　3) 守法原则

　　2、 抗辩权

　　1) 先履行抗辩权(不安抗辩权)

　　2) 同时履行抗辩权

　　3) 后履行抗辩权

　　3、 代位权

　　4、 撤销权

　　五、合同的变更和转让

　　1、 合同变更的概念——指对合同的内容进行调整或改变，而主体关系不变。

　　2、 合同变更要当事人协商一致;法律、行政法规要求要办理批准、登记手续的要遵照其规定。

　　3、 合同转让——指合同主体关系的改变(既合同的权利、义务关系的改变)

　　六、合同的解除与终止

　　1、 合同终止的七种情形：

　　1) 债务已经按照约定履行;

　　2) 合同解除;

　　3) 债务相互抵消;

　　4) 债务人依法将标的物提存;

　　5) 债权人免除债务;

　　6) 债权债务同归于一人;

　　7) 法律规定或当事人约定终止的其他情形。

　　2、 合同解除的方式：(由合同当事人一方或各方解除合同)

　　1) 协议解除 (当事人协商一致可以解除合同)

　　2) 约定解除 (根据事先订立的合同，约定解除合同的条件，条件满足时拥有解除权人可以单方面解除合同)

　　3) 法定解除 (当事人根据法律规定的解除合同的条件单方解除合同)

　　3、 法定解除的五种情形：

　　1) 因不可抗力致使不能实现合同目的;

　　2) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

　　3) 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;

　　4) 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

　　5) 法律规定的其他情形。

　　七、违约责任

　　1、 违约的概念——当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的构成违约

　　2、 承担违约责任的方式：

　　1) 继续履行

　　2) 采取补救措施

　　3) 赔偿损失

　　4) 支付违约金或没收定金双倍返还定金等

　　3、 违约责任的免除——因不可抗力导致当事人违约的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。

　　4、 不可抗力——是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。

　　八、合同争议的处理

　　1、合同争议处理的方式：

　　1)和解(协议)

　　2)调解

　　3)仲裁(一裁终局)

　　4)诉讼(二审为终审)

　　2、合同纠纷仲裁的原则：

　　1) 自愿仲裁原则

　　2) 公平原则

　　3) 独立仲裁原则

　　4) 一裁终局原则

　　4、 仲裁程序：

　　1) 仲裁申请和受理

　　2) 组织仲裁庭(由3名或1名仲裁员组成)

　　3) 开庭和裁决(以不公开为原则)

　　九、合同的鉴证、公证

　　1、 合同鉴证——一般由合同的签定地或履行地的合同管理机关进行

　　2、 合同公证——由公证处进行

　　3、 合同鉴证与公证除法律规定必须进行的以外，一般合同实行自愿原则。

工程合同 篇7

　　甲 方：

　　乙 方：

　　甲方因需要购置一批窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资料质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：

　　1、工程慨况及内容：。

　　承包方式；包工包料，不得转包、分包。

　　承包内容：祥见附表。

　　工期：年 月 日至 年 月 日。

　　2、质量标准：

　　保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起 年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。

　　3、造价：

　　工程总价为人民币__15427元整，大写（壹万伍仟肆佰贰拾柒元整）。

　　4、付款方式：

　　工程完工验收合格后30天内全额付清。

　　5、甲方责任：

　　5、违约责任

　　1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；

　　2）由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。

　　3）由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金，乙方工期延误不得超过天（含 天），否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。

　　6、合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第___________种方式解决：

　　1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2）向合同签订地人民法院起诉。

　　7、其他具体规定

　　1）因执行本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。

　　2）执行合同期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。

　　3）执行合同时间为不分周一至周日。

　　4）因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。

　　8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　代表（签字）： 代表（签字）：

　　签约地点：

　　签约日期：

　　年 月 日

工程合同 篇8

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国务院建设部有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：徐庄新村东3排2号加层

　　1.2工程地点：徐庄新村东3排2号

　　1.3工程内容：加层砖混结构

　　第二条 工期

　　计划开工时间： 20xx年6月6日 ;

　　计划完工时间： 20xx年 7 月 6 日

　　第三条 工程质量要求期。

　　本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。

　　第四条 承包方式及合同价款

　　4.1承包方式：包工包料。

　　4.2合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000 元

　　第五条 甲方项目负责人及甲方义务

　　1、甲方义务：

　　甲方向乙方提供水、电接入

　　第六条 乙方义务

　　7.2.3在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。

　　第柒条 材料和设备

　　工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。

　　第八条 安全施工

　　乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　第九条 工程分包

　　本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。

　　第十条 合同的生效与终止

　　本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。

　　第十一条 合同份数

　　本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。

　　甲方盖章： 乙方盖章：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人: 委托代理人:

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇9

　　发包方（以下称甲方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　承包方（以下称乙方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　一、工程内容

　　按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或______单项工程项目的工作内容，具体为：_________部分工程。

　　二、工程期限

　　1、工期总天数_______天；

　　开工日期：______年______月______日；

　　竣工日期：______年______月______日。

　　2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

　　在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

　　三、工程价款、结算及付款方式

　　1、甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　2、质保金：质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　四、建筑材料、设备的供应和采购

　　1、工程材料、设备由乙方采购。

　　2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

　　五、施工与设计变更

　　1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

　　3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

　　六、工程质量管理及验收

　　1、质量标准：工程质量符合___________________标准。

　　2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　七、安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　八、违约责任

　　1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_______向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_______日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币________元。

　　2、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_______%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

　　3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　九、争议的解决

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、签订地点

　　本合同在签订。

　　十一、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份数

　　本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

　　发包人：(公章)

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　组织机构代码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

　　承包人：(公章)

　　法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　组织机构代码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

工程合同 篇10

　　编号：

　　北京市装修施工工程合同

　　甲 方： 乙 方： 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 工程总造价（金额大写）：

　　￥ 元

　　北京市装修工程施工合同条款

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规。经双方协商就 工程的有关事宜达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、施工内容：

　　3、工程期限： 年 月 日开工， 年 月 日竣工。

　　4、承包方式：一切材料乙方自备。

　　第二条：工程做法及合同价款

　　注1：按实际完成工程量依据合同单价进行结算。

　　注2：以上单价为综合单价，包括人工费、材料费、管理费、意外伤害保险费、利润、税金。

　　注3：工程竣工后，由甲乙双方测量核实所发生的工程量并提供结算清单。 注4：本工程保修期为三年。

　　第三条：付款方式

　　1、签合同人员进场甲方付乙方30%的工程款。

　　2、工程验收合格后，付清余款。

　　第四条：工程质量标准及保修

　　1、严格按照《安装分项工程施工工艺规程》及国家现行规范施工及验收。

　　2、进场先进行原材试验合格后，方可进行安装施工。

　　3、整体工程完工，乙方自检合格后报验，并以书面形式通知甲方，验收合格后， 双方办理移交手续；验收不合格，乙方必须在限定时间修改后重新报验。验 收结论以甲方出具的《竣工验收通用表》为准。

　　4、乙方所施工的项目，根据国家有关规定实施保修，竣工验收合格后签订保修 合同，按国家相关规定执行。

　　第五条：甲方工作

　　1、由 全面负责本项目的施工监督工作。

　　2、工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。

　　3、甲方街道报验通知时，及时验收。

　　第六条：乙方的责任和义务

　　1、由 组织过硬的施工队伍，保证所有施工人员持证上岗并能按操作规 程、规范及有关工艺要求进行施工。全面负责工程的施工质量、工期、成本、 安全生产和文明施工。

　　安全生产条款：

　　一、认真遵守安全规程制度和有关安全生产指示，根据本组人员的技术、体力

　　思想等情况，合理安排工作，做好安全交代，对本组人员在生产中的安全 健康负责。

　　1、督促本组人员严格遵守各项安全炒作规程和安全生产规章制度，

　　2、组织搞好安全活动日，开好班前安全会。

　　3、对新调入工人做好现场安全教育。

　　4、经常检查所管人员及现场的安全生产情况，发现问题及时解决或及时上报。

　　5、发生工伤事故要详细记录及时上报，并组织全组人员认真分析，提出防危措 施，发生重大伤亡事故要保护现场，并立即上报。

　　二、工地安全员职责

　　1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，对本工地人员和新上岗的职工进行安 全生产和文明施工的经常化教育。

　　2、督促本工地人员严格遵守各项安全操作规程和安全生产规章制度。

　　3、负责督促和检查个人防护用品的发放和在生产过程中使用情况。

　　4、协助工地负责人对本工地设施、设备进行安全检查。

　　5、及时发现事故隐患，与工地负责人一道采取有效措施，防止事故发生。

　　6、协助工地负责人组织安全活动，制订或修订安全制度。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　本合同订立时间： 年月日（即日起生效）

　　甲方：（章） 乙方： （章）

　　法定代表人签字： 法定代表人签字：

　　电话： 电话：

　　开户银行： 开户银行： 账号： 账号：

【关于工程合同范文锦集10篇】相关文章：

精选工程合同范文锦集六篇10-08

【精选】工程合同范文锦集8篇10-04

【精选】工程合同范文锦集9篇09-23

【精选】工程合同范文锦集八篇09-18

【精选】工程合同范文锦集九篇08-31

【推荐】工程合同范文锦集6篇02-01

关于工程工程合同模板锦集五篇02-05

关于工程合同锦集6篇09-13

关于工程合同06-24

精选工程承包合同范文锦集10篇09-17