安装合同_435

[推荐]安装合同7篇

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编整理的安装合同7篇，希望能够帮助到大家。

安装合同 篇1

　　发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同》及相关法律规定，结合本工程的实际特点，本着互惠、互利、合作、相互信任的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：稻花香酒厂新建工程

　　2、工程地点：318国道旁

　　3、工程内容：完成施工蓝图范围内及现场所需要完成的全部内容。其中：厂房、办公楼、道路硬化、排水管网及辅助配套等工程。

　　4、工程承包方式：乙方(包工包料)，实现工程总承包。

　　5、工程施工时间：年月日至年月日。

　　6、合同价款及付款方式：

　　6.1按施工图纸项目工程用20xx年《湖北省统一定额收费标准》计算，下浮8%。

　　6.2付款方式：按工程形象进度付款。

　　6.3按每月完工的实际工程量付80%。

　　6.4工程竣工验收合格后一月内付至工程总造价95%。

　　6.5结帐方式：必须用现金支付，不能以物抵帐。余款一年后无质量问题全部付清。

　　7、合同风险范围如下：市场物价风险：包括主材根据当时市场价格，材料单价变化幅度，超过±5%以外的风险按合同约定执行，在约定风险外的按当地市场价进行调整。

　　8、合同以外风险范围价款调整方法：因设计变更，工程量增减引起合同价款的变化依据现场工程负责人或工程师实际签发数量及价格进行调整。调整办法是依据工程师实际审签并经甲方确认的工程量乘以合同对应固定单价进行调整，合同中没有适用或类似于变更，增减工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经与甲方协商一致后，按双方书面审签确认的工程量及价格计算调整。

　　9、合同文件中使用的`语言文字，标准和使用法律：

　　9.1适用法律、法规、国家的法律、法规及本省、本市的部门规定或地方法规。

　　9.2适用标准、规范建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装质量检验评定标准。

　　第二条甲方义务

　　1、办理甲方应办的所有手续、平整施工场地，使施工场地具备施工条件的约定时间，已具备施工条件。

　　2、提供施工期间的水源、电源、施工用的路通。

　　3、组织乙方有关人员进行图纸会审及技术交底。

　　4、组织现场交验的时间(开工前三天内)。

　　5、协调保护工作的约定，甲方配合、乙方负责。

　　6、按照合同节点，按时支付工程款(每月25-30日)。

　　7、办理有关所需证件的约定，开工前由甲方办理施工许可证，乙方协助，费用按国家，和省市相关规定分担。

　　第三条乙方义务

　　1、乙方应具备施工相关资质，配齐各种施工及技术人员，保证全文明施工，严格执行有关施工现场的管理的规定，指定一名项目负责人常住现场配备施工技术人员。项目负责人：电话：(24小时开机)

　　2、乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

　　3、乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有关错的，应当及时提出意见和建议。

　　4、施工中严格执行安全施工操作规范及防火、施工规范、质量标准，按期保质完成工程。

　　5、工程用水、用电根据现场挂表，每月抄表经甲、乙双方确认，单价按施工当地物价部门核定价格，最后在应付工程款中扣除。

　　6、乙方要做到文明施工，保持施工现场整洁，做到工完场清，不得扰民及污染环境。

　　7、工程竣工后，乙方用书面形势通知甲方，乙方将向甲方提供竣工验收相关资料及文件。

　　第四条工程变更及签证

　　工程项目及施工方式如需变更，甲、乙双方协商一致签订书面变更协议，同时相应的调整相关工程费用及工期。

　　第五条工期延误

　　1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方同意，工期相应调

　　整。

　　1.1工程量变化和设计变更，导致工期增加的。

　　1.2不可抗拒自然灾害所影响的(天灾、政治、恶劣气候、下雨等)。

　　1.3甲方同意工期顺延其他情况。

　　2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响的，经乙方提去，甲方确认后，工期可以顺延。

　　3、在施工中，停电、停水满12小时或有现场其他原因，经甲方确认后，乙方工期予以相应顺延。

　　4、因乙方提供材料，设备质量不到位而影响工期由乙方承担承担责任，工期不顺延。

　　5、因乙方责任不能按时开工，或中途停工，而影响工期的，工期不顺延。

　　6、因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第六条质量标准及安全生产要求

　　1、甲、乙双方约定本工程施工质量标准，符合国家建筑施工质量验收标准。

　　2、安全生产要求：

　　2.1乙方施工现场必配备安全管理员，对工人进行安全生产教育，并指导安全生产的要求及施工程序。

　　2.2在施工中发生的安全责任事故，甲方不负任何责任，由乙方自负。

　　第七条信誉保证金的管理及退返和违约处罚

　　1、合同签定后，乙方向甲方付保证金150万元(其中签订合同后支付给稻花香酒厂)。

　　2、保证金的退返程序：

　　2.1乙方设备及工人进场开始施工，甲方退返乙方保证金50%(即75万元)待办公大楼，基础完工后全部退返。

　　2.2如果甲方不能按时退返乙方保证金，乙方有权停工，而且工期顺延的同时，乙方按本金收取利息，收取利息的标准是3%。签订合同一个月内，甲方应尽快保证乙方进场施工的一切条件。逾期甲方按照利息向乙方支付，超过二个月，甲方无条件退返保证金，同时视同甲方原合同承包给乙方。

　　第八条组织竣工验收

　　工程竣工后，由乙方书面通知甲方，由甲方负责组织验收，竣工验收必须在半月内完成，逾期不验收视同验收合格。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，盖章签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将***工程交由乙方负责施工。为明确甲、乙双方权利和义务，确定经济关系，共同确保该工程质量、工期的全面完成，经双方协商一致，达成如下条款，以资共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、合同价款：

　　6、质量等级：

　　7、工期： 天（从进场安装之日起）

　　8、发生下列情况时，工期顺延：

　　不可抗力的自然灾害。（如下雨、大风、停电等）

　　设计修改后工程量增加。

　　二、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、向乙方提供施工图纸并进行技术交底；

　　2、提供施工用水和用电接点位置；

　　3、指派 为甲方驻现场代表，对工程质量、进度进行监督。

　　4、协调有关部门做好现场安全保卫、消防等工作。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方须在合同签订前，与甲方签订《施工安全、环境保护协议书》，作为本合同的附件之一，否则，合同为无效合同。

　　2、乙方须在合同签订后2天内，以书面形式向甲方报送管理人员资格证书；

　　3、遵守法律法规和甲方的有关规定，()按规定办理施工所需的证件、批件并承担其费用；

　　4、对施工过程中的质量、工期、消防、安全等负全部责任；

　　5、加强现场文明施工管理，施工中不得影响环境卫生及占道，工程交工前要达到工完场清的要求；

　　6、负责已完工程的成品保护，承担未交付业主之前发生损坏的修复工作。

　　7、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

　　8、质量：如果在施工中，阶段验收为不合格工程，除责成乙方拆除返工重建外，停工整改的'一切费用由乙方负责，不顺延期工期；若工程验收为不合格，甲方不予验收，一切责任和损失由乙方承担。

　　因工程质量问题造成该项目工程倒塌和人畜重大伤亡，其损失和责任由乙方按国家规定全权承担。

　　9、工期：按合同工期执行，每延误一天罚款一千元。施工过程中，如遇人力不可抗拒的灾害，工期顺延。

　　10、转包：乙方不能转包，一经发现甲方有权终止合同，因转包造成的损失由乙方负责。

　　11、进度：乙方不得以任何理由影响工程进度，否则，甲方有权要求更换，由此造成的损失由乙方承担，甲方拒付一切施工费用。

　　12、停工：乙方以不得以任何理由停工。如因资金不足或其他原因停工，合同即告终止，甲方不需征得乙方同意即可更换施工人员，由此造成的一切损失由乙方承担；

　　13、其他施工单位的纠纷：乙方施工进程中与其他施工单位发生的各种纠纷由乙方自行处理，引起的聚众闹事、打架斗殴等事端，造成停工或影响工程进度，所有损失由乙方承担。

　　三、工程质量

　　1、乙方必须按设计要求和施工质量验收规范要求进行施工。

　　2、经检查、检验、验收工程质量不合格，乙方应按业主或监理的整改通知要求进行返修至合格，并承担费用及赔偿由此造成的一切损失。

　　四、工程验收

　　工程施工完毕，乙方须三日内通知甲方组织验收。乙方必须确保工程质量达到合格标准。

　　五、工程保修

　　工程保修期，自甲方与业主办理工程竣工验收签证之日起计算，按国家有关规定执行。保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，由乙方无偿返修，若乙方未及时返修，甲方可自行返修，费用在乙方质保金中扣除。

　　六、付款方式：

　　序号拨款分 次进行金额（元）

　　七、附则：

　　1、本合同履约中发生的变化或未尽事宜，甲乙双方需另行签订补充协议，该协议与本合同有同等效力。

　　2、本合同经双方签章后生效，一式二份，双方各执一份。

　　3、本合同出现争议时，可向人民法院起诉。

　　甲方： 乙方：

　　代表人（签字）： 代表人（签字）：

　　日期：**年**月**日 日期：**年**月**日

安装合同 篇3

　　甲方（承包方）：

　　负责人：

　　乙方（分包方）：

　　负责人：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，现就______________________项目的擦窗机系统安装专业分包事宜达成一致，订立本合同，并遵照执行：

　　一、承包方式、内容及结算方式

　　1、承包方式：

　　2、承包范围：

　　3、工程工期：

　　计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日。

　　4、工程价款：

　　5、结算方式：

　　每月______日，按乙方完成进度实际工程结算，工程完工时付至合同价款的95%，余款5%作为质保金，满______年后一次性付清。

　　二、甲方职责

　　1、甲方管理人员经常进行安全检查，检查后提出意见。

　　2、甲方应及时提供技术支持和技术指导，并且及时协调有关建方的工作，确保工程施工顺利。

　　3、工程开始前，及时向乙方提供图纸，完成技术交底。

　　4、收到乙方竣工通知时，及时安排人员验收。

　　三、乙方职责

　　1、乙方必须严格按照施工图纸及规范要求进行施工，严格执行甲方的工作指令任务，执行国家现行的施工规范及质量规范要求，保质保量，按时完工，乙方所采购的辅材必须是合格产品

　　2、甲方提供的设备，材料到达现场，乙方负责卸货并运到仓库或作业面，乙方对甲方提供的设备和材料负有保管责任，如发生丢失，乙方应赔偿有关损失。但甲方必须给乙方提供仓库。

　　3、乙方对施工过程中的成品和半成品应妥善保管，如发生损坏和丢失应承担修复和赔偿责任。

　　4、乙方必须遵守工地一切规章制度。

　　5、为防止各类安全事故发生，确保各方人员人身安全和安装工作的正常运行，乙方必须遵循以下安全施工管理制度。

　　（1）乙方特种工人，包括电工、焊工等工种，必须持有有效证件。在上岗作业前，乙方必须对工人进行安全教育，杜绝施工中发生违章指挥、违章操作及“进施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋，严禁酒后上岗作业，起重及吊物下严禁通行，严禁攀爬脚手架和吊栏”等规章制度.

　　（2）甲方负责人强令乙方人员违章作业时，乙方人员有权拒绝执行。

　　（3）乙方因施工不慎或违反安全操作规程造成人员伤亡事故和各种经济损失者，其责任和损失由乙方全部承担。

　　（4）乙方应为所属施工人员购买人身意外伤害保险。

　　四、甲方权利

　　乙方违反下列情况之一者，甲方有权单方终止本协议，乙方不得异议，甲方仅须支付乙方工程款的'60%。

　　1、乙方不按国家现行施工规范进行施工，质量未达到国家验收标准；

　　2、乙方不服从甲方、业主、监理方的指挥、安排、监督、验收；

　　3、乙方无理取闹、破坏现场，不保护已经验收的工程或擅自停工。

　　五、乙方权利

　　甲方违反下列情况之一者，乙方有权单方终止本合同，甲方不得异议，甲方需支付乙方完工工程款的95%，余款5%作为质保金，贰年后支付。

　　1、甲方强制乙方人员违章操作，乙方人员拒绝后仍强制要求执行；

　　2、甲方无任何正当理由要求乙方停工，乙方解释无效；

　　3、甲方应提供基本的施工条件，施工图，施工材料和设备等，未能及时提供，乙方提出以后，仍不履行义务的。

　　六、保修

　　工程保修_____年，_____年内因乙方施工质量原因造成管道、线路故障，乙方必须在接到通知后_____小时内无条件赶到现场维修。如乙方违反该义务，则甲方可委托他人履行，维修费用由乙方承担。

　　七、附则

　　1、本合同如有未尽事宜，双方再协商补充。

　　2、本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，供双方共同遵守执行。

　　3、因履行本合同发生争议，双方协商不成时，均可向合同履行地的人民法院起诉。

　　甲方：

　　地址：

　　联系电话：

　　合同履行地：

　　_______年_______月_______日

　　甲方：

　　地址：

　　联系电话：

　　合同履行地：

　　_______年_______月_______日

安装合同 篇4

　　发包方： 以下简称甲方

　　承包方：以下简称乙方

　　依照《 中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，签定本合同，共同遵守。

　　一、工程项目

　　工程名称：道路路灯工程

　　工程地点：内冲村六组至杉木墩林场

　　工程内容：道路单侧路灯基础及灯杆安装工程

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容包工包料承包给乙方（包括路灯基础施工、路灯杆安装、路灯灯具安装调试合格）。

　　三、工程费：

　　安装路灯12套，每套 2380 元包干价（含基础材料及基础浇筑人工费及材料费、立灯杆及灯具安装费用）。 以上合计：贰万八仟伍佰陆拾元整（￥：28560元） 必须按甲方要求施工，如因地质结构致使基础改变（相对于设计图纸设计尺寸超深超宽）而产生费用，经甲乙双方共同协商后解决。

　　四、合同工期：

　　开工日期：二O一二年十月十六日

　　竣工日期：二O一二年十月二十六日

　　如遇下列情况，工期可以顺延：

　　1 、在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上（每次连续四小时以上）影响正常施工。 3 、因不可抗拒的自然灾害及战争而影响施工．

　　五、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场会同甲方意见实际测绘并施工，灯杆基础完成、灯杆及灯具安装完成验收后一次付清。 本协议一式二份甲、乙双方各执一份，双方签章后生效。

　　甲方代表（签章）：

　　年月日

　　乙方代表（签章）：

　　年月日

安装合同 篇5

　　编号： ______________

　　发包人：_______________________________________________________________________

　　承包人：_______________________________________________________________________

　　分包工程名称：_________________________________________________________________

　　施工地址：______________________________________________________________ 区（县）

　　发包人（全称）：_____________________________________________________________

　　承包人（全称）：_____________________________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况及承包工作内容

　　1·1工程名称：__________________________________________________________________

　　1·2工程概况：_________________________________________________________________

　　1·3分包工作内容：____________________________________________________________

　　范围包括：_____________________________________________________________________

　　1·4 工程监理单位 （全称）：_____________________________________________________?_______________________________________________________________________________

　　第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。

　　第三条 合同工期开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

　　第四条 合同价款

　　4·1合同价款为：_________元（人民币）?大 写：_________元?

　　4·2合同价款的确定原则（在确认的方式前划“√”）：

　　经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：

　　（ ）4·2·1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。

　　（ ）4·2·2以（ ）年施工预算或（ ）年施工概算定额为依据：

　　①定额工资单价为：

　　瓦 工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢 筋 工_____元/工日；

　　砼 工_____元/工日；油 工_______元/工日；抹 灰 工_____元/工日；架 子 工_____元/工日；

　　水 暖 工_____元/工日；电 工______元/工日；壮 工_____元/工日；_______；_______；_______ ；

　　② 按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中， 地上结构：_____元/M2；地下结构：_____元/M2；初 装 修：_____元/M2；水 电：______元/M2；________； _________；

　　③分项工程承包：

　　外墙面砖：_______元/M2；屋面防水：_______元/M2；

　　水磨石地面：_______元/M2；水泥砂浆：_______元/M2；

　　内墙普通抹灰：_______元/M2；________；________；________.?

　　（ ）4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）??

　　（ ）4·2·4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按________________标准补偿。

　　4·3对合同价款内容的明确：_______________________________________________________________

　　第五条 合同价款的结算和支付

　　5·1 结算、决算资料：

　　5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。

　　5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

　　5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。

　　5·2合同价款的结算和决算：

　　5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、 确认并共同履行书面结算手续。

　　5·2·2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。

　　5·3合同价款的支付：

　　5·3·1合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

　　5·3·2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的8％，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。

　　5·3·3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

　　5·3·4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。

　　第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

　　6·1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

　　6·2重大伤亡及其他安全事故处理：

　　6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。

　　6·2·2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　6·3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：________________________________________________.

　　第七条 工程质量、验收与保修

　　7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

　　7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。

　　7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

　　7·4对本工程的质量标准，双方约定如下：____________________________________________________.

　　第八条 工期延误

　　8·1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

　　●因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；

　　●设计变更和工程量增加；

　　●发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；

　　●承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；

　　●一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；

　　●发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8·2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。

　　8·3 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：

　　第九条 文明施工

　　9·1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

　　9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。

　　9·3对本工程的.文明施工标准，双方约定如下：________________________________________________.

　　第十条 材料机具供应1·1本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________________________________

　　承包人自备的工具为：______________________________________________________________________

　　双方确认防护用具由______________承担。

　　1·2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（4米内）。

　　1·3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

　　1·4对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________

　　第十一条 文物保护对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。

　　第十二条 发包人的权利及义务

　　12·1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

　　12·2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

　　12·3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　　12·4负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　12·5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。

　　12·6负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。

　　12·7负责组织工程的验收工作。

　　12·8本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。

　　第十三条 承包人的权利和义务

　　13·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过6周岁。

　　13·2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。

　　13·3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___ ％，服从发包人的统筹安排，统一调动。

　　13·4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。

　　13·5承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。

　　13·6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

　　13·7承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。

　　第十四条 违约责任

　　14·1发包人违约责任

　　14·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

　　14·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

　　14·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

　　14·1·4发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。

　　14·2承包人违约责任

　　14·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

　　14·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。

　　14·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　　第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划 “√”）：

　　1、向北京仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向 ___________人民法院起诉。

　　第十六条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。

　　本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

　　第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。

　　第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

　　在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

　　年 月 日

安装合同 篇6

　　一、 工程概况

　　1、甲方将位于 楼的电梯(扶梯)维修工

　　程发包给乙方。

　　2、乙方依据甲方提供的施工图纸的要求进行施工，包括但不限于施工材料的采购、安装及为本系统正常施工和调试运转所必须的验收工作等。

　　3、甲方驻工地联络人： ;乙方驻工地联络人： ;甲、乙双方派驻的联络人均有权代表双方签署同履行本合同相关的文件。

　　4、经甲、乙双方共同确认，待修理的电梯的现状为：

　　_______ ____________________________________________________________________。

　　二、 开工和竣工期限

　　1、甲方应于本合同签署后 日内向乙方提交全套设计图纸及相关技术

　　要求，并且提供符合施工条件的场地。

　　2、乙方在甲方履行完毕本条前款义务且支付了第 笔工程款后 日内完成修理及验收工作。

　　3、因发生不可抗力事件或甲方的变更施工内容行为导致延误工期的，乙方的竣工期限可以相应顺延。

　　三、 承包价款(含原材料购置款)及付款方式

　　1、乙方完成承包工程的总价款为人民币 元。

　　2、甲方按照以下第 种方式支付：

　　a) 分期支付：

　　A.本合同签定后三日内，甲方向乙方支付50%合同款即 元;

　　B.本工程完工后三日内，甲方向乙方支付50%合同款即 元;

　　b) 一次性支付：甲方在本合同签订后 日内，一次性向乙方支付全部工程款 元。

　　3、依甲方要求发生工程内容的增减可以调整本合同价款。甲方应当书面通知乙方工程内容的变更，乙方应在得知变更内容后5日内向甲方提供变更造价方案，甲方应在收到变更造价方案后5日内予以答复并同乙方达成工程洽商，否则乙方有权依据原设计继续施工，如因此延误了工期，竣工日期可以相应顺延。

　　4、在本合同签订后，若乙方施工所用原材料市场价格浮动超过 %，就该浮动部分导致的成本增加或减少，甲、乙双方应另行达成协议予以解决。

　　四、 甲方职责

　　1、负责提供存放装修材料的工作间及施工的'便利条件。

　　2、负责提供修理电梯所需的全部图纸和技术资料。

　　3、负责做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作。

　　4、对工程质量、进度进行验收和检查，并按合同约定按期向乙方支付工程

　　款。

　　五、 乙方职责

　　1、严格按照甲方的要求和图纸认真组织修理。

　　2、做好施工现场安全、保卫、消防、清洁工作。

　　3、对施工场地原有的设备和成品做好保护工作。

　　4、凡因施工不当而造成的设备损坏和人身伤害均由乙方承担。

　　六、 质量标准及验收

　　1、乙方应当提前48小时通知甲方安排工程验收工作，甲方应当派人参加，

　　甲方如果不参加验收，则乙方可以组织自行验收;甲方应当依据乙方的验收结果签署验收报告。

　　2、甲乙双方同意因本工程验收产生的异议由 作出最终的验收结论并依据该机构的验收结论来履行合同。

　　3、甲乙双方同意参照劳动局验收规范及验收方法，对以上确认项目进行验收。

　　七、 工程保修

　　1、本工程质量保修期( )个月，自甲方签署验收报告的次日起计算。

　　2、对于易损性照明灯具(指白炽灯、灯泡)，乙方只负责安装时一次性提供，如需更换，由甲方负责购买。

　　3、甲方在电梯使用过程中造成的划痕、外力变形等损害，乙方可以予以维修，但甲方应支付合理的费用。

　　八、 违约责任

　　1、若甲方因未如期向乙方提供施工所需的便利条件而导致乙方延误工期超过30日的，甲方应向乙方支付相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失，甲方应当依据乙方的实际损失补足。

　　2、若甲方未依据合同约定履行付款义务，则每延期一日，甲方需按应付施工款的 ‰向乙方支付违约金;若甲方延期付款超过30日，乙方有权终止本合同，并有权要求甲方承担相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失，甲方应当依据乙方的实际损失补足。

　　3、若乙方未在本合同约定期限内竣工，每延期一日，乙方需按甲方已付施工款的 ‰向甲方支付违约金;若乙方延期竣工超过30天，则甲方有权终止本合同，并有权要求乙方承担相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失，乙方应当依据乙方的实际损失补足。

　　4、若乙方交付的工程未通过验收，乙方需对工程进行整改，直至验收合格;整改期间如影响甲方的正常使用，每影响一天，乙方需按合同总价款的 ‰向甲方支付违约金。

　　5、如果任何一方无正当理由擅自终止本合同的履行，则须向对方支付相当于合同总价款30%的违约金，如果该违约金不足以弥补对方损失的，还应依据实际损失予以补足。

　　九、 争议解决

　　因本合同及补充协议发生的一切争议，由双方协商解决。协商不成，任何

　　一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。

　　十、 附件组成

　　甲、乙双方选择下列相关文件作为本合同的附件，附件作为本合同的组成

　　部分，与本合同文本具有同等法律效力：

　　( )本合同协议书

　　( )本合同合同条款

　　( )标准、规范及有关技术文件

　　( )本工程效果图

　　( )本工程报价单

　　十一、其它

　　1、本合同条款未尽事宜，由双方另行协商作补充协议，补充协议与本协议

　　具同等法律效力。如补充协议的约定与本协议的约定不符，以签订时间在后的补充协议约定为准。

　　2、本协议自双方签字盖章后生效。

　　3、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，各份具同等法律效力。

　　甲方：(签章) 乙方：(签章)

　　签约代表人： 签约代表人：

　　年 月 日 年 月 日

安装合同 篇7

　　_________年_________月_________日，_________（简称甲方），与_________（简称乙方），签订安装主机的项目合同。

　　1．安装工程名称：_________。

　　2．工程地点：_________。

　　3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。

　　4．完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十（60）天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。

　　5．安装工程总价格：_________美元整。

　　6．安装工程付款进度：

　　第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15％，即_________美元整；

　　第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15％，即_________美元整；

　　第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10％，即_________美元整；

　　第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40％，即_________美元整；

　　第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10％，即_________美元整；

　　第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10％，即_________美元整。

　　7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1％计算，即_________美元整。

　　8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

　　9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

　　10．工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的`数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

　　11．工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

　　12．工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一（1）年。

　　13．附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

　　14．附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

　　15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

　　16．附加条款：主机的保养－－乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一（1）年，每六（6）个月派员一次维护正常运行。

　　本合同按双方所签日期生效。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

　　周记

【安装合同】相关文章：

安装合同(精选)08-26

安装合同【精选】08-26

【精选】安装合同08-27

安装合同(经典)09-03

安装合同【经典】08-24

安装合同08-18

安装合同（精选）09-13

安装合同[精选]08-19

【经典】安装合同08-21

[经典]安装合同09-18