安装合同_425

（推荐）安装合同

　　随着时间的推移，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编整理的安装合同7篇，欢迎阅读与收藏。

安装合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》的要求，甲方委托乙方为_________学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。

　　一、电脑的品牌、型号、配置和金额

　　1、多媒体电脑室_________套，货款总额为人民币_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元整（￥_________元）详细见附件一《预算表》。

　　2、详细电脑设备品牌型号配置见附件二《硬件配置性能表》。

　　二、多媒体电脑室系统基本功能见附件三《系统功能说明书》

　　三、质量保证及售后维护服务

　　1、乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。

　　2、乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的`检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。

　　3、乙方要按照《计算机设备售后服务合同》的要求，提供快捷、良好的售后服务。

　　四、工期及验收

　　1、甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于10mm2，地线要求接地良好，并于签定本合同后_________个工作日前完工。

　　2、乙方工期：签定本合同后

　　总值0.5%的违约金。

　　五、其他

　　1、因电脑质量问题发生争议，由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定，该鉴定结论是终结性的，供需双方应当接受。

　　2、合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：

　　乙方(盖章)：_________甲方代表：

　　乙方代表：_________联系地址：_________

　　联系地址：_________ 电话：_________ 电话：

　　__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________附件

　　附件一：《预算表》（略）附件二：《硬件配置性能表》（略）附件三：《系统功能说明书》（略）附件四：《硬件软件验收表》（略）

安装合同 篇2

　　根据《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国合同法》，《建筑管理条例》规定，为了明确甲乙双方责任，相互制约，相互本着自愿，诚信合作，权利平等的原则，甲乙双方经过洽谈协商就胶州御花园7#楼住宅小区工程项目电安装部分分包事宜达成以下协议：

　　一、工程概况:

　　1.工程名称: 胶州市御花园住宅小区7#楼 工程

　　2.工程地址:胶州市北京路北

　　3.开工日期: 20xx年5月 1日4.竣工日期:20xx年6月15日

　　二、承包范围:

　　甲方提供的图纸和设计变更中包括的所有电安装的内容（强弱电线管预埋、开槽、布管、穿线、埋槽，电施工的穿墙、打孔、切割,开关箱、桥架洞口预留及封堵，装修后期穿线、桥架等各种配电箱的组装及安装，开关、插座及灯具的安装，电施工过程的垃圾清运）以及甲方现场所有的临时用电的拉设。

　　三、承包方式: 包工不包料

　　四、工程造价:

　　按实际建筑面积以每平方元进行结算，乙方自负盈亏。

　　五、付款方式：

　　完成车库及主楼±0.000以下付已完工程量的70%，主楼至十层付已完工程量的70%，主楼到顶付已完工程量的70%，本工程竣工验收合格后付工程总造价的95%，余款保修期（保修期为2年）满后一个月付清。

　　六、工程质量及工期:

　　1.乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准，同时必须达到泰山杯质量验收规范要求。

　　2.每层次的预埋和安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。

　　3.每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后12小时内完成，每超过1小时处罚500元。

　　4.开关箱，开关盒，插座盒，电话、电视等相关线盒安装前应控制同一水平，灯座的安装应保持同一直线，所有线管应保持通畅，不得有阻塞现象，发现一处罚款200元。

　　5.如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打，否则每米处罚100元。

　　6.工期应随主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延按被延误工种的处罚金处罚乙方。

　　七、双方责任:

　　1.甲方责任

　　1.1提供施工图纸，制定施工方案、技术交底、进度计划。

　　1.2及时提供施工中各种所需材料并运抵现场。

　　1.3提供电源，宿舍，带电工具，井架。

　　1.4监督乙方的文明施工、安全生产和工资的发放。

　　2.乙方责任

　　2.1认真完成每一道工序，杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。文明施工，每天下班后应将施工现场清理干净。(如由甲方清理费用乙方工程款中双倍扣罚) 2.2乙方必须至少提前五天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。并对所报材料的型号和数量负责，超出正常损耗部分由乙方自己承担。

　　2.3甲方供应的'材料按时抵达现场后，由乙方负责保管由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.4未经甲方现场施工员等管理人员同意不得檀自停工， 檀自停工每日处罚1000元。

　　2.5爱护保养好甲方提供的工具设备，工程完工后应完好、如数交还甲方，如遗失或损坏应照价赔偿。

　　2.6进场人数和技术等级应满足甲方的施工质量和进度，应自始自终完成本项工程，如中途退场则工程款按已完成工程量60%给付，余40%做为违约金和下一班组的补偿金。

　　2.7教育敦促本班组人员注重施工质量和安全生产，文明施工，了解并遵守甲方现场的各项规章制度，杜绝质量事故和安全事故的发生，施工中如发现安全隐患应及时报告甲方。由乙方人员发生的安全事故和事件(包括第三者伤害)均由乙方承担一切责任后果，甲方不承担任何连带责任。

　　2.8乙方应保护好工程中的半成品、成品。如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样，如由甲方派人修复费用加倍。

　　2.9乙方人员应持证上岗，特殊工种应持有相关的证件。

　　2.10小型工具及安装所需工具由乙方自备。

　　七、行政和安全要求:

　　1.乙方人员应自觉接受安全教育和考核，施工中应严格遵守国家、省、市的安全法规和操作规范。

　　2.严禁无证上岗，正确使用“三宝”，做到“三不伤害”，禁止使用“三炉”、私接电源，严禁酒后上班、打架斗殴、赌博闹事(违者每人次罚款200—2000元)。

　　3.严禁攀爬井架、外架，严禁搭乘井架上下，严禁从高处往下抛扔物体(违者重罚200元)。

　　八、本合同一式两份，双方各执壹份。本合同即有法律效应，

　　自双方签字后生效，付清款项后自行失效，未尽事宜双方另行商议。

　　九、补充条款

　　甲 方 乙方

　　身份证号码

　　日 期日 期

安装合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就乙方向甲方提供路灯和光纤线安装工程项目达成如下协议，订立本合约，并约定有关条款如下：

　　第一条：工程名称：总库路灯改造项目

　　第二条：工程地点：公司总库区

　　第三条：工程内容：

　　1、乙方在甲方需求之时间内，按照有关要求完成路灯设备的安装及相应调试，使甲方正常使用。

　　第四条：合约总价：人民币：整。（_______元）

　　1、如果工程数量有所增加，按合约工程报价单办理追加。

　　2、由于设计变更，经甲方确认后所发生的费用，按第八条执行。

　　3、本条款所涉及本合约工程数量之增加，工程设计之变更，必须是因应甲方之需求，或事先得到甲方之书面同意方可实施。

　　第五条：工程款支付、结算方式：

　　1、合同签定后，甲方支付合同款的30%，即人民币：_______），作为项目启动款；工程安装完毕，系统调试正常后，甲方支付合同价款的60%，即人民币：_______）。

　　2、剩余10%在工程完成验收合格后15天内付清计人民币：

　　3﹑付款方式：由甲方开立即期支票或以电汇方式汇款至乙方帐户，汇款费用由乙方承担。

　　单位名称：

　　开户行：

　　帐号：

　　上述款项乙方需持合法合规的发票，按甲方的付款流程向甲方请款；

　　4﹑迟付款罚则：如甲方未能按合约规定付款，乙方有权停止施工直至甲方付款为止，若因此对工程进度产生延误影响的责任，由甲方完全承担。

　　5﹑本工程依实际工程总数量订定工程总价，因此乙方不得要求任何物价指数增减而调整工程总价。

　　6﹑上述合约金额均为包工的总价，并含工程设计、安装、调试及1年保固的费用、相关税项。

　　第六条：工程期限

　　1、工程期限为20天。

　　开工日期20xx年11月16日至20xx年12月08日前完工。

　　2、因故延期：因变更设计计划、调整工序及增减工程数量，工程数量增减而须延迟开工日期或延长、缩短完工期限者，须于事先由双方同意。因天灾人祸及法令限制确非乙方人力所能挽回；甲方相关工程未能按时完成，影响进场施工；甲方未按合约规定拨付工程款项；经甲方确认后，工期应相应顺延，甲方依照实际情况给予确认。

　　第七条：工程变更：甲方对本工程有随时变更设计计划、调整工序及增加工程数量的权利，乙方不得异议。对于因甲方原因增加工程数量，双方参照本合约所订单价计算增加；但不得以新增项目价格未议妥而擅自停工；因甲方变更设计计划、调整工序及增加工程数量，乙方必须废弃已完成工程的一部分，由甲方参照本合约所订单价计付给乙方。

　　第八条：施工管理

　　1、乙方对于工程所在地法规或条例应一律遵守。

　　2、施工期间乙方应于工作地点设置警告标志或加防护设施，对于工地附近公私财产的安全均应由乙方预为防范。

　　4、凡遇不适宜工作的天时，乙方应遵照甲方的指示将工作全部或一部份暂停，并须设法保护已经完成的工作免使损坏。

　　5、本工程在未经正式验收交付甲方接管前，所有已做工程以及存于工地的机械材料概由乙方负责保管与保护，凡一切损坏皆由乙方完全负责。

　　6、施工时严格要求工程品质符合国家标准，并确保工程安全。

　　7、乙方在施工过程中若造成建筑物破损或因施工需要进行挖墙开洞等动作，乙方有修复责任。

　　8、本工程施工期间，乙方应及时清理工地及由本工程产生的废料、垃圾、鹰架、工具等，以确保工地安全。本工程完工时，乙方应在验收前清理工地所有废料、什物等。乙方在工程完工后，应及时将乙方留存于工地之施工设备、未用材料等全部撤离工地。

　　10、本工程施工期间，甲方应当配合乙方施工，提供食宿等便利条件，在施工期间乙方接受甲方的管理，不得对损害甲方已有之建筑及财产。

　　第九条：工程监督：甲方可派人员监督工程。

　　第十条：检查与验收：

　　1、检查和返工：乙方应认真按照国家标准、规范和设计要求以及甲方依据合约发出的指令施工，随时接受甲方的检查及检验并为检查及检验提供便利的条件。乙方应按照甲方的合理要求返工、修改并承担自身原因导致之返工及修改费用。

　　2、竣工验收：工程具备竣工验收条件后，乙方向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方应于十日内完成试用与验收程序。如不合格，乙方应根据甲方合理修改意见进行工程与资料修正，并承担由自身原因造成的修改费用，并重新提报竣工报告，如甲方逾期超过十日仍未办理验收则视同验收合格。

　　第十一条：售后服务及保固责任：

　　1、质量保固范围为承包范围内施工图纸等技术资料；本工程的质量保固期为一年，质量保固期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　2、属于保固范围内的项目，在保固期内所发生的一切故障、损坏，只要不是因为甲方的故意、或基于法律所规定之不可抗力所造成的之状况，乙方在一个工作日内负责免费修护。保固范围内的项目，如因甲方故意、过失行为或天灾造成故障、损坏，乙方同意酌收甲方基本费用进行修护或。

　　3、保修期满，甲方可与乙方再次签署维护协议，乙方承诺每年维护费用不高于工程费用的10%。

　　第十二条：违约条款：

　　甲、乙其中一方违反合约之规定，致他方受有损害者，受损一方有权提出损害赔偿请求。但如违反合约规定是因为天灾人祸等人力所不能抗拒所致时，不在此限。

　　1、甲方责任：

　　①未能按合约的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

　　②工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的'品质或其它问题由甲方承担责任。

　　③乙方验收通知书送达十个工作日内甲方不进行验收的，视为验收合格。

　　2、乙方责任：

　　①因乙方原因造成该工程逾期交付的，处逾期罚款，罚金按日处该工程项目工程款的千分之一计算。

　　②由于工程品质造成甲方及其它第三人损失的，乙方需承担相应责任。

　　第十三条：纠纷及仲裁：

　　双方因本合约之效力、履行各自义务，任何相关事项生异议时，应本诸最大诚意，依公平原则协商解决。凡因本合约引起的或与本合约有关的任何争议，经协商不能解决，双方约定由当地人民法院管辖。

　　第十四条：合约附则：

　　1、本合约自双方盖章之日起生效。

　　2、本合约一式二份，双方各执一份。具有同等法律效力。

　　3、本合约如有附件的，为本合约的一部分，具有同等法律效力。

　　4、本合约签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，签订补充协议，作为本合约的补充合约，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　有限公司（签章）

　　委托代表人：委托代表人：

　　地址：地址：

　　 年 月 日：

安装合同 篇4

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　甲乙双方就郑开橄榄城项目入户门安装技术质量、施工进度、价款、安

　　全、成品保护、现场文明施工和工程验收等方面，根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，签订如下合同条款：

　　一、承包范围及价款：乙方从现场规定地点将门运至楼上，螺丝、打胶及安装费用，最终按照实际安装数量及实际尺寸结算，单价包死110元/樘。

　　二、质量及验收标准

　　1、入户门安装执行GB50210—20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》和GB50327—20xx《住宅装饰装修工程施工规范》，按照国家及地方有关门

　　质量验收规范进行验收；

　　2、入户门按现行河南省地方标准《建筑工程施工质量验收实施细则》（DB21/1234-20xx）；

　　三、 施工进度

　　门体运至施工现场，按甲方、业主要求的安装日期安装完成。如因乙方人员不足影响工期，甲方可以高于乙方承包单价的价格另行安排人员施工，多出的费用由乙方负责。

　　四、 甲方责任

　　1、甲方提供施工现场标高，乙方按标高施工；

　　2、甲方应提供门及相应安装材料的存放保管场地；

　　3、甲方负责给乙方提供施工所用电源；

　　五、 乙方责任

　　1、乙方应根据甲方要求安排施工进度；

　　2、乙方安装的门与地面（水平面为基准面）的水平和垂直尺寸公差不大于±2mm，以单元室内建筑500线为安装基准线，下返500mm；

　　3、乙方安装的门其安全性能必须满足国家规范的规定；

　　4、门框扇间密封采用真空密封胶条，；

　　5、乙方负责在门体安装校正后，设专人进行门口抹灰的技术指导及交底工作。

　　6、乙方负责与土建施工方确认具体安装位置。

　　7、配合物业在业主入住时对门体的验收工作。

　　六、付款及结算

　　1#—6#楼门全部运送至楼层内到位验收后付款4万元，全部安装完验收后再支付4万元，打密封胶、安锁、交钥匙验收完付全款。

　　七、安全及消防

　　本工程施工安全及消防均由乙方负责，发生的一切法律后果由乙方承担。

　　八、成品保护

　　入户门在工程竣工验收合格之前，所有成品保护工作主要由乙方负责。乙方负责成品门进场前及安装后的'成品塑料膜保护工作，以确保门体不被污染；

　　九、现场文明施工

　　乙方在安装施工过程中负责现场文明施工，做到工完场清。

　　十、争议解决

　　甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，向甲方所在地法院诉讼解决。

　　十一、违约责任

　　2、乙方必须按照甲方的施工进度组织安装，在施工过程中非因不可抗力及甲方变更等原因外，乙方应赔偿由此造成的经济损失（延误工期的损失等）。

　　十二、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

　　甲 方：

　　负责人：

　　年 月 日

　　乙 方负责人：年 月 日日

安装合同 篇5

　　甲方(总包方)：

　　乙方(分包方)：水电分包：消防分包方：遵照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》精神，并本着互惠互利原则和为明确双方责任，现经甲、乙双方协商一致，共同签定以下合同条款：

　　一、工程名称：苏州高等职业技术学校新建教学综合楼及食堂接建工程

　　二、工程地点：苏州市高新区塔园路68号

　　三、分包工程范围：水、电安装及消防工程

　　四、工程期限：

　　月日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。

　　五、材料设备供应：安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。

　　六、技术资料供应：由甲方向乙方施工图各两套。

　　七、付款方法：

　　1、乙方每月25号前向甲方提供月报。

　　2、付款方式参照总承包施工合同约定的付款方式。

　　八、结算依据：

　　1、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行，并以审核后的施工图预算和决算为依据。

　　2、本工程施工过程中，如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。

　　3、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用，乙方办理结算。

　　4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交管理费(含税)，甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方提供最终结算金额80%的材料发票。

　　5、甲方分别向水电分包方和消防分包方收取配合费贰万元整(20000元)。

　　九、工程质量、工程验收、工程检修

　　1、安装工程质量应符合设计和国家规范，要求达到验收合格标准。

　　2、工程完工经各方面质量检查验收合格后，双方一同向建设单位办理交工结算手续;分包工程具体验收事宜由乙方负责。

　　3、交工前15天，乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方，并同甲方一道交建设单位和质监机构。

　　5、工程保修

　　本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算，水、电安装工程为壹年。在保修期内，因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修，费用由乙方承担。

　　十、安全责任

　　1、乙方进场后，必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。

　　2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施，确保生产安全，杜绝事故发生。

　　3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故，责任由肇事方承担，若由乙方务工人员造成的'一切安全事故，责任由乙方自行承担。

　　4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律，甲方可根据其规章制度和纪律，对乙方给予一定的经济处罚，情节严重者，直至追究法律责任。

　　十一、施工工期

　　严责执行甲方进度计划;根据现场施工情况，服从甲方安排，配合好其他相关工种的交叉作业。

　　1、如因乙方原因延期交工，建设单位的工期罚款由乙方负责。

　　2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成，甲方有权对乙方进行罚款处理，罚款金额视情节而定。

　　十二、甲方委派史洪亮同志为现场代表，乙方分别委派、同志为现场代表，代表双方履行合同，并商定未尽事宜。

　　十三、违约责任

　　1、本合同从签订生效之日起，双方必须全面覆行合同所规定的事项，任何一方不得擅自变更或解除合同。

　　2、双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行，其责任方应承担违约责任，并按《合同法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。

　　十四、合同份数

　　本合同一式三份，三方各

　　执一份。

　　十五、合同期限

　　本合同双方签章后生效，全部工程交工验收结清工程价款后失效。十六、未尽事宜，双方协商解决，并签定补充合同。

　　十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后)

　　总包单位：(盖章)分包单位：(盖章)分包单位：(盖章)代表人：代表人：代表人：年月日年月日年月日

　　苏州高等职业技术学校新建、改建教学楼工程水电与消防工作界面划分

　　一、室内、外消火栓系统：

　　1、电气部分：消防水泵控制箱至水泵及消火栓启泵按钮系统(二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的消防控制柜进线端子，端子以下工作由消防施工单位负责施工);

　　2、室内消火栓给水管道系统;

　　3、室外消火栓给水管道系统。

　　二、室内、外喷淋系统管道安装：

　　1、电气部分：喷淋水泵控制箱至水泵(二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的喷淋控制柜进线端子，端子以下工作由消防施工单位负责施工);

　　2、室内、外喷淋给水管道系统。

　　3、泵房消防、喷淋给水系统(消防水池及水箱的进水管路由水电施工单位负责施工)。

　　三、火灾报警系统(火灾报警主机二路供电电源由水电施工单位负责提供

　　到消防控制室)。

　　四、防排烟系统(二路供电电源由水电施工单位负责接到消防施工单位提供的排烟风机控制柜进线端子，端子以下工作由消防施工单位负责施工)。注：上述工作内容由南京消防完成，其余安装内容由苏州二建项目组完成(共同遵循谁施工谁预埋的原则进行施工)。

　　备注：现浇混凝土面禁止开孔，要求分包单位按施工图纸预埋套管，如有预埋不到位从新开孔，罚款3000元/孔，连续开孔5000元/孔。

　　总包单位：(盖章)分包单位：

　　(盖章)分包单位：(盖章)代表人：

　　代表人：代表人：年月日年月日年月日

安装合同 篇6

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、 工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围

　　工程承包范围：见技术合同

　　三、合同工期：

　　四、工程质量标准：

　　五、合同价款

　　六、组成合同的'文件：

　　1、本合同合同书;

　　2、中标通知书;

　　3、技术合同和安全合同;

　　4、投标书及其附件;

　　5、本合同专用条款;

　　6、本合同通用条款;

　　7、标准、规范及有关技术文件;

　　8、图纸;

　　9、工程量清单;

　　10、工程报价;

　　11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。

　　发包人 (公章)： 承包人 (公章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

安装合同 篇7

　　合同编号：

　　甲 方：

　　乙 方：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　建设工程（电气）分项工程施工合同

　　甲方（发包人）（全称）：乙方（承包人）（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。

　　一、工程概况及承包内容和价格:

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程结构： 建筑面积约 M2。（以实际面积为准）

　　1.4承包工作内容： 照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。

　　动力系统：管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。

　　弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。

　　1.5承包价格：

　　18元/m2（不含临电） 18.5元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。

　　1.6承包方式：

　　包人工费、包辅材（铁丝、钉子、绝缘胶带和塑料胶带等）、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳等）、包质量、包安全、包工期、包文明施工

　　1.7付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

　　2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。

　　二、 合同双方的权利和义务：

　　1、甲方负责主材料供应。

　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。

　　3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。

　　4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。

　　5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。

　　6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

　　三、工期：按甲方规定的工期按时组织施工，在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。

　　四、甲方责任：

　　1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。

　　2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。

　　3.按工程进度向乙方拨付工程款。

　　4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况，并对问题提出整改要求，并视情节轻重给予处罚。

　　5、负责工程的'整体进度及各分包单位的进度协调，负责有关工程会议，协调各协同单位施工中出现的矛盾。

　　6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时，要求乙方进行整改、返修。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方，避免造成损失，否则，在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。

　　2、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。

　　3、严格执行甲方的技术交底，按交底和设计做法进行施工，对甲方的交底和通知（包括口头通知）认真领会执行。

　　4、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。

　　5、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。

　　6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款，情节严重者清出现场，乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。

　　7.乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚：每人次不戴安全帽罚款100元，物料不认真堆放罚款100元，确保创建文明工地。

　　8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。

　　9.乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成，每延期一天罚500元。

　　10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案，并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张；并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员，甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。

　　11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，违反法律公安机关处理，项目部不予承担任何责任。

　　12、确保工作面及施工现场的整洁，做到日清；工程完工后，清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作，并负责修复造成的损坏。（尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏）参与交工验收，负责交工验收时提出的缺陷，并进行无偿的修理，直至达到交工验收合格为止。

　　六、违约责任：

　　1.乙方违约对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的，每延期一天罚500元违约金。

　　2、乙方在施工中队伍素质太低，达不到施工合同要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场，在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工，否则甲方有权另换施工队伍，甲方只能按乙方的工作量的60%结算。

　　3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力，保证劳动力不受季节、节假日的影响，如中途因劳动力不足或其它原因停工，甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时，乙方应承担由此造成的经济后果，并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。

　　4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等，甲方有权单方解除合同；解除合同后如乙方人员不退场，且闹事，乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。

　　七、施工质量

　　1、依据国家工程质量检验评定标准，本合同作业范围内所有工程必须达到合格标准，工程质量以甲方、监理方验收认定为准；

　　2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。

　　3、双方对工程质量有异议，由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　4、质量检查：乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工，坚持自检、互检、交接检制度，为检验提供便利条件，随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验，并按要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改费用。

　　甲方代表：（章）乙方代表：（章）

　　年 月 日年 月 日

【安装合同】相关文章：

安装合同[精选]08-19

安装合同08-18

【经典】安装合同08-21

安装合同【经典】08-24

安装合同(经典)09-03

安装合同(精选)08-26

安装合同【精选】08-26

【精选】安装合同08-27

安装合同（精选）09-13

监控安装合同06-17