安装合同_388

实用的安装合同范文集锦6篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的类型越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的安装合同6篇，欢迎阅读与收藏。

安装合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲乙双方本着公平、公正、平等、自愿和诚实守信的原则，就地面辐射采暖系统工程承包事宜结合本工程的具体情况达成如协议，以供双方共同遵守。

　　一、 工程概述

　　1、 工程名称：地面辐射采暖系统工程。

　　2、 工程内容：乙方负责地面辐射采暖系统的材料及安装耐压试验工程。（气压试验）

　　3、 材料及规格：

　　（1） 日丰地暖专用管PE-XB管材，管径20×2.0mm。

　　（2） 聚乙烯板容量18kg厚度20mm。

　　（3） 日丰分水器。

　　（4） 日丰地面反射膜。

　　（5） 地暖间距为20cm——25cm(按图施工）。

　　4、合同价格：地面辐射采暖系统工程分水器（含）以下部分，综合价（不含税）

　　5、施工面积：地面辐射采暖系统工程面积约为程总造价约为元，施工完毕后按实际面积测算。

　　6、上列材料及安装价款不含主系统与分水器连接的设备及人工费用。

　　二、工程结算方式：

　　甲方首付工程款两万元。乙方工程施工完毕，打压验收合格后，甲方支付全部剩余工程款。

　　三、地面找平与填充层和供暖主管道施工、连接分水器由甲方施工单位负责，乙方将派人配合。

　　四、乙方工作的主要内容：

　　1、乙方提供的'材料必须符合国家质量标准，本工程所需的管材、苯板、分水器须向甲方提供厂方检验报告。如需复检由甲方负责。

　　2、乙方按照甲方要求组织施工，严格遵守甲方的现场管理。

　　3、乙方指派负责乙方工地现场管理，组织施工和材料进场后的安全、消防工作及处理各项事宜。

　　4、乙方按期施工，完工后及时通知甲方组织有关部门验收。

　　五、甲方工作的主要内容：

　　1、甲方免费提供乙方施工所需的用电、用水及材料存放区。

　　2、工程完工后，甲方应迅速组织有关部门验收。

　　3、甲方应积极配合乙方解决施工中出现的各种问题。

　　4、甲方负责对乙方进行工程技术交底，并协调各施工单位，保证乙方施工进度。

　　5、施工前甲方应协调其他施工单位将施工场地进行整理，保持施工场地洁净、平整。

　　6、甲方须向乙方提供施工现场平面图一份。

　　六、工程质量及安全

　　1、本工程各工序施工质量应达到国家和青海省现行相应质量评定合格标准。

　　2、本工程保修期为一个采暖期，（地暖管厂家承诺使用五十年）在保修期内工程若出现因乙方原因造成的质量问题，有乙方负责维修，费用乙方承担，不留质量隐患；若出现为甲方原因造成的质量问题，乙方不承担责任，但可协助甲方维修解决，费用由甲方承担。

　　七、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　八、其他约定事项：

　　九、本合同未尽事宜或本合同履行中出现不可抗力因素，双方协商解决。

　　甲方：乙方：

　　签约代表： 签约代表：

　　电话：电话：

　　签约日期： 年 月日

安装合同 篇2

　　合同编号：_________

　　甲 方：_________

　　联系人：_________

　　乙 方：_________

　　联系人：_________

　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统

　　2、工程地址：_________

　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

　　二、甲乙双方的责任和义务

　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的.管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

　　三、工程进度安排

　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

　　四、工程验收时间

　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

　　五、合同预算金额

　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)

　　六、结算方式

　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

　　七、人力不可抗拒事故

　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

　　八、违约责任

　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

　　九、解决争议的方式

　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

　　十、合同生效及其它

　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

　　法定代表或其委托人：_________ 法定代表或其委托人：_________

　　签约时间：_________年___月___日 签约地点：_________

　　弱电安装施工合同范本2

　　甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

　　一、 施工责任

　　1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。

　　2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。

　　4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。

　　5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。

　　1. 甲方责任：

　　提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等；

　　提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》；

　　对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同；

　　2. 乙方责任：

　　自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。

　　严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。

　　乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。

　　乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。

　　二、 付款方式

　　1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元

　　2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元

　　4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元

　　三、 设计

　　1、 甲方提供图纸一套（包括具体点位图及管线走向），并负责交底工作.

　　2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.

　　四、 工期

　　从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天

　　五、 施工安全

　　在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。

　　六、 工地现场管理

　　1、 现场禁止使用明火。

　　2、 现场禁止吸烟。

　　七、 维修

　　1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。

　　2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

　　八、 合同争议

　　1、 出现争议甲乙双方先协商。

　　2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

　　九、 施工安装要求

　　1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。

　　2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。

　　4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。

　　5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的'功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。

　　5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-XX进行施工。

　　6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

　　8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

　　11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。

　　12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。

　　甲 方： 乙方：

　　签 章： 签 章：

　　签约日期： 签约日期：

安装合同 篇3

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合现场的具体情况，甲方将 武汉融园国际酒店项目 劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

　　一、 工程概况

　　工程名称： 武汉融园国际酒店项目

　　建设地点： 武汉东西湖五环大道

　　建筑面积： 约11万平米

　　二、 承包方式

　　(一)承包方式：包工、包质量、包工具、包工期。

　　(二)承包范围：

　　1、给排水安装：根据图纸施工，排水管接出建筑物1.5米，给水管送出建筑物1.5米。

　　2、电气安装：根据图纸施工，只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压)，配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

　　3、乙方从xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修，期限为三年，如果超出规定期限，甲方应每月承认两个人的月工资。

　　(三)乙方承包的'工程按建筑面积的单价 35 元/m，总价约 叁佰柒拾 万元。

　　三、 工程要求

　　(一) 质量要求：乙方必须依据设计图纸及变更图纸，按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。

　　(二) 管理要求：乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

　　四、 付款方式

　　(一)地下室封顶付总工程款 4 % 。

　　(二)裙楼封顶付总工程款 4 % 。

　　(三)主体封顶付总工程款 8 % 。

　　(四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

　　(五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

　　(六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

　　五、违约责任处理

　　1.乙方无法完成工地进度配合，甲方有权罚款 元/次。

　　2.乙方故意浪费材料，给甲方造成经济损失每——年________月_______日

安装合同 篇4

　　甲方： （以下简称甲方） 身份证号码：

　　乙方： （以下简称乙方） 身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围及施工内容：

　　消防弱电穿线、安装、调试（不含配电室气体灭火）。

　　四、计价方式：

　　按安装设备每个点 55 元计算。以上价格不含税、不开发票。

　　五、施工工期：

　　以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。

　　六、承包方式：

　　七、工程材料要求：

　　1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。

　　2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。

　　3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。

　　4、乙方应节约用水用电，对甲方的'各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。

　　八、结算方法及付款方式：

　　1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费（20xx）元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。

　　2. 由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点（35 )元，安装部分每点(10）元，调试部分每点（10）元。

　　3.结算方式:按照实际点位计算，每（100)点位结算一次。

　　4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

　　九．违约责任：

　　1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，

　　由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

　　2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

　　3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

　　4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。

　　5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

　　十、其他事项：

　　1、施工点数计算方式：（消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等）均按点位计算，其他点数以实际数量为准。

　　2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。

　　十一、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若发生纠纷，由施工当地劳动仲裁机构仲裁，仲裁未果，可向工程所在地人民法院起诉。

　　十二、在施工期间管路不通堵塞率超过百分之十，乙方终止合同离场，此合同立即失效。

　　十三、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，效力等同。

　　甲方： 乙方： 开户行： 开户行： 联系电话： 联系电话： 签订日期： 签订日期：

安装合同 篇5

　　合同编号：

　　签约地点：

　　需方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表：

　　供方：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　法定代表人：

　　签约代表 ：

　　本合同是由供需双方共同制定，双方同意按如下条款进行操作：

　　一、产品名称：

　　该工程室内机采用南京天加风机盘管，室外机暂定南京天加机组。

　　新、排风机采用应达风机。

　　付款方式：

　　1、合同双方签字盖章后二日内，需方支付部分工程款 元,供方组织设备、调试的准备。

　　2、需方指定日期XX年 月 日施工，供方按需方日期要求进入施工现场后，按双方认可的施工图进行施工。

　　3、工程进展 时,需方再向供方提供工程安装费 元。

　　4、工程结束(供需双方共同验收合格)。需方再向供方支付 元,以及部分加工设备( 咬口机、台钻、无齿锯等)。

　　5、XX年 月 日前主要设备(空调主机)进入需方施工现场时，供需双方共同开箱验货，符合合同要求后，需方须向供方再支付3,000元，供方组织设备的安装、调试。

　　6、工程验收说明：供方在自检合格的前提下，向需方提出书面申请验收单，供需双方共同组织不少于5人进行空调工程验收。如需方在接到供方书面申请三个工作日内，不参加验收，则供方有权自行验收，工程视为合格。

　　7、人工安装费税金由需方代缴，并以现金方式支付。

　　二、技术说明：

　　1、中央空调工程方案设计说明及依据(见附表)

　　2、系统说明(见附表)

　　3、主要设备技术参数(见附表)

　　4、运行费用分析(见附表)

　　三、工程内容：

　　说明：本工程为后续接手工程。

　　1、空调主机、风机盘管系统的安装调试。

　　2、空调制冷、热水系统的安装调试。

　　3、空调控制系统的安装调试。

　　4、空调水泵系统的安装调试。

　　5、空调供暖系统(板式换热器)的安装调试。

　　6、排风、新风管道系统的安装调试。

　　7、风机减振、消音系统的安装调试。

　　8、新风机组的制作、安装、调试。

　　四、设备运输及安全：

　　1、需方责任

　　需方负责空调系统阶段验收合格后相关部分的安全。

　　2、供方责任

　　供方负责供方所提供设备的运输及设备在运输和安装过程中的安全。

　　五、质保期：

　　1、空调系统整体部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起12个月或设备到货之日起18个月，以先到期者为准。

　　2、空调系统风机盘管部分：

　　设备调试结束，工程验收合格之日起36个月或设备到货之日起45个月，以先到期者为准。

　　六、安装：

　　1、严格按<工程施工规范>进行施工。

　　2、供方按图施工，如有变更，必须有经供需方申请，设计部、工程部、公司负责人签字的设计变更单。

　　3、严格实行<施工现场设备、人员、环境安全制度>。

　　4、遵守需方施工现场代表人员的指挥。

　　5、施工工期：

　　l 空调系统主体部分10天。排风系统5天。

　　l 其余需与装修配合的部分，如风口部分要与装修同步进行。

　　七、售后服务：

　　1、在保质期内，若因供方产品自身质量出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行零部件更换及维修;若因需方提供产品质量出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理， 免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　2、在保质期内，若空调系统因需方违规操作出现问题，供方保证在4个小时内赶到用户现场进行处理， 并免费进行维修，收取相应材料成本费。

　　3、在保修期外，如供方产品出现问题，供方保证在4小时内赶到用户现场进行处理，免费维修，优惠提供零部件进行更换。

　　4、供方将需方相关资料纳入公司统一售后服务管理系统中，为b级监控对象。

　　b级监控单位工作内容：

　　l 详细的客户档案(需供方配合提供)

　　l 客户空调系统运行、维修记录

　　l 季节性设备保养、调试记录

　　l 定期预警记录

　　l 专人负责及交接记录

　　5、供方将不定期进行季节性客户走访。

　　6、供方免费为需方培养两名空调操作人员。

　　7、开通24小时技术支持电话：139-40404619

　　八、需方责任：

　　1、提供合理的施工现场。

　　2、提供不小于10平米的库房。

　　3、提供专职现场协调人员。

　　4、保证施工现场的水、电的供应，费用由买方承担，并有独立的控制系统。

　　5、阶段验收合格后，相应设备及系统产品的保护。

　　6、有义务组织、协调供方与施工现场相关施工单位的合作。

　　7、有义务对供方的工程价格进行保密。

　　九、供方责任：

　　1、由于本工程材料由需方提供，因此，供方在施工当中应尽量节省材料，对供方在工程中故意浪费材料现象，需方有权制止，情节严重者，将受到处罚。

　　2、供方有义务协助需方采购各种材料， 并保证采购价格的.合理性。

　　3、施工中应尽量保持需方最高吊顶高度。

　　4、保证风机盘管的噪音不影响室内正常营业要求，小于45分贝。

　　5、新风、排风系统的噪音已应满足室内营业要求，小于45分贝。

　　6、保证新风过滤系统符合中效过滤标准。

　　7、三层包房、卫生间、办公室应采用单独排风控制要求。

　　8、室外排风口位置，应注意冷凝水的排放。

　　9、空调、排风系统安装应全面考虑需方整体装修效果。

　　十、合同附件：

　　1、施工明细图。

　　2、现场施工规范。

　　3、现场施工安全制度。

　　十一、工程变更说明：

　　1、供方应严格按供需双方会签认可的施工图进行施工。

　　2、工程施工过程中，如有工程变更需求，无论何方均无权单独擅自改动，由此造成的工程质量等一切问题有变更方负责。

　　3、工程变更必须由供需双方会签的工程设计变更单。

　　4、本工程结束后，允许工程变更引起――增加或减少的人工安装费用不超过300元 。超过 部分应相互计算，计算标准按辽宁省工程材料定额标准。

　　十二、不可抗力：

　　1、供需双方因不可抗力的影响而不能履行合同责任时，履行合同的时间与不可抗力持续的时间相同。

　　2、合同的价格不因不可抗力而改变。

　　十三、仲裁：

　　1、因执行合同所发生的或者与本合同的相关的一切争执，原则上，由供需双方友好协商解决。

　　2、如双方不能解决时，将提交违约方的对方所在的人民法院或中国经济贸易委员会仲裁。

　　十四、 合同生效：

　　本合同用中文书写，供需双方各持一份，自双方代表签字、盖章之日起生效。

　　需方： 供方：

　　日期： 日期：

安装合同 篇6

　　甲方：×× 身份证号码：44030××90417

　　乙方：×× 身份证号码：4409××157418

　　甲方购有深圳市龙岗区布吉镇沙湾丹竹头岭背新村住宅地一块，建设用地规划许可证号：19914463号，建设工程规划许可证：19926483号；用地通知书：18144号；甲方因资金不足，经甲、乙双方友好协商，一致同意合作兴建一栋七层半住宅楼，协议细则如下：

　　一、甲方负责提供以上地皮，乙方出资人民币680000元，分得建筑面积约60平方米的布吉丹竹头综合楼A座501二房一厅的套房一套。（面积以建筑面积测量为准）

　　二、乙方出资合作兴建的房方，甲方协助乙方统一办理房地产证，费用由各层各套各自支付。乙方拥有此单元的'所有权，有权出租、转让、馈赠、继承、抵押及处分权利。房屋使用权限为70年。

　　三、建筑及装修要求：1、建筑采用框架结构（超建面积罚款由甲方负责）。2、装修：外墙采用粉红色高级条砖，内墙厅、房用玻璃光滑胶墙，厨房、厕所贴瓷片到顶，配套有不锈钢洗菜盆、煤气台、切菜台、水龙头及厕盆，地面用地板砖，窗用铝合金窗，各房间有木门配锁，水电设施由甲方安装好，并通水通电，城市征地建设费及道路建设费由甲方负责，甲方须保证房屋建筑质量，如果出现问题由甲方负责。（按原有布局乙方第二次装修及更改费用由乙方负责）

　　四、付款方式：见证后一次性付清。乙方如未能准时交款给甲方视为自动放弃产权，乙方合作建房收据作废，律师见证费由乙方负责。

　　五、双方有权享有该楼的公共通道设施，同时必须遵守国家法律法规，社会公德，维护公共设施，并按有关规定交纳公共设施管理费（保安员工资，公共部分电费，保安办公室等相关住户共同费用按住房面积计算）。公共设施需维修时按双方所占的房产面积比例分摊支付。

　　六、房产交付使用后，如需改装，以不影响整体结构为原则，否则一切经济损失由损坏方负责。

　　七、违约责任：本协议双方签订后经见证部门见证后生效，如任何一方违约造成对方损失者，违约方应作相应经济赔偿。

　　八、本合作协议如双方发生争议，应通过互相协商解决，协商不成可以深圳仲裁委员会提起仲裁。

　　九、因不可抗力或其他因素致使该物业受损，甲乙双方共同获赔偿，获赔金额甲乙双方按建筑面积比例划分，涉及相关费用亦依此比例交纳。

　　十、甲方不得在以后日子里，收取任何其他管理费及其他杂费。

　　十一、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，见证部门执一份，具同等法律效力。

　　甲方(签字、指模)： 乙方(签字、指模)：

　　年 月 日 年 月 日

【安装合同】相关文章：

工程安装合同07-24

it工程安装合同03-08

供应及安装合同06-02

销售安装合同01-10

购买安装合同06-10

工程安装合同08-13

关于安装合同02-26

it工程安装合同03-18

广告安装合同04-20

电力安装施工合同02-09