单位施工合同_1

时间:
管理员
分享
标签: 施工 合同 单位

管理员

摘要:

单位施工合同   随着人们法律意识的建立,合同起到的作用越来越大,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的单位施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。……

单位施工合同

  随着人们法律意识的建立,合同起到的作用越来越大,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编为大家收集的单位施工合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

单位施工合同1

  在市场经济下建设单位要实现对整个建设工程的有效掌握就应当能够对每一部分合同所规定的内容进行有效的落实,这就要求对合同全过程进行管理。

  1 建设工程施工合同和合同管理的概念

  1. 1 建设工程施工合同的概念

  建设工程合同是在整个工程的施工过程中约定施工方与工程项目方双方的责任与义务,并且在双方出现违反约定的行为或决定时利用施工合同维护另一方合理权益。建设工程合同约定的时间范围是从双方决定签定施工合同、确定双方地位与关系起开始,直至工程最终完工、并验收完工交付为止,在这个过程中无论双方任何一方出现了与合同中约定的不符合的行为,都应当承担相应的义务与责任。此外工程施工合同还包含着合同责任双方的承诺,而且这种承诺关系是要建立在有偿责任基础之上的,如果出现了问题需要双方根据合同的约定承担自身需要担负的有偿责任。

  1. 2 建设工程施工合同的管理概述

  对建设工程的施工合同进行管理需要对合同内容进行完全的掌握,国家的建设主管部门、监理单位、工商部门等与建设工程管理相关的机构都会对工程施工合同持一定的管理权力。对施工合同实施的管理工作是通过法律、行政手段来实现的,因此具有一定的强制性特点,其实施的管理对象包括合同履行双方的行为监督、合同履行行为的指导、纠纷发生时的维权、出现违法行为时对行为发出者实施强制制裁等。通过行政、法律手段对施工合同进行监督管理的最终目的是保持建设工程按照合同约定的流程有效实施,并且保持双方的利益与合法权益不被损害。对于建设项目来说施工合同不仅仅是针对施工行为和施工过程实施行为管理和制约的,更对合同的签定、双方职责、义务的履行、施工流程、施工规划、项目验收、工程交工、纠纷和争议处理等等内容相关,只有将这些管理内容全面的涉及才能称之为比较完善的施工合同全过程管理。

  2 建设单位对施工合同全过程管理的内容

  2. 1 策划实施阶段的合同管理

  项目策划实施阶段合同管理的内容主要包括合同管理体系建立的策划和对合同内容的策划等。每一个环节都是有机结合的,任何一个细节出现问题都会对整个施工合同管理工作造成不良的影响。

  在合同管理体系策划方面。建设单位一个项目的顺利实施,需要一个有力的管理机构和专业人员,这就需要建立负责合同管理的部门、机构或专管人员,并且进行组织划分与责任明确,通过分析合同关系里规定的双方利害关系,对合同监管的任务进行合理划分。在一个建设工程项目中,需要签定的合同很多,如设计合同、施工合同、勘察合同、监理合同、供应合同、等等,这些合同之间存在复杂的关系,这就需要这个机构或人员进行协调、监督、检查,必要时还需要根据合同和有关规定进行索赔。

  在施工合同内容的策划方面。在合同的管理组织结构明确划分之后,需要对每一条合同内容进行详细的分析和策划,无论从具体的条款文字、措词上,还是从合同所约定的责任、义务、赔偿规定上,都应当保持在合理的区间范围内。

  2. 2 签订阶段的合同管理

  合同的签定对管理工作的要求是保证合同中不出现任何有悖公平、有违法制的条款和内容,对其中存在的不足进行全面的分析指正,最终确定合同的准确性、公平性。在合同签订的过程中管理内容主要包括四个方面: 第一,要掌握合同条款与约定中对风险因素的涉及情况,是否对可能发生的风险做出了全面的预测,需要针对可能发生的风险因素以及后果分担的比例等进行详细、明确的条款规定; 第二,主合同内容包括与建设项目施工相关的各个环节规定,比如项目建设内容的承包形式、具体的承包责任、项目施工标准、项目进度控制、价款控制等等,这些内容都决定着项目是否能够有效的落实和实施,需要在合同条款中进行特别明确的说明; 第三,管理合同评审,合同评审的工作内容主要针对其中的条款是否符合合同管理制度的相关标准,例如其中的有关争议处理内容和条款是否符合有关规定、施工进度条款的制定是否符合施工要求等; 第四,合同正式签订,这个过程需要在合同责任双方工作人员均在场的条件下完成,如果项目通过招标方式实现,还需要公开公布中标结果,投标结果的公示需要完全按照规定来进行,经过一定期间的公示期之后,由双方签订施工合同并履行其它相关责任。

  2. 3 施工阶段的合同管理

  施工阶段合同管理内容是针对施工过程的日常行为开展的,主要包括四个方面的内容。第一,对合同条款履行情况的跟进和管理,要求施工过程中工程承包方根据施工的不同阶段进行相应的职责履行,对没有与合同约定同步进行的行为进行监督、干预,并引导至正常的施工进度与合同要求上来,对于在施工过程中出现的违背施工合同条款规定,而做出的不合理行为,或者提出的不合理要求,协商解决不成可通过法律手段寻求自身权益的维护,这一个监督与管理的过程是深入到施工过程的每一个时期内的,是一个长期的跟进管理过程; 第二,随着项目施工行为的推进会出现一些风险和变化因素,对项目造成一定的影响,在这种状况下应当对合同内容进行及时的补充以完善施工合同,以恰当的符合施工具体情况; 第三,在由于人为原因造成工程项目正常施工进度或效果受到影响时,需要根据合同要求责任方承担索赔责任;第四,由于合同中未详细说明的细节引起的双方争议应当根据合同对平等、协商解决问题的原则,由合同管理者出面解决争议。

  2. 4 竣工阶段的合同管理

  当工程完工后所涉及到的与合同管理的工作就是按照合同约定正常的履行、验收、交工等工作,而后对项目相关的合同资料进行整理与保存,保证在项目后期出现售后维修需求时能够有解决问题的合同资料依据。当工程合同关系的双方完成项目交接后,施工合同和档案需要移交至建设工程的管理部门妥善保存。

  至此整个施工合同的完整管理过程就基本上完成了,不过在项目后期双方的合同关系仍然是存在的,因为施工方还有一个保证施工项目质量的责任,这项责任要在后期持续一段时间内的建筑投入使用后才能够分辨出来,所以合同档案的管理一定要完善、到位。

  3 建设单位对施工合同全过程管理的优化和保障策略

  目前我国的建设单位在施工合同全过程管理上基本已经做到比较完善了,但也存在一些问题,这就要加强合同全过程管理的水平、实现管理的不断优化,利用一些特定的改革策略才能实现。首先,需要加强对整个合同管理体系的管理力度,运用科学的管理方法来落实每一项合同管理工作,将具体的合同管理工作与实际项目结合起来,加强合同的执行力,全面的发挥建设单位对施工合同全过程管理的有效职能。

  其次人,对合同管理的工作人员进行业务能力的培养,针对我国的建设单位的实际情况,有的建设单位的管理人员不是专业人员,这就需要以专业案例的形式进行培训全面提升合同管理工作的专业水平,同时通过正面与反面案例学习的方式,对合同管理工作人员进行有效的实践性培训,有效提高其工作水平。最后,加强合同管理工作的合法性,实施严密的审核制度,避免因条款漏洞造成合同双方之间的利益纠纷或者冲突。

  4 结束语

  建设单位的全过程合同管理对于项目本身来说意义重大,由于全过程的合同管理内容非常复杂,因此需要由拥有综合性专业素质较高的管理人员才能担当,面对目前施工合同管理中存在的少量问题,只有以严谨的、科学的工作态度、严格的管理制度来对待每一环节,才能使建设单位的全过程合同管理得到不断的优化和综合水平的有效提高。

单位施工合同2

  根据国务院《建设工程质量管理条例》,为保证在设计使用年限内建设工程质量,工程的建设单位(以下称甲方)与施工单位(以下称乙方),特订立如下质量责任合同。

  第一条 本建设工程项目的质量目标为工程,施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人_______________。

  第二条 甲乙双方的权利与义务

  1.严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

  2.严格执行工程施工合同文件,自觉按合同办事。

  3.双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则、不得损害国家、集体的利益,不得违反工程建设管理规章制度。

  4.发现对方在施工业务活动中,有违反有关规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  5.发现对方严重违反施工合同文件的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  第三条 甲方的义务

  1.甲方向中乙方及时提供有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工图等)。

  2.甲方向乙方及时提供建设用地,及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

  3.甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

  4.甲方须按施工合同的约定支付工程款,除施工合同的约定外,甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

  5.甲方不得明示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

  6.甲方不得以任何理由索取回扣或其他好处。

  第四条 乙方的义务

  1.乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

  2.乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务,不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

  3.乙方必须严格发行施工合同,按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换,如有特殊原因特需调换的,须经业主书面同意方能换人。

  4.乙方必须建立工地临时试验室,按要求配合相应的试验检测人员和设备,并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验,试验资料应真实、完整、统一归档。

  5.乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。

  6.乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。

  7.乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存;施工技术资料应真实、完整。

  8.乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验,对检验不合格的产品,乙方应拒绝使用。

  9.乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

  第五条 违约责任

  1.甲方及其工作人员违反本合同第二、第三条,按管理权限,依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

  2.乙方及其工作人员违反本合同第二、第三条,按管理权限,依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

  第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

  第七条 本合同作为工程施工合同附件,与工程施工合同具有同等法律效力,经合同双方签署后立即生效。

  第八条 本合同甲、乙双方各执一份,送交双方监督单位一份。

  甲方单位:(盖章)________________ 乙方单位:(盖章)___________________

  法定代表人:______________________ 法定代表人:_________________________

  地址:____________________________ 地址:_______________________________

  电话:____________________________ 电话:_______________________________

  ____________年________月________日 ____________年__________月_________日

单位施工合同3

  甲方(用工单位)名称:XX

  地址:XX

  委托代理人:XX

  乙方(劳动者)姓名:

  性别:

  出生年月: 年 月

  民族:

  文化程度:

  身份证号码:

  户籍所在地:

  现详细居住地址:

  邮政编码:

  联系电话:

  根据甲方施工生产需要,甲方决定聘用乙方到甲方工地从事临时性工作,为维护双方的合法权益,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本临时性用工劳务合同,双方应当依法遵守本合同所列条款。

  一、受聘期限

  经双方协商,聘用期限为:自 年 月 日起至年 月 日止。

  二、劳动报酬

  1、甲乙双方约定,乙方的劳动报酬按每月元 (大写 )人民币支付。

  2、该工资包括甲方单位为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金、个人所得税、各种节假日加班及中夜班补贴、绩效工资、生活费、日常交通费等。

  3、每月三天(含三天)以内的病、事假工资照发,但必须履行请销假手续,三天以上的病、事假亦须履行请销假手续,聘用工资按实际请假天数减发。

  4、甲方为乙方提供受聘期间的住宿。

  5、若乙方提供了正常劳动,甲方支付给乙方的劳动报酬不低于甲方所在地政府规定的最低工资标准。

  三、工作方式:

  甲乙双方约定,乙方在受聘期间采取不定时工作方式。

  四、社会保险:

  鉴于国家省内和省际社会保险统筹及其配套办法尚未健全和完善,甲方又系跨省、区作业的流动施工单位,乙方工作地变动频繁这一实际,经双方协商同意,甲方按XX省社会保险的有关规定,将社会保险中甲方应为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金等按月计入在乙方工资清单中一并支付给乙方,由乙方本人自行到其户籍所在地社会保险机构缴纳,若乙方不参加社会保险,其责任自行承担。

  五、乙方服从甲方的管理,受聘期间必须遵守甲方的各项规章制度,听从甲方的工作安排和指挥,并应遵纪守法,树立吃苦耐劳的精神。

  六、甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护和职业危害防护的法律、法规和规章,为乙方提供符合国家规定的劳动条件、必要的劳动防护用品和劳动工具。

  乙方在甲方工作期间必须注意安全,遵守安全操作规程、工作规范、劳动安全和职业卫生制度及其标准。如乙方在甲方工作期间发生安全事故,按中华人民共和国国务院《工伤保险条例》、贵州省实施《工伤保险条例》办法和铜仁地区工伤保险实施办法之规定办理。

  七、合同期内,如乙方不能胜任甲方安排的工作或按国家相关法律、法规的有关规定已达到解除合同条件的,甲方有权解除与乙方的合同,如甲方违反国家的相关法律、法规的,乙方也有权提出解除与甲方的合同,但任何一方提出解除合同前,均应提前七天告知对方。

  八、本合同一式三份,甲方二份、乙方一份,经甲方盖章、乙方签字后生效,均具同等法律效力。

  甲方(盖章): 乙方(签名):

  甲方代表人签名:

  合同订立时间: 年 月 日

  

单位施工合同4

  摘要:本文就施工单位项目合同管理的定义、类型及基本特性进行简要阐述,针对当前施工单位项目合同管理现状,分析其中存在的问题,包括合同意识不强、管理体制不健全、信息化水平低等,进一步强化合同意识。严格执行合同管理文件、落实全过程控制。科学处置合同纠纷等角度入手,探讨施工单位项目合同管理的有效策略,旨在维护施工单位项目的综合效益,仅供相关人员参考。

  关键词:施工单位;项目;合同管理

  在工程项目建设过程中,合同管理是一项复杂的内容,具有动态化特征,合同管理的周期较长,极易受到外界环境的影响而发生变动,一旦合同管理方面出现问题,极易出现合同纠纷,给施工单位造成经济损失,严重情况下可能会给项目政策运转形成制约。在此种情况下,探讨施工单位项目合同管理,具有一定现实意义。

  1施工单位项目合同管理概述

  1.1定义

  所谓施工单位项目合同管理,就是在工程项目建设实施的过程中所采取的一种系统化管理方法,通过计划、组织、指导和控制来促进项目合同目标的实现。施工单位项目合同管理包括法律法规、政策规定等,是由国家及主管部门所办法的,与劳动保护、生产安全、环境保护等存在密切关联。项目合同管理还包括技术规范、技术标准、设计标准以及施工操作规程等,这些都是由国家有关部门所办法的。对于建设文件和设计文件,也是项目合同管理中的重要内容,必须由政府建设主管部门批准,合同文件的签订必须满足法律要求,对于合同双方往来信函、资料及各项通知等,也都是施工单位项目合同管理中的重要内容。

  1.2类型

  由于签订合同的对象不同,使得施工单位项目合同的类型也存在一定差异,具体如表1所示。

  1.3基本特性

  其一,内容齐全,条款完整,也就是说施工单位项目合同要保证完备,不可存在缺项或漏项,否则会影响项目合同管理成效。其二,施工单位项目合同要用词准确,表达清晰,要明确双方具体权责,不可存在隐晦或可供臆测的词汇。其三,施工单位项目合同要标准且理性,要确保公平合理,要保障合同双方权益,并促进义务履行。其四,施工单位项目合同要灵活,确保能够结合作业环境以及专业领域等差异确定有针对性的合同内容,并确定风险防范具体要求及权责利分配方式,以确保施工单位项目合同管理的有效性。

  2施工单位项目合同管理现状

  对于施工单位来说,项目合同管理是一项重要内容,随着社会不断进步,施工单位在项目合同管理方面的力度也不断加大,合同范本得以规范,合同管理制度也不断健全,这就为项目合同标准化管理的落实创造了有利条件。但就施工单位项目合同管理的现实情况来看,受到合同管理人员素质、施工单位重视程度、财务参与度等因素的影响,施工单位项目合同管理的成效并不理想。

  3施工单位项目合同管理中存在的问题

  其一,合同意识不强,现代社会发展形势下,市场竞争日趋激烈,转型阶段的施工单位缺乏专门的项目合同管理部门,尚未构建有针对性的项目合同管理体系,合同管理流程缺乏规范性,项目合同全过程监管也并未得到高效落实。其二,缺乏合同管理专业人才和正规的合同管理机构,导致合同管理水平不高。其三,合同管理体制不健全,无法项目合同的签订、履约、变更等开展全过程、系统化管理。其四,合同管理信息化水平低,大部分情况下仍采取手工操作方式,合同审批时效性不足,导致项目合同管理效率低。其五,合同执行不规范,违约现象普遍。

  4施工单位项目合同管理的有效策略

  4.1强化合同意识,严格执行合同管理文件,确保合同制定的规范性

  在施工单位项目合同管理的过程中,要强化合同意识,认真学习合同法,并对项目合同管理相关文件加以严格执行,为施工单位项目合同的规范制定打下良好基础。具体来说,在施工单位项目合同管理过程中,项目合同管理人员要明确自身岗位职责,充分认识到项目合同管理的重要性,对项目合同管理相关法律条文及文件精神开展深度学习,对于施工单位项目合同管理文件必须严格执行,做好项目合同审查工作,以合同制定与合同签约作为审查对象,在实际管理过程中,要全面学习合同法,并坚决制定合同管理文件,避免无效合同出现,降低施工单位项目合同管理纠纷,以免给施工单位造成不利影响。施工单位项目合同管理的开子涵,要确保合同制定的规范性,也就是说,要明确项目合同的基本特性,确保施工单位项目合同的制定与其基本特性保持高度相符。施工单位项目合同以国家通用性合同文本为主,结合施工单位项目合同具体内容开展综合分析,适当修改或充实合同范本细则,确保施工单位项目合同的制定能够满足施工单位项目的实际需求。在全面把握施工单位项目特点的基础上,以招标文件、项目双方谈判结果来起草项目合同,确保合同内容清晰和用词准确,并交由相关管理部门对项目合同内容加以审核,及时修改订正,确保合同制定规范且可靠,促进施工单位项目合同管理成效的改善。

  4.2加强合同签订管理、履约管理,落实全过程控制

  对于施工单位来说,项目合同管理是一项系统而又复杂的工程,总承包合同与分包合同的管理,都必须要从合同签订这一阶段入手,落实管理与控制,保证项目合同签订的规范性和及时性。在施工单位项目合同管理过程中,要确保合同签订及时,坚决不可令项目合同谈判处于被动状态,在充分认识到项目合同签订的重要性,在工程建设之前必须规范签订合同,尤其是要注意敏感性经济条款的签订,更要及时确认,不可置于工程完工后,否则极易引发经济纠纷,给施工单位造成无法预估的损失。为确保施工单位项目合同管理的实效性,要严格执行会审制度,就是在合同签订之前对项目建设各项内容加以确认,避免出现无效代理等情况出现而影响项目建设的顺利推进。项目合同管理过程中要加强预付款条款的管理,必要情况下需由分包商出具保函或支付预付款,以免给企业造成经济风险。施工单位项目合同签订过程中要注意违约条款的管理,明确合同双方违约的处理方式,尤其是要细化工程转包与再分包等相关内容,明确具体的违约责任,以确保项目合同签订的规范性,确保施工单位项目合同管理有效。施工单位项目合同管理要注重履约管理,也就是说在签订项目合同的基础上,要通过履约管理来确保合同在规定时间内保质保量的完成。在这一过程中,要落实项目合同动态化管理,合同管理部门要全程跟踪合同执行过程,针对合同履约过程中出现的问题,要在综合分析的基础上,及时采取有效措施加以处理。在项目合同履约管理的过程中,要建立台账,将项目合同管理的各项内容清晰的体现于台账上,包括工程进度、机械租赁、结算支付等,要确保工程款结算与支付的及时性,并结合项目合同执行情况及时总结,注重自合同编制到合同终止的全过程管理,确保合同顺利履约完成,促进施工单位项目合同管理水平的有效提升。

  4.3财务参与合同管理,明确督促重点

  在项目合同管理过程中,财务要积极参与合同管理,并明确督促重点,确保合同管理部门能够对合同法和施工单位合同管理制度加以规范执行。财务部门要充分发挥自身职能,对合同编制、签订及履约的各个环节加以督促,确保各环节逐步完善,保证项目合同管控的有效性。财务部门要明确督促重点,切实做好合同交底工作,加大项目合同审核力度,确保其合法、严密且可靠。在项目合同管理过程中,财务部门要做好资料收集与保管工作,避免由于资料流失而出现合同纠纷。与此同时,要对合同执行情况开展综合分析,并实时风险评估,对施工单位项目风险开展科学评价,保证施工单位项目合同管理的科学性。

  4.4提高合同管理人才质量,科学处置合同纠纷

  针对施工单位项目合同管理中缺乏专业人才的问题,在实际管理过程中要积极组织开展教育培训活动,提升合同管理人才质量,确保其专业素质、职业素养和工作经验等都能够满足岗位要求,以推进项目合同管理工作的高效开展。要对合同纠纷加以科学处置,这也是项目合同管理过程中的一项重要内容。在合同纠纷的处置过程中,要以法律为准绳,以国家政策或合同条款为依据,结合事实进行处理,若双方协商无法解决纠纷,则需通过法律途径来解决纠纷,坚持原则,明确主次,收集纠纷相关资料作为证据,科学处理纠纷。要通过项目合同管理体系的构建来落实动态化管理,提升项目合同管理的精确性和严密性。

  5结语

  通过以上研究可知,针对当前施工单位项目合同管理中普遍存在的管理体制不健全、信息化水平低、合同执行不规范等问题,必须要采取科学且有针对性性的项目合同管理策略,强化施工单位的合同管理意识,严格执行合同管理文件,并落实项目合同全过程管理与控制,全面提升项目合同管理人才的综合素质与专业能力,对合同纠纷加以科学处置,从而全面提高施工单位项目合同管理成效。

  参考文献:

  [1]马跃浩.建筑工程项目合同管理中存在的问题和对策[J].财经界(学术版),20xx(09).

  [2]张文魁.浅谈项目合同管理的关键[J].科学之友(B版),20xx(01).

  [3]蔡建华.试论工程项目合同管理[J].科技风,20xx(24).

  [4]潘萍.施工项目合同管理规范化浅析[J].建筑,20xx(04).

单位施工合同5

  施工总承包:_________________有限公司(以下简称甲方)

  项目承包方:_________________(以下简称乙方)

  为进一步强化工程项目施工承包管理,认真履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》(以下简称总包合同),依据甲方《项目施工经济承包管理暂行办法》,明确甲、乙双方的权利和义务,经双方平等协商,特签订本工程项目施工经济承包协议书。

  第一条、工程概况

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点:_________________

  3、合同承包范围:_________________含图纸全部内容

  4、合同价款:________________元。

  5、合同工期:_______________天

  6、合同质量:_________________合格

  第二条、承包工程范围及责任目标、指标

  1、承包工程范围:_________________

  2、应缴承包费:_________________以工程总造价(包括建设单位供料,直接或指定分包项目且由甲方承担质量安全责任部分的造价)为计算基数,甲方按此基数的2%(百分之二)向乙方收取承包费。承包费的收取按施工进度款同比例交纳,工程竣工结算完成后60日内全部结清。

  3、施工工期:_________________270历天。

  4、工程质量:_________________合格工程。

  6、安全生产:_________________杜绝重伤以上事故及重大交通事故、械设备和火灾事故,避免一般事故,无违章指挥、违章作业行为,安全管理达标。

  6、文明施工:_________________争创省级文明工地、创建市级文明工地

  7、工程保修:_________________执行总包合同相关规定及甲方《工程质量同访保修暂行规定》。

  8、民工工资:_________________确保不拖欠。

  9、其它:_________________

  第三条、甲方的权利义务

  1、依据本工程招、投标文件在乙方的协助下与建设单位签订总包合同。

  2、协助乙方按照所承包项目的规模及甲方《项目管理机构设置及管理人员配置暂行规定》组建项目管理班子,并派2名项目管理人员,负责质量和安全管理方面工作,其中李明玉为该项目工程部经理,负责协助乙方进行项目外围关系协调等方面工作。

  3、按照甲方《项目工程款收支管理暂行规定》及其它相关规定协助乙方办理本工程各项财务手续及,工程款收支业务,但对发生经济纠纷的工程项目款项的支付应由财务部门进行控制支付。

  4、依据甲方有关管理办法,组织对该工程合同履行过程中乙方的工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、施工采购、合同管理、工程价款的结算、税款的缴纳、工程交竣工、工程保修等方面进行服务指导和监督管理。

  5、按照甲方有关规定对乙方在本工程施工质量、文明施工等方面获得荣誉的给予奖励,具体标准见甲方有关规定。

  6、按照甲方的有关融资管理制度,在符合条件时,提供有偿融资,具体执行甲方《内部融资暂行规定》。

  第四条、乙方的权利和义务

  1、认真履行总包合同的全部条款、投标承诺、本协议书及附属条款,严格执行国家相关法律、法规,自觉接受甲方的各项监督管理。承担因不履行总包合同、投标承诺、本协议书及附属条款,或因违反甲方、建设单位、监理单位的规章制度及国家的相关法律、法规而造成的后果和法律责任。

  2、乙方作为本工程项目施工的经济承包人,实行独立经营核算,自负盈亏。自行承担总包合同及本协议履行过程中形成的各种债务,包拈承接本工程向建设单位所缴的各类担保金、经营费用及施工中发生的各项费用等,并承担风险责任。

  3、执行甲方质量、环境及职业健康安全管理体系和甲方在工程进度、质量、安全、文明施工、工程保修等方面的规章制度,建立完善的项目施工管理体系。接受甲方职能管理部门的检查指导,承担施工作中发生的一切质量、安全事故及有关违法、违规行为的全部责任,

  4、按照甲方《项目机构设置及管理人员配置暂行规定》组建项目管理班子,配齐具备相应资格和能力的施工管理人员。由甲方指定的责任管理单位对项目班子构成和人员改为资格进行审核,如认为项目管理班子构成不合理或人员不具备本岗位工作能力及资格,乙方必须对人员组成进行调整更换。承担甲方委派的管理人员以及乙方自行聘用甲方的管理人员和甲方以外的其他人员的所有费用。

  5、选用具备相应资质和安全成产许可证的劳务分包企业承担项目的劳务,不得使用不具备相应资格的劳务队伍。在工程施工前,必须与劳务分包企业签订《劳务分包合同》和《劳务分包安全生产管理协议书》。明确各自的安全生产责任,并收集有效的分包企业营业执照、资质证书、安全许可证、负责人和专职安全员的安全考核合格证、特种作业人员的资格证复印件。

  6、严格按照甲方有关规定做好施工升降机、物料提升机等特种设备的使用管理工作,必须与具有行业确认书的租赁企业开展租赁工作,与其签订《设备租赁合同》和《特种设备租赁安全管理协议书》,明确各自的安全责任,并收集有效的出租企业、人员和设备相关资料。

  7、保证所有项目的工程款收入必须转入总包合同约定的银行账号或者甲方指定的开户银行账号,未经甲方批准严禁在外设立账号,以现金形式收取的.工程价款应及时上交甲方内部银行,不得坐支。未经审批乙方不得通过业主代付任何费用。接受甲方对本工程建设单位支付的工程预付款及大额超进度付款的监督,提出资金使用计划,保证将工程资金个在本工程施工建设上。

  8、不得在甲方未授权时以甲方或者项目的名义对外签订合同。不得以项目部名义签订与本工程无关的合同。除特殊情况外,书面合同必须采用甲方指定的合同示范文本,无合同示范文本的,应提请甲方法律事务部等有关部门指定相应的合同示范文本。发生合同争议时,积极协商解决,如协商不能解决,应及时上报甲方法律事务部,与甲方决定诉讼或仲裁。

  9、按国家税法及相关规定,按时交纳税金,及时向甲方提供完税证明原件;若建设单位要求代购代缴税金,则必须向甲方出具当地税务机关出具的允许代扣代缴的证明。

  10、不得以项目部及甲方的名义进行资金拆借及各种赊欠、贷款等业务;不得把个人及本工程以外的经济、债务等纠纷带本工程。

  11、乙方在施工采购中对外的一切债权债务均必须以乙方承包人自身的名义产生,对因经济承包工程引发的债权债务一斤其他诉讼仲裁及投诉等,乙方均要无条件主动应诉、起诉、处理,承担由此引起的全部费用和经济责任。如因此给甲方造成损失,乙方须双倍赔偿甲方的损失。

  12、保证本项目安全生产所需资金的投入,确保安全生产费用的有效使用。

  13、未经甲方同意,乙方不得将工程分包或转包给其他单位和个人。14,与建设单位的工程决算书报甲方审核、备案,并加盖甲方法人印章后方可报送建设单位。

  15,工程项目交竣工应及时将竣工资料报送甲方审核、签章,并归档,工程项目交竣工后的保修责任及费用由乙方实施并承担。

  第五条、违约责任

  1、乙方违反国家法律、法规、不履行总包合同和本协议,未实现本协议书中相应目标责任,或违反甲方各种管理制度,不服从甲方的管理,视为违约,除承担由此引起的一切责任和损失外,甲方还将给予处罚,具体标准见甲方相关规定。

  2、乙方对建设主管部门、建设单位、甲方提出的问题不认真及时整改或拖延整改的,甲方有权视其情况予以处理,采取措施对施工队伍进行整改直至解除与乙方的本经济承包协议书或者终止与建设单位的总包合同,其责任及由此造成所发生的一切费用(或损失)均由乙方承担。因此给甲方信誉造成恶劣影响的,罚该工程承包费的50%。

  3、乙方恶意串通第三方损害甲方利益,引起法律纠纷的,应承担对甲方造成的所有损失,并处以所有损失的50%~100%罚款或追究法律责任。

  4、乙方暗中抽逃或逃去资金挪作他用,影响工程进度、质量无法按合同要求完成的,乙方双倍承担由此给甲方造成的所有损失。

  5、因乙方拖欠民工工资导致民工投诉的,乙方应立即按规定支付应付工资,并承担其责任,同时避免事态扩大。若乙方处理不当,只是甲方受到损失,乙方须双倍赔偿。

  6、若乙方施工能力或技术素质不能保证工程质量、施工进度要求,又无力调整的情况下,甲方有权采取措施,费用由乙方负担。

  7、项目施工承包人应配合当地政府做好创卫、创文明城市、之力环境等工作,如未达标,按以下情形处罚:_________________

  (1)被建设单位通报,罚人民币______________元;

  (2)被建设行政部门通报,罚款。除承担行政部门罚款外,甲方处罚人民币______________元;

  (3)被建设行政部门通报、罚款、媒体曝光,影响甲方声誉。除承担所有经济责任,甲方处罚人民币______________元。

  8、认证执行甲方《项目合同管理暂行规定》,违反规定给甲方造成损

  失的,甲方有权向乙方追偿损失,并处损失额30%的处罚;

  9、未经甲方审批私自刻制印章,由乙方赔偿全部经济损失,触犯法律的,依法追究相应的法律责任。同时,处三万元到五万元罚款。

  10、对用户投诉,乙方若不能及时维修,甚至置之不理或故意拖延由甲方委派的本工程责任管理单位处理,所发生费用全部由乙方承担,处乙方维修费用2倍的罚款。若给用户造成经济损失的,除所发生费用全部由乙方承担外,处乙方以全部损失费用3~5倍的罚款。

  第六条、附则

  1、双方应签订《项目施工安全管理协议书》明确双方的权利和义务。

  2、未尽事宜执行甲方《项目施工经济城堡管理暂行办法》有关对顶,在履行过程汇中发生争议,双方应尽量协商解决,协商不成时,双方作为独立的民事主体,通过甲方住所地人民法院诉讼解决。

  3、此协议书不能作为融资、借款、担保等的一句,若因用此协议进行融资、借款借担保而发生的经济纠纷,由提供融资、借款及担保方自行承担。

  4、本协议正本二份,甲、乙双方各执一份,副本私奔,甲方全执。

  甲方:_________________有限公司(盖章)

  地址:_________________电话:_________________

  乙方:_________________(签字)

  签订时间:_______________

单位施工合同6

  需方:

  供方:

  甲、乙双方依《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国产品质量法》及其它相关法律法规的有关规定,本着平等、自愿和诚实信用的原则,就甲方向乙方购买钢筋事宜,议定如下条款:

  第一条:产品名称、品种、等级、数量、金额

  1.甲方拟向乙方购买的多规格ⅰ级、ⅱ级、ⅲ级钢筋如下。注:

  1.表中所列数量为暂定数量,实际乙数量以施工需求为准,当实际数量不足表中所列数量时,乙方不得以所需求不足向甲方索赔。

  2.合同综合单价为材料运于施工现场的交货价格,包括出厂价、税金、运杂费、拟获得的利润及各种风险。

  3.综合单价为单批价格,实际价格按双方每月或每批确认价格进行结算。双方确认价格后,乙方不得以任何理由拒绝或延迟供货。

  4.综合单价中出厂价为可变价格,其他价格为固定价格。

  5.具体钢筋数量以及进场时间以甲方书面通知为准。

  第二条、钢筋的质量标准和技术要求:

  1、乙方的钢筋质量包括现场取样检验等均应符合现行国家标准要求,包括1499.1-20《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》、1499.1-20《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》等。

  2、各种规格光圆盘条钢筋符合14981-20标准要求,钢筋直径正公差总体数量比例不超过30%。

  3、钢筋标牌应完整,出厂检验报告应齐全。钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈,但不得有严重锈蚀及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

  第三条、交货时间、地点、方式:

  1、交货时间:

  甲方提前3天书面通知乙方进场计划,乙方应按甲方书面通知进场计划按时交货。

  乙方应在钢筋进场前提前通知甲方,以便甲方做好收货准备,提供卸货场地。

  项目施工期约为:12个月。钢筋供货期为________年____月____日至________年____月____日止。

  2、交货地点:交货地点为的施工现场。

  3、本合同联系人:

  4、本合同指定收货人:

  5、交货方式:乙方负责送货至甲方工地,卸至甲方指定的卸货地点,并承担装、运、卸等费用。乙方在装、运、卸过程中发生的安全事故、交通事故以及其他责任自行承担,并承担因此造成的全部损失。乙方交货时应向甲方提供该批货物的质量证明书和准用证,冷轧带肋钢筋还要提供原材料的质量证明书。

  4、包装要求:钢筋应捆扎;钢筋每捆应挂有不少于二个标牌,注明生产厂家、生产日期、钢筋牌号和规格。螺纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名和直径。

  第四条、钢筋检测和验收:

  1、数量验收:

  计量方式:全部钢筋过磅计量。甲方可采取点条法计算复核过磅重量,以现场过磅单数量为准,共同签认数量计量结果。

  数量计量由甲方与乙方共同完成。计量完成后,甲方与乙方应在入库单及送货单上签字,入库单及送货单上应明确收货日期、名称、规格型号、数量、单位、收货人姓名、单位等。甲方委托为指定收货人员,无指定人员签字的入库单及送货单无效。入库单一式四联,供货方执一联、甲方执三联;送货单一式三份,甲方二联、乙方一联。

  凡经计量的钢筋,乙方必须将其在交货地点落地。凡进入项目施工现场的钢筋,除非经甲方同意,乙方无权将其运出项目施工现场。

  2、质量验收:

  甲方按照约定的质量标准对钢筋进行初步验收,包括生产厂家、外观、检验报告与型号对照等。对验收不合格的钢筋,甲方有权拒收。钢筋的现场验收应由运输车辆司机或乙方所派的指定人员、甲方的专职材料员、驻地监理共同参与。验收时,验收人员应对每批钢筋的质量证明书上的内容与实际货物进行核对,核实到货数量,并作相应记录,如发现情况异常,验收人员有权拒绝卸货,因此造成的损失由乙方负责。材料验收合格后由验收人员在材料签收单上签名并盖项目部材料专用印章确认。

  甲方应按国家标准、行业要求及时对钢筋进行取样检验。当出现检验结果不合格等异常情况时,甲方应立即书面通知乙方。

  乙方签订本合同前,必须向甲方提供所供应规格钢筋的质量检测报告;

  甲乙各自委派的材料验收人员不得随意变更,如果一方验收人员发生变更时,双方应及时用公函形式通知对方作相应的更改。这部分往来所产生的公函,应作为本合同的组成部分;

  材料进场后,甲方按有关规范抽检,检验费用由甲方负责。若出现质量争议,以

  第三方的检测报告为最终结果。如果鉴定为不合格,质检费用由乙方负责。乙方负责将不合格材料运走。因材料质量造成甲方返工的,乙方应承担由此给甲方带来的返工损失,甲方保留向乙方追索的权利;

  第五条双方责任与义务

  甲方责任与义务

  1、甲方委托分公司具体负责本合同的履行,代表甲方履行本合同中需求、签收、结算、支付等合同约定甲方应承担的权利与义务;

  2、合同签署后,甲方于

  天内向乙方提供本项目使用的钢筋需求计划,以便乙方组织货源。实施供应前,甲方需在每月____日前正式向乙方提交书面的月度以及各批次钢筋用量计划和具体供货需求时间,每批次计划实施前____天,甲方传真通知乙方;

  3、实施供应时,若甲方因故对申报批次计划有变动要求时,应在到货前天传真告知乙方,以便确认此批次计划的调整。如该批次计划的钢筋已发货,甲方应积极配合并予以签收,而不应拒收,但甲方仍可就已签收钢筋与乙方协商调换事宜,涉及费用双方协商;

  4、原则上甲方需求的钢筋乙方应在钢筋需求期限内供应完毕;若因甲方原需求超出该供应期,甲方必须提前

  天以传真方式通知乙方,以便乙方调整供应计划;

  5、当钢筋的质量不符合要求,或钢筋的供应能力不能满足甲方施工进度需求时,甲方将有权做出如下决定,乙方对此不得存在异议:⑴对已进甲方仓库的不合格钢筋清理出场,处理费用由乙方负责;⑵甲方重新外购钢筋以保证施工进度的需要,外购部分的到场单价高出乙方供应综合单价部分,从乙方钢筋款中扣出以补偿甲方;⑶若经甲、乙双方采取措施后,仍无法满足合同要求时,则甲方有权以书面形式通知乙方终止部分或全部合同,乙方必须遵照执行。对甲方造成的损失,甲方保留向乙方索赔的权利。合同违约终止所产生的未结算货物,除不合格品由乙方负责清理出场外,合格材料的结算,由双方另立补充协议予以完善。

  6、按合同约定进行计量支付。

  乙方责任与义务:

  1、乙方根据甲方的需求,负责甲方指定的

  项目钢筋的运输与供应,并负责运输过程中的一切手续、费用;

  2、乙方所提供的钢筋的质量必须符合本合同第2条的技术要求,必须满足甲方现场施工的设计要求和施工要求。所供此批钢筋的质量证明书上的内容必须与实际货物相符,保证产品质量达到质检部门检验标准,并合符国家环保要求;钢筋捆扎整齐,钢材质量证明书和送货单一并随货同行;不合格品不得用于甲方工程,不合格钢筋的检验费由乙方承担;

  甲方:

  乙方:

  日期:

单位施工合同7

  甲方(发包方):__________________

  乙方(承包方):__________________

  根据<中华人民共和国民法典>及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议:

  一、工程内容

  _______________________________________________________________

  二、工程地点

  _______________________________________________________________

  三、工程期限

  1、本合同总工期为_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日结束。

  2、如遇下列情况,工期作相应顺延。

  (1)施工现场不符合安全施工;

  (2)设计范围内重大设计变更;

  (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;

  (4)甲方不能按合同规定支付工程款。

  乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后,在十天内予以确认和答复,逾期不予答复,乙方可视为要求已被确认。

  四、工程价款工程总价

  人民币_________元整(¥_________元)。

  五、付款方式

  1、合同生效后,甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款,即人民币_________元整(¥_________元);

  2、工程施工结束后,甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项,即人民币_________元整(¥_________元);

  3、工程验收结束后,甲方在一周内向乙方付清全部余款,即人民币_________元整(¥_________元)。

  六、工程验收

  1、当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的,则视为该工程符合设计和施工方案要求,运行正常,通过验收。

  2、工程未经验收,甲方若需启用,须与乙方协商,经同意方可使用。若未经乙方同意启用,将视为通过验收。

  3、整个工程验收合格,则通过竣工验收的当天即为竣工日期。

  4、工程未通过验收,引起争议时,请求第三方验收。

  七、验收标准

  本工程以相关设计方案、图纸为依据,按照国家标准进行验收;没有国家标准的,则按照行业标准进行验收。

  八、双方权利和义务

  1、甲方权利和义务指派为工地代表,负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。

  (1)负责本工程的监督,积极协调施工配合关系。

  (2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。

  (3)提供有利施工的现场条件。

  (4)审核工程计划进度表。

  (5)负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。

  (6)负责竣工验收工作,在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。

  (7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。

  2、乙方权利和义务

  (1)严格按设计图施工,质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。

  (2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。

  (3)编制施工组织方案,施工总进度计划,材料进场计划,开竣工通知书等,及时送甲方。

  (4)提供竣工验收技术资料,并准备竣工技术图纸,办理工程竣工结算,参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。

  (5)组织有技术水平的施工队伍,明确现场技术及施工负责人、主要管理人员,技术人员不得随意变动。

  九、服务条款

  无。

  十、违约责任

  1、由于甲方原因,使工程延期完成,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

  2、由于乙方原因,使工程延期完成,则视乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

  3、由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价×0.5%×延期天数计算,违约金总数不超过合同总价的10%。

  4、执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。

  十一、合同的变更及解除

  1、合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。

  2、在履行合同过程中,因遇不可抗力事故,甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。

  3、如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

  4、如果乙方未能如期完成工程,且延期的期限达到60日的,甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的,甲方有权解除本合同,并且有权请求乙方给予相应的赔偿。

  5、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。

  十二、争议解决方式

  凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议,甲、乙双方应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。

  十三、其他条款

  在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。

  合同签定地:_________

  十四、合同文本和效力

  本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

  本页无正文甲方:_________

  地址:_________

  邮编:_________

  联系电话:_________

  开户银行:_________

  帐号:_________

单位施工合同8

  解除建筑工程施工合同

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  乙方于20______年______月______日与“______房地产有限公司”

  签订了《______工程承包合同及其补充协议》,包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件(以下统称为“原合同”),依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工合同解除事项协商一致,达成以下协议。

  一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工项目”。

  二、乙方的关联文件及对本工程所签订的涉及到甲方义务各项合同、还包括在执行中甲方所担保的责任项目同时解除。

  三、乙方在本项目中所发生的债权债务均由乙方负责自行解决、并承担因此所引起的一切责任、甲方不承担任何连带责任。

  四、乙方必须完善己完成的工程项目验收工作、如未达到验收标准、必须急时采取相关措施、至到验收合格为准。

  五、乙方必须按照甲方、监理公司、职能部门的要求提供完整的工程验收资料(承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料)、经监理和职能部门审核签章后、于年

  月日前将所需的资料整理成册(不装订)、移交给甲方。

  六、乙方“原合同”中所承包的工作内容中已完成工作量经甲、乙双方现场实测后以文书形式双方签字确认为准。

  七、工程结算按原合同所议定的条款执行、以造价咨询有限公司的审计结果,作为乙方“原合同”此期间所完成工作内容的最终结算。

  八、最终结算报告经甲、乙双方签字认同后、再签订甲、乙双方欠款还款协议书、确定还款时间。

  九、工程款支付:甲、乙双方对本工程所支付的各项费用,包括甲方担保费用、按财务要求对帐并予以确认、并按要求开具正规税务发票、否则,甲方有权不支付有关工程款项。

  十、“原合同”履约保证金:在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容后,与工程结算款一并返还。

  十一、解除合同签订后,施工单位应先行无条件退场、同时移交符合档案要求的全部资料、已完成的工程量由双方在场外进行结算。

  十二、解除合同签订后,甲方重新安排施工单位进行本项目继续施工、乙方不得以任何理由进入施工现场干扰、否则、造成一切后果均由乙方负责。

  十三、解除合同后并不免除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

  十四、乙方已与相关班组签订的施工合同(含正在履行或即将履行的合同)由乙方与其协商解除,甲方不承担乙方与班组之间因合同纠纷产生的一切后果

  十五、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

  十六、本协议书一式五份,甲方两份,乙方两份,监理公司一份。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  法定代表人(签章):

  法定代表人(签章):

  年月日签订

单位施工合同9

  发包人:

  分包人:

  兹有发包人将 江苏*有限公司 的 办公楼 工程的施工发包给分包人施工,为切实加强管理,保证工程质量,确保安全生产、文明施工,树立良好的社会信誉,依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现有发包人与分包责任人 就以下事项,签订本合同书。

  一、 分包工程概况

  分包工程名称: 办公楼工程

  分包工程地点:

  分包工程承包范围: 土建、安装

  二、 施工工期

  本分包工程定于20xx年07月15日开工,20xx年02月15日竣工,总工期为 210日历天。

  三、 分包目标

  1、 质量管理目标:无质量事故,工程质量综合考评为保 办公楼工程 评定为市优质主体结构。

  2、 文明施工和安全生产管理目标:无伤亡事故,每次考评得分达到明工地 奖。

  3、 市场行为和施工组织管理目标:每次考评得分达到分。

  四、 工程奖罚

  1、 质量考核:根据责任目标每提高或降低1分,分别给予工程总价

  2、 安全生产考核:每提高或降低1分,每次分别给予工程总价的奖罚。

  3、 达到质量目标(市优质主体结构)及同时获得"市文明工地"称号的奖2%。

  4、 凡被通报表扬或批评的,每次分别奖、罚

  五、工程款结算和支付

  1、分包价款结算:工程竣工验收后经业主委托的有关部门审计后按审定价收取 6 %的总包管理费,所得税(按审定总价的1%)及其他税金、有关规费另由分包人按实承担。

  2、工程款支付:根据总包合同工程款的回收按比例付款。

  3、分包人提供材料和分包工程发票。

  六、其他

  1、分包人应承担自方所涉及的所有债权债务和盈亏,并承担一切经济法律责任。

  2、准时参加承包人及业主、监理等有关部门组织召开的施工例会。

  3、在工程质量和安全生产上造成的一切损失均由分包人承担。

  4、分项工程的分包及特殊材料的采购须经承包人认可。

  5、分包人应按时足额发放工人工资,对因工资纠纷出现的聚众闹事或多人上访的,每次处罚5万元。

  6、分包人应自行负责工程的有关签证、资料整理、竣工结算及工程款的回收。

  7、承包人和分包人共同协调做好与上级主管部门、监理单位、业主及其他分包人的关系。

  8、分包负责人应遵纪守法,不得向业主工作人员及相关人员行贿;不得高估冒算工程量,一经发现按实退还业主,并由分包人承担责任。

  七、本合同书一式三份,承包人二份,分包人一份,具同等法律效率,签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

单位施工合同10

  一、合同签订前应注意的事项

  在合同签订前,应对业主(发包人)及工程本身情况要做详尽的调查。比如工程的真实 性、可靠性以及业主的资信情况,工程审批手续是否完备等等。只有在工程业主资信可靠、 工程合法、手续完备的条件下,与之签订合同,施工方的合同权利才能得到充分的保障。

  1.对发包商主要应了解两个方面的内容:一是主体资格,即建设工程相关手续是否齐全 。例如,建设用地是否批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招 标 等。二是履约能力,即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。在签订合同前 对发 包方主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,将不合格的主体排斥在合同的大门之外 ,为将来合同能够及时、正确地实施奠定一个良好的基础。

  2.如果施工方施工的是分包工程,要严格审查发包人的项目是否是依法批准的合法项 目,发包人是否依法取得企业法人营业执照,取得了相应的经营资格和等级证书,审查发包 人签约代表人的资格,审查工程发包人的履约信用等。

  3.对施工方的分包商主要了解的内容有:资质情况,施工能力,社会信誉,财务情况等 。

  二、合同签订阶段应注意的事项

  1.合同价款约定清楚。

  (1)《协议书》中“合同价款”的填写,应根据合同工程是属于招标工程还是议标工程,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定,非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是双方共同约定的条款,第一,要协议;第二,要确定。暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。

  (3)应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。

  (4)对于风险范围内以外的风险费用,应约定调整方法。

  (5)在施工过程中,会出现设计变更等情况,合同双方都会签订补充条款,重新约定 合同价款。所以补充条款中一定要约定一句话:“此补充合同与主合同具有同等效力。”

  (6)甲方签署的工程量确认单十分重要,在合同纠纷中,法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款。

  2.工期、质量、造价的约定,是施工合同最重要的内容。

  (1)实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生。开工日期有“ 破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说,竣工日期有“验收合格之日”、“ 交付使用之日”、“申请验收之日”之说。无论采用哪种,均应在合同中予以明确约定,并约定开工、竣工应办理哪些手续,签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法做出约定。

  (2)目前在工程质量验收中,工程质量监督部门不再是工程质量评定的主体,竣工验 收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此,合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。 (3)建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程 中都不可避免有设计变更、现场签证和材料差价的发生,所以均难 “一次性包死,不作调整”。合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的 签发、确认做出明确规定。如果是单价合同,必须明确单价所包含的工程量内容的清单。

  3.对工程预付款、进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。

  一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨付,需报何种文件 ,如何审核确定拨款数额以及双方对进度款认识不一致时如何处理,

  往往缺少详细的合同规 定,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。因此,合同中应特别注重工程拨款和结算的程序约定。 (1)填写约定工程预付款的额度,应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。

  (2)应准确填写发包人向承包人拨付款的具体时间或相对时间。 (3)应填写约定扣回工程款时间和比例。 (4)工程进度款的支付时间与支付方式,以形象进度可选择:按月计算、分段结算、 竣工后一次结算(小工程)及其他结算方式。 (5)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依 据计算。

  合同中对工程预付款、进度款应明确约定,发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例。若发包人不按约定的时间和比例执行,引起的工期顺延可不 追究承包方的责任。承包方可以要求由于进度款或预付款付款不及时带来的损失。

  4.总包合同中应具体规定发包方、总包方、分包方各自的责任和相互关系。

  尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原则性的规定,但实践中仍常常发生分包方不 接受总包方监督,和发包方直接向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象。因此,在总包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。

  以上的行为时有发生,会造成资金管理混乱,三者的资金往来出现交叉,在工程竣工结 算时出现纠纷。如果发包方将工程款直接拨入分包方账号中,总包方可以追认此款项,发包方必须将工程款拨入总包方账号。如发包方不执行,总包方可起诉法院,请求法院强制执行 ,将工程款追回。

  但是一般情况下,以上情况很少出现,因为在合同履行过程中,都是合同双方之间有资 金往来和工作关系,只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可。

  5.明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。

  建设工程在工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参与与生产管理的工程技术人员 和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由此造成双方不必要的纠纷和 损失。合同中应明确列出对方派出的管理人员名单,明确其各自职责和权限,特别应将具有 变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止其他 人员随意签字,在最终结算时,双方不认可,引起纠纷,给施工方造成损失。

  6.材料设备供应应约定清楚。

  (1)应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供 的时间和地点。

  (2)应约定供应方承担的具体责任。

  (3)双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其 他方法)。

  施工合同规定是甲方供料,合同条款中必须约定材料的具体内容、品种、规格、数量、 单价、质量等级提供的时间和地点以及验货方式。如果没有约定,工程质量由于甲方的供料 出现问题,会导致法律纠纷。虽然在法院审理中,法院会依据事实判定甲方的原因影响工程 质量,但是也让施工方消耗时间,影响企业的效益。

  7.不可抗力要量化。

  施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详 细规定,施工方在签订合同时都认为不可抗力的内容就是这些了。于是,在《专用条款》上 用“√”或填上“无约定”比比皆是。

  国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少,较常 见的是风、雨、雷、震等自然灾害,达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力,《通 用条款》未明确,实践中双方难以达到共识,双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雷 、震等自然灾害程度应予以量化。

  8.运用担保条件、降低风险系数。

  在签订《建设工程施工合同》时,可以运用法律资源中的担保制度来防范或减少合同条 款所带来的风险。如施工方在向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工方提供工程款 支付担保。

  业主工程款支付担保,是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人 为业主向承包商提供的,保证业主支付工程款的担保。业主支付担保的担保金额应与承包商 履约担保的担保金额相等,且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额,最低担保金 额不得低于合同金额的10%。如果没有约定担保条款,一旦工程款不能及时拨付,会给承包 方带来损失。

  9.违约条款就应注意:

  (1)在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应承担的具体违约责任。

  (2)违约金与赔偿应约定具体数额和具体计算方式,要越具体越好,具有可操作行、 以防止事后争议。

  约定违约金是防止违约条款发生时,双方发生纠纷。但是,双方签订中约定了违约金条 款,但根据我国《合同法》第114条第2款:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以 请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人 民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定,双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍 ,明显高于实际损失,应当根据本案情况适当减少。

  10.争议应注意事项。

  填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意 见。有的工程选择上级仲裁方式,有的工程选择诉讼的方式,但尽可能选择对施工方有利的 法院(有管辖的法院)。

单位施工合同11

  发包人__________________(以下简称甲方)

  承包人__________________(以下简称乙方),

  经双方协商一致制定本条款,双方务必遵照执行。

  1、承包项目

  本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

  2、承包方式

  包挖、包运、平整,不得转包。

  3、承包价格

  开挖、运输土方__________________元/m3(石砂)。

  4、工期要求

  按图纸要求尺寸进行开挖,自_______________月_______________日开始施工,在_______________天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

  5、质量与施工要求

  (1)基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。

  (2)做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

  (3)回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。

  (4)土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

  6、安全要求

  (1)开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。

  (2)严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。

  (3)遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。

  (4)开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

  (5)雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。

  (6)发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。

  7、结算方式

  采用现金支付形式,开挖完成经验收合格后的第_____________天支付清工程款。

  8、仲裁与调解

  如若发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

  单位工程负责人:__________________

  (甲方):__________________

  承包班组长(乙方):__________________

  联系电话:__________________

  联系电话:__________________

  _____________年____________月____________日____________年_____________月_____________日

单位施工合同12

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,结合本工程的实际情况,为确保各方利益,经协商一致达成如下协议,以资共同遵守。

  一、工程内容

  本合同所指工程是本公司所承接的年传输线路工程,包括甲方与鹤壁移动分公司签订的合同中全部工作内容,如合作过程中有其他工程出现,双方协商解决。

  二、承包方式

  承包方式为:劳动力承包及建设方提供材料外的全部辅助材料承包。

  三、施工地点

  工程施工地点: 。

  四、合同期限

  本合同自签订之日起至甲方与中国移动通信集团河南有限公司鹤壁分公司签订的《 年传输线路工程施工框架合同》(以下简称"框架合同" )履行期满止。

  五、工程计价方式

  以建设方指定且承认的第三方审计定案金额的 86% 作为劳务费结算给乙方。

  六、结算及付款方式

  1、建设方支付的工程款到达甲方账户后,甲方在核对清楚后应于五个工作日内将乙方所得款项打到乙方账户,乙方在甲方支付劳务费时,应提前向甲方开具符合国家法律法规和标准的【 建筑劳务 】发票。

  2、不开具发票或开具不合格发票的,甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日止且不承担违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

  3、如果乙方有赔偿、支付违约金、扣款处罚等情形时甲方有权在支付任何一笔款项时进行扣除

  4、如果甲方支付给乙方的款项总额超过了乙方应得款项总额,乙方必须在接到甲方通知后三个工作日内退还甲方多支付的款项

  七、履约保证

  1、为保证合约的顺利进行,乙方在本合同签订后两个工作日内向甲方交纳 陆万元 履约保证金 。

  2、乙方完成甲方与建设方签订框架合同额 以上时,合同到期后甲方应在五 个工作日内核对返还。

  3、乙方未完成"框架合同"金额 时,甲方根据乙方实际完成工程量按比例扣除履约保证金。

  八、工程期限:

  以建设方要求为准

  九、工程材料

  1、工程主要材料由建设方提供,乙方负责保管,材料有遗失、损坏乙方负责照价赔偿。

  2、工程辅助材料由乙方自行购买,但必须符合设计和规范要求,不得以次充好。且应提供产品合格证明与后续质量保证责任。

  十、工程质量

  1、乙方必须按建设方提供的施工图及会审要求、设计技术说明文件、中国移动通信集团河南有限公司光缆线路施工及验收规范、国家颁发的有关施工规范和技术标准施工。

  2、如乙方未按规范和标准进行施工,甲方有权要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间进行返工,直到满足约定条件,乙方将承担返工费用。返工后仍不能达到规范要求,乙方应承担责任。甲方有权委托第三方就应返工的全部或部分工程进行施工,相应的费用由乙方支付或由甲方从应支付给乙方的费用中扣除支付给第三方。

  十一、 双方责任及义务

  1、甲方

  (1) 合同签订后及时向乙方提供公司相关制度与规定。

  (2) 按合同向乙方及时支付工程款。

  (3) 对乙方进行必要的技术指导与安全生产培训。

  2、乙方

  (1) 乙方负责按照建设方施工图设计和工程相关要求进行施工,确保工程按时保质完成。对设计不合理或由于其它原因需要设计变更的,乙方应及时书面提交监理,经书面同意后执行。不得擅自变更设计或施工,否则乙方自行负责。

  (2) 乙方不得以任何形式将工程进行转包、分包。

  (3) 乙方按建设方要求的竣工资料编制要求编制竣工资料,竣工技术文件中相关单位的签证由乙方负责。

  (4) 乙方在竣工资料编制好后,应在三个工作日内将竣工资料电子版传给甲方备案。

  (5) 乙方必须履行国家规定的安全保障措施,对所属施工和管理人员进行安全培训并办理工伤保险,严格执行操作规程,持证上岗、安全施工,做好工地防火、防盗工作。工程中发生的一切安全事故,由乙方承担全部责任。

  (6) 乙方应当贯彻文明施工的要求,保证施工现场卫生及环境整洁,符合有关规定,不损害相邻设施,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  (7) 施工领用的资料及材料交工前认真保管。完工后2个工作日内完成施工现场整理,清理工作。

  (8) 乙方向甲方每月上报工程量、提交材料平衡表、工人工资发放表。

  (9) 乙方必须及时付清所有青苗赔偿费及民工费,若未支付造成农民或民工投诉,乙方必须在2日内处理完毕,同时甲方将对乙方处以该拖欠金额同等的罚款。

  (10) 应积极主动联系工程监理、主管,就工程实施过程中的日常问题交换意见,服从其管理 。

  (11) 乙方应签订安全及其保密协议,不得向第三方透露与本工程相关的资料及信息。

  (12) 乙方必须严格按安全生产要求配备相关的安防设施、设备以及相关的劳保用品,以保证安全生产。

  (13) 乙方应按时参加施工安全技术培训,提高安全生产技术,保证施工安全。

  (14) 乙方必须听从甲方的安全建议,避免发生安全事故。

  (15) 因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担全部责任。因事故受害人通过投诉、起诉等方式向公司主张权利的,乙方应承担公司因此造成的全部损失。

  十二、违约责任

  1、 由于乙方原因,使工程延期完成,给业主方造成严重后果的,由乙方负担全部责任。同时甲方有权解除本合同,乙方除支付违约金外,还应承担因此给甲方造成的全部经济损失

  2、 由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按应付劳务费&;times;0.5%&;times;延期天数计算,违约金总数不超过应付劳务款的10%。

  3、 执行过程中,任何一方无故单方面终止合同,则视为违约,违约方需向守约方支付人民币 元的违约金。

  4、 乙方施工质量达不到设计和验收规范的要求时,乙方必须按建设方或甲方的要求在规定期限内无条件返工;返工后质量仍达不到设计和规范要求,甲方有权邀请第三方施工单位对全部或部分工程进行整改或维修,所需费用由乙方承担;有多个单项工程达不到质量要求时,甲方有权解除合同。

  5、 由于甲乙双方各自原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,双方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护及移交工作。责任方应按合同规定赔偿对方有关损失。已经订货的材料、设备由责任方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用由责任方承担,但未及时退货造成的损失由未及时退货的责任方承担。

  6、 乙方未履行本合同相关条款责任,除本合同中已有明确约定乙方承担违约责任外,每发生一次甲方还有权扣除乙方履约保证金 5000 元,并按甲方有关施工考核办法进行考核处罚或扣款(考核办法详见附件)。

  7、 乙方连续两个季度实际工程量预算未达到平均50万元/每季,甲方有权解除合同。

  十三、合同的解除与变更

  1、 合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故),甲乙双方不得无故变更或解除。

  2、 在履行合同过程中,遇不可抗力事故时,双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时,要求变更一方应及时通知对方,对方在接到通知3天内给予答复,逾期未答复视为同意。

  3、 如果甲方未按合同付款,且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的,乙方有权中止本合同义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的,乙方有权解除本合同,并且有权请求甲方给予相应的赔偿。

  4、变更或解除合同,所造成的损失由双方协商解决。

  十四、争议解决方式

  凡因本合同的签订、履行、解除、终止等引起的,或者与本合同有关的任何争议,甲、乙双方均应通过友好协商解决,协商不成时双方同意向合同签订地人民法院诉讼解决。

  十五、其他条款

  1、 在合同履行过程中,双方可以根据实际情况,对合同未尽事宜协商确定。

  2、 本合同未尽事宜,双方可以进行协商,签订补充合同。

  3、本合同经双方盖章签字后生效,如双方签署日期不一致,自较迟的签署日期生效。

  十六、合同文本和效力

  本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,经双方代表签字盖章后生效。附件为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

单位施工合同13

  甲方(用工单位)名称:________

  地址:________

  委托代理人:________

  乙方(劳动者)姓名:____

  性别:____

  出生年月:____年____月____民族:____

  文化程度:____

  身份证号码:____

  户籍所在地:____

  现详细居住地址:____

  邮政编码:____

  联系电话:____

  根据甲方施工生产需要,甲方决定聘用乙方到甲方工地从事临时性工作,为维护双方的合法权益,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本临时性用工劳务合同,双方应当依法遵守本合同所列条款。

  一、受聘期限

  经双方协商,聘用期限为:自____年____月____日起至____年____月____日止。

  二、劳动报酬

  1、甲乙双方约定,乙方的劳动报酬按每月____元____(大写____)人民币支付。

  2、该工资包括甲方单位为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金、个人所得税、各种节假日加班及中夜班补贴、绩效工资、生活费、日常交通费等。

  3、每月三天(含三天)以内的病、事假工资照发,但必须履行请销假手续,三天以上的病、事假亦须履行请销假手续,聘用工资按实际请假天数减发。

  4、甲方为乙方提供受聘期间的住宿。

  5、若乙方提供了正常劳动,甲方支付给乙方的劳动报酬不低于甲方所在地政府规定的最低工资标准。

  三、工作方式:

  甲乙双方约定,乙方在受聘期间采取不定时工作方式。

  四、社会保险:

  鉴于国家省内和省际社会保险统筹及其配套办法尚未健全和完善,甲方又系跨省、区作业的流动施工单位,乙方工作地变动频繁这一实际,经双方协商同意,甲方按________省社会保险的有关规定,将社会保险中甲方应为乙方缴纳的基本养老保险金、住房公积金、医疗保险金、工伤保险金等按月计入在乙方工资清单中一并支付给乙方,由乙方本人自行到其户籍所在地社会保险机构缴纳,若乙方不参加社会保险,其责任自行承担。

  五、乙方服从甲方的管理,受聘期间必须遵守甲方的各项规章制度,

  听从甲方的工作安排和指挥,并应遵纪守法,树立吃苦耐劳的精神。

  六、甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护和职业危害防护的法律、法规和规章,为乙方提供符合国家规定的劳动条件、必要的劳动防护用品和劳动工具。

  乙方在甲方工作期间必须注意安全,遵守安全操作规程、工作规范、劳动安全和职业卫生制度及其标准。如乙方在甲方工作期间发生安全事故,按中华人民共和国国务院《工伤保险条例》、贵州省实施《工伤保险条例》办法和铜仁地区工伤保险实施办法之规定办理。

  七、合同期内,如乙方不能胜任甲方安排的工作或按国家相关法律、法规的有关规定已达到解除合同条件的,甲方有权解除与乙方的合同,如甲方违反国家的相关法律、法规的,乙方也有权提出解除与甲方的合同,但任何一方提出解除合同前,均应提前七天告知对方。

  八、本合同一式三份,甲方二份、乙方一份,经甲方盖章、乙方签字后生效,均具同等法律效力。

  甲方(盖章):____乙方(签名):____

  甲方代表人签名:____

  合同订立时间:____年____月____日

单位施工合同14

  甲方:______乙方:______

  为搞好食堂工作、方便职工就餐,注重饮食卫生,提高饭菜及服务质量,经双方协商一致,签订劳务承包合同如下:______

  一、甲方的权利与义务

  1、为乙方无偿提供职工食堂的场地、设施、设备、炊具;

  2、免费为乙方提供水、电、燃煤,并保证正常供应;

  3、甲方食堂管理员有权对乙方的饭菜质量、品种、环境卫生、服务态度实行监督考核和指导;

  4、食堂所有设备、用具、餐具的添置及维修,由乙方提出申请,经甲方同意后,由甲方购置或维修;

  5、免费为乙方提供住宿,所配物品如有损坏和丢失,乙方负责维修和赔偿,同时乙方人员必须严格遵守甲方的各种管理制度;

  8、在餐厅设立职工意见箱,对职工所提合理化建议和意见乙方应于考虑和采纳,甲方将整改情况在餐厅予以公示;

  9、甲方有权对乙方安排的厨师及服务员提出调整;乙方应在接到甲方通知后一周内予以调换,每延后一天罚款50元,从乙方当月劳务报酬中扣除。

  二、乙方的权利、责任和义务

  1、乙方在承包职工食堂期间,要遵守甲方劳动纪律和员工行为规范,以服务职工为宗旨,按照甲方食堂管理员提出的意见和建议

  2、乙方必须保证全厂职工每日早、中、晚和运行工夜餐正点供应,并保证每日中、晚餐按时送到现场,保证饭菜新鲜,卫生合口,热饭热菜让职工吃好吃饱。

  3、乙方必须搞好环境(包括设备、设施、地面、餐具、炊具等)和食堂卫生,每餐后必须对所有餐具严格消毒,防止传染病的发生,严防食物中毒事件的发生,因管理不善每发生一次中毒事件,扣罚乙方5000元劳务费,并负责医疗费用及其他损失,情节严重者直至追究刑事责任;

  4、乙方要爱护、保养好食堂的设施和设备,人为损坏和丢失,要照价赔偿;

  5、乙方人员的工伤、医疗费以及所发生的社会刑事纠纷均由乙方负责;

  6、无论何种情况乙方不得收取现金,否则除没收本金外,再按收取现金额的10倍予以罚款,从当月劳务费中扣除;

  三、劳务报酬

  乙方应按甲方要求配备三名及三名以上人员,乙方人员配备复核甲方要求后其全部劳务费用按照每月8000元标准由甲方支付给乙方。乙方因前期人员数量未达到甲方要求,甲方按照一人4000元,两人6000元标准支付给乙方。

  四、双方的义务及其它

  1、甲乙双方要共同遵守员工食堂管理办法规定,努力办好职工食堂,为生产一线服务,让领导放心,让职工满意;

  2、每月由甲方组织有关部门及人员参加的食堂工作座谈会,乙方应认真听取职工意见,制定改进措施,限期改进工作;

  3、乙方有义务无条件地完成甲方交付的临时做饭任务(如抢险抢修等);

  4、乙方每天必须公布饭菜品种和销售价格;

  5、本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份。

  甲方:______

  代表:______

  乙方:______

  ______年______月______日:

单位施工合同15

  总包方:______(以下简称甲方)承包方:______ (以下简称乙方)

  根据平等自愿,诚实信用的原则,双方就东营市黄河三角洲国家可持续发展研究中心项目工程木工承包分包事项,协商一致,订立合同。

  一、工程项目承包范围

  乙方承接黄河三角洲国家可持续发展研究中心主楼部分模板框架的所有制作、安装、拆除、清理。

  二、甲方的权利与义务

  1、对乙方进行现场管理,包括安全文明施工,支模质量、进度,消防检查提出意见与建议或者不正确的地方,乙方必须在限期内整改,整改后提交给甲方,由甲方监理提及验收。

  2、向乙方提供使用图纸一份,用于施工,图纸有不正确的地方或更改的地方向乙方提前说明。

  3、材料准备充足,不得因材料问题延误施工进度,如延误3天后甲方需支付乙方误工费每人一天220元。

  三、乙方的权利与义务

  1、组织自己的队伍和小组进行施工,按图纸施工要求和施工进度安全文明施工,乙方必须有自己的领班人。

  2、施工中心须服从甲方施工人员的安排,确保定时定量地完成工作的需求,不得出现吵嘴现象,避免打架事件发生,如出现一次罚款1000元,情节严

  3、进入施工现场必须带好安全帽,进入外墙施工时必须做好安全措施与防护,禁止裸身穿拖鞋进入施工现场,严禁在施工现场大小便,一旦发现每人每次罚款100元,并自行清理打扫。

  四、质量要求

  1、自己的队伍必须要做到读懂图纸和支模的规范标准要求,期标准为A、横平,平板的平整度不大于0.5公分,梁必须在同一水平线上,平板、梁交接的交接缝隙不得大于0.7公分

  B、竖直,板与柱墙体的垂直度,墙墙的垂直度,墙柱的垂直度阴阳角的垂直度不得大于0.8公分(暂按甲方与监理方验收合格)

  C、梁、柱、墙体的接头必须理整,严实,整体要美观,牢固。

  D、架子必须要牢固,架子不能太稀疏,扣件不能有松动,在安全生产的条件下,必须扎剪刀撑,扫地杆,确保在浇筑时不移位。

  E、浇筑时,必须有足量的工人看模,严格杜绝跑模、涨模的发生。

  F、图纸看详细,看好卫生间、楼梯等施工面的相应标高,注意预留洞、口的尺寸和位置,放置预留孔。

  G、乙方所出现的质量问题如(跑模、涨模、剔凿、移位、罚款)均由乙方自己承担,并在支付款中扣出。

  H、工作时不得浪费材料,特别是钉子、扣件、螺丝、螺帽等不能乱扔乱放,木方和模板不得乱扔乱放,随意乱锯。

  五、结算与工资支付

  1、甲方向乙方每人每月支付生活费1200元。(每10天每人支付400元

  2、在8月20日前甲方向乙方支付每人5000元学生款(按甲方合同的比例发放)。

  3、工人如有特殊情况急需回家的,甲方向工人先支付一定的费用

  4、在工程进行到十层时,甲方向乙方支付10万元人民币以上,拨付工程进度款的50%,生活费在外

  5、在工程主体封顶竣工后的15天内甲方向乙方支付总工程费用的96%,还有4%剔凿清理完后余下部分支付乙方。

  备注:______如甲方在施工期间,未按合同支付工程进度款和生活费,乙方有权停止一切施工。就算甲方违约行为,工期依次延后,甲方负责全部责任,乙方不负任何责任。

  六、甲方按31元/平方,接触面积承包给乙方。

  七、甲方需保证乙方主楼面积做到封顶(同时乙方必须遵循以上条款)如甲方无故终止合同必向乙方支付每人壹万元的经济损失退场费。

  八、甲方必要用工时,按每人每天220元人民币计算,在实际合同期间内乙方不得乱停工、撤人、上访,如果出现一次按5000罚款处理。 (除了付款方式之外)

  九、协议一式两份,分别由甲乙双方各执一份,同时具备法律效立。此合同将工程款全部付完之后自动失效

  甲方签字:______乙方签字:______

  ______年______月______日

【单位施工合同】相关文章:

单位建筑施工合同11-24

单位施工合同(15篇)01-01

单位施工合同15篇12-31

施工单位劳务合同04-24

施工单位用工合同03-01

单位工程施工合同12-20

单位施工承包合同11-09

施工单位分包合同07-26

单位施工介绍信07-03