务工劳务合同

务工劳务合同

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同对我们的约束力越来越不可忽视，它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编精心整理的务工劳务合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

务工劳务合同1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：

　　第1条工程概况

　　1、工程名称:___________________

　　2、工程地点：_________________

　　第2条工程范围:_________________

　　第3条合同金额

　　经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写)__________元(小写￥__________)。

　　第4条付款方式

　　1、本合同无预付款。

　　2、工程竣工且送电后，___日内甲方向乙方一次性支付工程款。

　　第5条甲方权利和义务

　　1、甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。

　　2、按本合同规定支付乙方工程价款。

　　第6条乙方权利和义务

　　1、负责工程图纸的.现场技术交底。

　　2、乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。

　　3、严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。

　　4、精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。

　　5、严格执行安全措施和操作规程，防止事故特别是人身事故的发生，做好安全防护工作。

　　施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。

　　6、办理相关的市政规划手续。

　　第7条安全措施及责任

　　施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。

　　在施工过程中发生安全事故由责任方负责。

　　第8条工程验收质量标准及保修期

　　1、工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、____电业局有关规定为依据。

　　2、鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。

　　3、保修期：从设备正式投运之日起___年内属乙方安装质量保修期。

　　4、保修期内若发生事故，属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。

　　第9条违约责任

　　解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。

　　协商、调解不成时，由所在地人民法院提起诉讼。

　　第10条协议份数、有效期及其它

　　1、本协议壹式肆份，双方执贰份。

　　2、本协议未尽事宜，双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。

　　甲方单位(章)： ___________乙方单位(章)：___________

　　法定代表人：___________ 法定代表人：___________

　　___年___月___日 ___年___月___日

务工劳务合同2

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　经甲乙双方友好协商，确定乙方为甲方外包工程项目的承包单位。为明确双方安全生产职责，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就安全生产事宜协商一致，签订本协议，供双方共同遵照执行。乙方在甲方承包的所有项目均遵守本安全生产管理协议。

　　第一条 甲乙双方应认真贯彻执行国家的安全生产法律、法规、政策和标准。

　　第二条 甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》的各项规定。

　　第三条 甲方是工程项目安全生产的监督管理主体，甲方主要职责如下：

　　1.甲方有权要求乙方人员严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，并要求其熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

　　2.甲方负责按乙方提供的人员名单(含中途增加的人员)对其进行工程项目的安全教育安全交底，并进行签名登记;有权制止未按规定参加安全教育安全交底的或有其他违反安全规定行为的乙方人员进场作业。

　　3.甲方有权对工程项目施工实施监督检查，有权制止乙方人员违章违纪作业，并按规定处理。

　　4.甲方指定项目负责人为现场安全管理人员。

　　第四条 乙方是本承包项目的安全生产责任主体，应对工程施工过程中的人身、财产安全负全责，因乙方违反本协议或违反法律法规规章或违反安全操作规程导致发生的生产安全事故由乙方承担全部责任，并由乙方按规定报告及处理。乙方主要职责如下：

　　1.乙方在施工前，必须与甲方签订本安全生产管理协议。

　　2.乙方应遵守国家安全生产法律法规，以及甲方的有关安全生产规定及其它规章制度，负责工程项目施工的组织和指挥，制定作业方案，加强安全管理，做到管生产必须管安全。

　　3.根据《广州市建设工程文明安全施工管理暂行规定》，乙方负责项目施工现场的文明、安全管理。

　　4.实行施工总承包的工程项目由总承包单位负责，总承包单位对分包单位的施工承担连带责任，各分包单位对总承包单位负责，服从总承包单位管理。

　　5.乙方应具有法人资格和专业资质，具备如下安全生产条件，并将有关证明材料提交甲方备案：

　　①. 乙方必须建立健全安全生产责任制，落实安全生产责任，制定应急救援预案紧急处置措施方案;

　　②.主要负责人和所指定的项目专职安全生产管理人员，具备与职责及工程项目相应的安全生产知识和管理能力;

　　③.特种作业人员经有关政府部门培训考核合格，取得特种作业操作资格证书;

　　④.乙方已为其人员依法办理工伤(及医疗)保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，每人最高保险赔偿金50万元以上;提供工伤保险交费收据、安全生产责任保险保单或商业保险单原件，经甲方验证确认符合条件后原件退还乙方，复印件由甲方存档;

　　⑤.按规定为施工作业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动(保)防护用品;

　　⑥.有预防事故的安全保障措施。

　　⑦每年组织进行职业健康体检，建立个人职业健康台帐，禁止使用有作业禁忌症人员。

　　5.乙方在施工前，必须提供本单位营业执业副本、组织机构代码证、负责人和作业现场安全管理人员有效的安全资格证书〈原件、复印件), 属于高危行业的还必须提供本单位安全生产许可证。凡涉及特种作业时,乙方应提供相应特种作业工种人员名单以及特种作业证(原件、复印件), 严禁特种作业人员无证上岗。上述资料经甲方验证确认符合条件后, 证书原件退还乙方,复印件由甲方存档，(若乙方提供虚假资质，承担由此造成的全部责任)。

　　6.乙方参加施工人员的年龄必须大于18周岁，在国家法定退休年龄内。乙方施工作业前, 应书面如实提供参加施工作业人员名单及身份证复印件，由甲方对乙方施工作业人员进行安全教育、项目负责人的安全交底和项目所在部门的安全交底。 乙方中途需增加施工作业人员时，需将拟增加施工作业人员名单及身份证复印件报甲方安全管理部门，并由甲方安全管理人员在拟增加施工作业人员名单及身份证复印件上签字确认，由甲方安全管理部门对乙方拟增加的施工作业人员履行安全教育和安全交底职责。乙方应主动同甲方项目负责人联系，安排并确保所有现场施工作业人员在施工作业前接受甲方的安全教育安全交底。凡未参加甲方安全教育安全交底的人员一律不得施工作业。乙方擅自安排没有经过甲方安全教育安全交底的人员作业发生事故的由乙方自行负责。

　　7.乙方应制定详细的安全作业方案送甲方安全部门备案,乙方应建立、健全内部各项安全规章制度及安全防范措施，并认真组织落实，避免在工程施工作业过程中发生生产安全事故。

　　8.乙方的机械、设备、工具以及自行设置的安全防护设施等必须符合国家有关规定，并不得擅自动用甲方机械、设备和其他财产。一切机械、设备、工器具及安全防护设施等 ，乙方一经接收，就表示乙方认可其安全可靠性。乙方一旦进入施工现场开工作业，即表示乙方已确认甲方工作场所、设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准或者行业标准的要求。

　　9.乙方要严格执行甲方各项安全管理制度、措施，做好现场安全管理;应在各施工现场、危险作业区域设置警示标志;材料、工具等应堆放整齐;电气线路和设备设施应符合安全要求，不准乱拉乱接电线;不准阻塞通道，注意保持生产、生活区域的整洁有序。

　　10.乙方指定现场安全管理人员负责管理安全生产，施工期间，针对项目具体情况，加强对现场施工作业人员的安全教育，并在操作中，对本单位的违章作业进行纠正，及时排除事故隐患。乙方要在施工作业现场周围设立安全护栏或安全警戒线，并设置相应的安全警示标志，安全警示标志应符合国家现行有效的标准。乙方施工作业现场安全管理人员负责监管，以防闲杂人员进入，费用由乙方自理。

　　11.乙方主要负责人和施工作业现场安全管理人员应对施工现场实行经常性安全检查,并建立安全检查台帐。

　　12.乙方保证参加本次施工人员已全部经过安全教育培训合格人员， 参加施工人员必须配齐和穿戴好必备的劳动防护用品，禁止在施工作业现场打闹嬉戏;乙方参加施工作业人员要服从甲方安全生产监督人员的监督管理，严禁出现违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。因施工单位违章、违规、违反安全操作规程导致的生产安全事故由乙方承担全部责任。因上述原因给甲方或第三方造成了人身伤害及财产损失，涉及发生的费用由乙方全额承担。

　　13.乙方应严格按安全操作规程进行操作，杜绝野蛮施工，严禁“三违”现象，立体作业时(如交叉作业或有两个以上单位在同一区域进行作业的项目)要采取可靠的安全措施，确保施工安全。对特殊的工程或采用特种作业方法的工程要制定应急救援预案，采取严密防范措施，配备抢险救援的有关器材。

　　14.对有关部门和甲方检查出的事故隐患，乙方应积极行动，及时整改，消除事故隐患。

　　15.乙方人员不得进入与工作内容无关的区域。严禁施工人员及其家属在施工现场和生产区域内居住。

　　16.乙方有权利和义务拒绝甲方的违章指挥。

　　17.如发生安全事故由乙方负责，并且乙方应及时按规定报告有关部门和甲方，并做好现场保护工作。不得隐瞒不报、虚报或拖延报告。乙方应根据“四不放过”原则对事故进行分析处理，落实整改措施，做好善后处理工作。

　　18.乙方在开工前应向甲方交付安全保证金，保证金一般为工程款的10%。保证金因扣罚而减少时，乙方应及时足额补交。在本协议终止结算时，甲方应将保证金余额无息退还乙方。

　　19. 乙方在进入施工区域实施施工作业前，必须接受甲方所在部门区域安全管理人员的《安全告知》及监督。乙方需使用甲方水、电、气源时必须书面经甲方专业管理人员认可，办理临时使用水、电、气源相关书面手续。需进入磨，仓、库等危险有限区域施工作业时，乙方还应按甲方安全管理要求申请办理相应的作业许可证，同时执行甲方进入磨，仓、库等危险有限区域安全管理规定。

　　20.施工作业结束后,乙方要把原安全设施设备恢复完好,并将施工作业现场清理干净、保持整洁,如有更换下来或剩余材料应通知甲方项目负责人回收。

　　21.乙方施工作业人员如出现拒不接受甲方监督，不及时消除事故隐患，改正违章违规作业现象以及强令冒险作业, 由此造成的损失由乙方自行承担。同时甲方安全管理部门有权中止承包的施工,直至解除与乙方的施工合同关系。被解除施工合同关系的单位, 甲方三年内不再将施工项目发包给被解除关系的单位。

　　第五条 违约责任

　　1.如乙方违反本协议第四条，但未发生安全事故的'，甲方视情节每人次处罚乙方100元～20__元。(部分违章处罚详见《相关方安全管理处罚明细》)

　　2.如乙方违反本协议第四条并导致安全事故的，乙方应作为事故责任主体及时向有关部门和甲方报告，甲方视情节扣罚乙方保证金的10～50%。

　　3.如乙方违反本协议第四条，造成甲方财产损失、人员伤亡或其他经济损失的，乙方应承担赔偿责任，甲方有权从保证金和工程款中抵扣。

　　第六条 本协议作为相应工程承包合同的附件，是工程承包合同不可分割的组成部分，与工程承包合同具有同等法律效力，除工程承包合同另有特别说明和法律法规另有规定外，有关工程安全生产的约定以本协议为准。

　　第七条 本协议有效期： 年 月 日至 年 月 日。

　　第八条 本协议一式六份，双方各执三份。

　　第九条 附则

　　相关方安全管理处罚明细

　　为促进进入广州市珠江水泥有限公司从事承包项目相关方加强安全管理，避免发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律“三违”行为的发生，做到“四不伤害”，避免发生生产安全事故，保持现场整洁，经双方协商特制定如下安全管理处罚明细，若与本明细不一致的规定，以此明细为准，相关方单位认真执行。

　　序号违章表现处罚金额(元)

　　1进入工作现场不戴安全帽200

　　2安全帽不扣帽带100

　　3手持电动工具没有按要求配备额定漏电动作电流不应大于15mA、额定漏电动作时间不应大于0.1s的漏电保护器。100

　　4使用无防护罩的角向磨光砂轮机100

　　5使用角向磨光砂轮机不戴防护眼镜100

　　6电气用具电线损坏200

　　7使用无插头、插座的临时电源200

　　8无特殊操作证进行特种作业20__

　　9高空交叉作业无隔离措施500

　　10发生氧气、乙炔瓶不按规范摆放100

　　11高空作业不戴安全带500

　　12高空作业时抛扔工具、物体等200

　　13高空作业时传递工具不用绳子扎牢100

　　14发生高空向下抛物1000

　　15脚手板不用铁丝扎牢200

　　16施工坑、孔、洞、沟道没设置符合要求的护栏或其他防护措施500

　　17擅自动用运行设备、防护设施、机动车辆500

　　18在管道、栏杆上行走500

　　19擅自拆除安全设施1000

　　20进入磨，仓、库等危险有限区域未按要求申请办理相应的作业许可证，未安排监护人员1000

　　21在转动设备防护盖(罩)上站立行走200

　　22使用不合格的登高用具(包括梯子)100

　　23不经甲方同意私自乱接乱拉水、电、气300

　　24戴手套使用锤子100

　　25施工现场临时配电箱未安装漏电保护器500

　　26电焊、气割作业时不按要求使用防护用具100

　　27危险区域不做安全防护措施500

　　28未做好现场清理工作，工作现场乱堆物件300

　　29未经批准在厂房、其他建筑物、道路凿孔洞500

　　30未经许可进入配电室等有电危险区500

　　31未经许可擅自动用配电箱电源500

　　32在禁火区内吸烟200

　　33跨越转动设备、输送皮带200

　　34禁火区动火作业未办理动火证500

　　35乱倒垃圾、乱扔杂物、乱放水等100

　　36使用的专用安全工器具没有进行定期检验100

　　37在监护人不在时未停止工作500

　　38起重设备不合规范或违章起吊、不做防护500

　　39生产现场随地大小便500

　　40未经甲方的安全教育擅自施工，每发现1人500

　　41未经甲方项目负责人安全交底擅自施工500

　　42未经甲方的项目所在部门安全交底擅自施工500

　　43违章指挥野蛮作业1000

　　44发生一次火警异常20__

　　45停、送电未办理手续无工作票20__

　　46没按规定办理开工手续擅自开工20__

　　47发生恶性未遂事故一次20__

　　48发生人身轻伤事故一次20__

　　49安全作业施工方案没送甲方安全部门备案1000

　　50施工中因乙方原因发生事故乙方承担一切经济损失

　　51因乙方原因造成甲方或第三方人员人身事故或损失乙方承担一切经济损失

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人或授权代表(签字)：_______

　　地址：

　　电话：

　　传真：日期： 年 月 日

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人或授权代表(签字)：_______

　　地址：_______

　　电话：

　　传真：_______ 日期： 年 月 日

务工劳务合同3

　　发包单位： (甲方)

　　承包单位： (乙方)

　　甲方滚筒现场包胶工程发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家、省、市有关承包工程安全生产工作的各项管理规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同时，必须同时签订本协议。

　　一、承包工作项目

　　1、工程项目名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包范围(以合同为准)：

　　二、工程项目期限(以合同为准)

　　______________________________-

　　三、协议内容：

　　1、甲、乙双方必须认真贯彻国家、省、市颁发的有关安全生产方针、政策、严格执行有关安全生产法律、法规、法令、条例和安全工作规程及建设施工安全管理规定。

　　2、甲、乙双方都应建立健全安全管理组织体制，包括具体负责安全生产的领导。乙方必须配备专职安全员，安全员必须经过考核，有相应上岗资格证书及从事该岗位有工作经验的人员担任。

　　3、乙方应有安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的持证上岗与审查考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等，乙方参加施工人员要求身体健康，年龄必须年满18周岁，小于55周岁(特种作业人员年龄按国家相关文件规定执行)。

　　4、甲、乙双方在施工前要认真勘察施工现场，甲方对乙方负责人和工程技术人员根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底。乙方应详细了解工程项目的作业环境、施工日期、各类安全措施情况及安全注意事项后拟订施工计划和施工安全技术措施，交甲方安全员审批备案。

　　5、乙方在执行有可能发生的火灾、爆炸、触电、高空坠落、坍塌、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等人身伤亡事故和可能引起严重设备事故情况时，施工前应主动书面通知甲方，由甲方事先向乙方进行详细的安全技术交底，要求乙方制定施工安全技术措施，经甲方审查合格后监督乙方实施，否则一切后果由乙方自负。

　　6、甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强员工法制观念，提高员工安全生产意识和自我保护技能，督促员工自觉遵守安全生产法规、纪律、制度。

　　7、工程开工前，乙方应向甲方交纳工程款的贰仟元整作为施工安全保证金。乙方施工人员在施工生产区域内违反安全生产规程制度时，甲方应予以制止。当发生因乙方责任造成的人身伤亡事故及严重未遂事故时，甲方可根据违章程度及整改效果等因素，确定安全施工保证金的扣除比例或按约定进行索赔或处罚，直至停止乙方工作;若由乙方施工人员的责任造成甲方人员伤害或设备事故、设备异常、设备损坏时，甲方有权按约定对乙方进行索赔、处罚等处理。

　　8、施工前，乙方进场参加施工人员须经过安全培训、考试合格后持证上岗(进场施工人员的安全教育培训由乙方自行组织)，甲方应对乙方进场施工人员进行入厂前安全生产告知教育，介绍施工中有关安全、消防等要求。乙方必须检查、督促进场施工人员严格遵守、认真执行各项规章制度。乙方若在施工中要增添进场参加施工人员，必须向甲方书面申报，由甲方进行入厂前安全生产告知教育并备案。未经甲方进行入厂前安全生产告知教育的乙方进场施工人员，发生安全生产事故责任由乙方全部承担。

　　9、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、消防工作;甲方指派同志负责联系、检查、监督乙方执行有关安全、消防规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、消防工作，共同预防事故发生。乙方人员施工中发生的不安全情况应及时向甲方通报，甲方安全管理部门有权对乙方实施安全监督、处罚。

　　10、乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方在安全生产、消防等方面的有关规定，接受甲方的监督、检查和指导，并按施工违章考核(处罚)标准予以处罚。甲方有协助乙方搞好安全生产、消防管理等监督检查的责任，对于查出的安全生产事故隐患，乙方必须限期整改。对限期整改不达标的，甲方有权责令乙方暂停施工和撤消合同，由此造成的损失均有乙方承担。

　　对甲方违反安全生产法律、制度的指令，乙方有权拒绝执行;乙方有权要求甲方改进，甲方应认真整改。

　　11、乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境及所使用的设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。

　　一经开工，就表示该施工单位已确认施工场所、作业环境、设备、安全防护设施等均符合安全生产要求和处于安全状态，由此施工单位对施工过程中由于上述因素而导致的事故负全面责任。

　　12、乙方使用的施工作业脚手架，应由经培训考核取得特种作业证的人员进行搭设(或委托有专业资质的单位搭建)。乙方负责现场安全责任人要对施工现场所用的脚手架每天开工前做必须的检查，发现隐患应及时整改，检查合格后再登架作业。严禁使用未经验收、检查不合格和超过使用有效期内的脚手架。

　　13、乙方在施工期间所使用的各种机械设备及工器具等均应由乙方自备。如乙方必须借用或租赁甲方的，应由甲、乙双方有关人员办理借用或租赁手续。借出方应保证借出的'设备和工器具完好并符合安全要求，设备及工器具的使用(包括有特殊使用要求说明的)必须书面交代清楚。借入方必须进行检验，并做好检验记录。使用方一经接收，就视设备为安全有效。设备和工器具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由使用方负责。

　　14、施工区域范围各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和甲、乙双方指派的安全管理人员书面同意，并办妥必要、可靠的安全措施后方可拆除、变动现场安全防护设施。任何一方人员擅自拆除、变动安全防护设施所造成的后果，均由该方负责。

　　15、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市的特种作业安全技术考核培训中心颁发的有效期证件持证上岗，并按规定定期审验;中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重设施吊装作业人员必须严格按照“起重设施安全作业规定要求”进行操作，严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

　　16、甲、乙双方必须严格执行禁火区域内动火作业的有关规定，正确使用动火作业工作要领。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得消防主管人员(甲方安全管理部门消防主管)的书面同意，落实防火、防爆措施，并指派专人值班负责。

　　17、乙方在施工中，应注意对地下设施(如：电缆、管道、光缆、接地网线等)及高压架空线的保护。甲方对地下设施和障碍物应详细交底，明确施工要求。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方工程项目部和甲方指派的安全管理人员联系解决，采取保护措施后施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

　　18、贯彻谁施工谁负责的安全管理原则，乙方在施工期间造成人员伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方及第三方人员伤亡时)，双方应立即启动《重、特大安全事故应急救援预案》开展紧急抢救伤员和保护现场，按照国家、省、市有关生产安全事故报告和调查处理的规定，在事故发生后及时报告各自上级主管部门和所在地政府安全生产监督管理局及公安、消防等有关部门。事故的损失和善后处理费用，应按照各自的责任和本协议对应条款，协商解决。

　　19、其他未尽事宜：双方友好协商解决

　　20、本协议经双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件并具有同等法律效力。

　　21、甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成事故，由违约方承担一切经济损失。按照政府有关安全监管部门的事故调查报告，乙方负半责及以上安全责任事故的，扣除安全施工保证金100%，并加扣重伤5-10万元/人，死亡10-30万元/人。凡当年度发生一起以上(含一起)人员死亡事故和设备重大事故的乙方，三年内不得承包(承接)甲方工程。

　　22、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　单位地址：

　　单位地址：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　签订地点：

　　签订日期： 年 月 日

务工劳务合同4

　　甲方（雇佣方）：

　　乙方（被雇佣方）：

　　根据《合同法》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条:出租物品名、数量、规格、单价以本合同后附工程量清单约定为准，实际结算以实际产生的工程量多少进行结算（租赁设备费用含操作人员各类费用）。

　　第二条雇佣方工作

　　1、雇佣方应在租赁物进场前日以书面(或口头)通知被雇佣方详细的进场时间地点和其它具体细节。

　　2、负责现场安全管理和操作人员的安全教育和任务交底，杜绝违章指挥、违章作业。

　　第三条被雇佣方工作

　　1、按照雇佣方的要求如期完成租赁物的进场、保养等工作。

　　2、被雇佣方驻雇佣方现场的工作人员需遵守现场的各项规章制度，听从雇佣方的.指挥和安排，对于严重失职和违章操作，雇佣方有权通知被雇佣方换人，被雇佣方应立即派合格的工作人员到现场工作，操作人员持证上岗。

　　4、被雇佣方在雇佣方现场的企业形象宣传、设备外表标识，必须遵守雇佣方的有关规定。

　　5、向雇佣方提供有关的租赁资质证明文件和负责办理机械检测和安全使用手续，提供机械相关资料以及特种作业操作人员的操作证。

　　6、被雇佣方应为租赁物做财产保险。

　　7、被雇佣方按雇佣方要求做好机械设备发生故障时的所有应采取的措施，以确保施工生产的顺利进行。

　　8、被雇佣方操作手在工作期间发生安全事故以及给雇佣方造成的损失由被雇佣方负责，雇佣方概不负责。

　　9、被雇佣方操作手及租赁物造成第三方伤亡及经济损失，由被雇佣方承担全部责任和费用。

　　第四条机械设备使用、维修、保养

　　1、租赁物操作手劳务费用由被雇佣方负责，安全管理教育由被雇佣方负责，工资、食宿和社会保险等一切费用由被雇佣方负责，与雇佣方无关。

　　2、租赁物在租赁期由被雇佣方负责日常燃油及辅助材料，由被雇佣方负责日常附属油料、修理费用和保养费用，使设备保持良好状态。

　　3、租赁物在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由被雇佣方对此承担全部责任。

　　4、被雇佣方应编制在租赁物租赁期间的维修保养计划，保证有足够的配件库存，按计划进行维修保养，及时修复或更换不合格的配件，并承担相应的费用，以便保证能够正常运转，满足雇佣方的需要。

　　第五条违约责任

　　1、被雇佣方不能按期提供本合同约定的租赁物，应向雇佣方偿付违约期造成的损失，雇佣方有权要求被雇佣方继续履行合同，逾期未完成任务的雇佣方有权单方解除合同。

　　2、被雇佣方提供的租赁物不符合本合同约定的质量、数量、规格、型号等要求，应向雇佣方偿付违约期造成的损失，雇佣方有权选择继续使用该租赁物或解除合同;

　　3、被雇佣方不按期派人协助雇佣方对租赁物进行验收、调试、安装，致使租赁物不能正常使用的，被雇佣方除继续履行外，应向雇佣方偿付造成的损失;

　　第六条争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。

　　协商不成，双方约定诉讼管辖地为“雇佣方所在地人民法院”管辖处理。

　　本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

　　第七条其他约定事项：

　　第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　本合同一式俩份，双方各执壹份，附件部份都是合同的组成部分。

　　雇佣方(章)： 被雇佣方(章)：

　　法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

　　电 话： 电话：

　　日 期：年 月 日 日 期：年 月 日

务工劳务合同5

　　甲方(发包人)：

　　乙方(承包人)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实守信的原则，双方就建设工程劳务事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程名称：开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程

　　二、 工程地点：重庆市开县渠口镇钦云村6,9,10社

　　三、 承包范围和方式

　　1、范围：平基(人工部分)、水稳层摊铺、砼垫层浇筑、排水(雨、污)管网埋设、路灯土建、路灯安装、石材及地砖粘贴等。

　　2、承包方式：甲方提供工程所需材料、水、电、微地形施工场地及大型挖机和压路机。乙方负责的所有劳务部分及操作的中转运输工具概由乙方自行解决，甲方解决乙方部分人员住宿及工具保管室。

　　四、 承包价格

　　1、排(雨、污)水安装(人工清基槽、夯实、浇筑垫层、管道安装人工回填) 元/m。

　　2、检查井、砌筑、抹灰、井盖调平、安装。

　　3、雨水篦子进水口砌筑、抹灰、调平、安装。

　　4、水稳层、砼垫层浇筑(包含搅拌机、配料机、铲车、施工场内的中转、运输各种材料、砼搅拌、水稳层摊铺、砼浇筑、支模、模板、抹面、养护、切割等)元/m。

　　5、路灯土建(含管道开挖、清平、铺设线管、埋设接地扁铁、管沟回填，灯基开挖、钢筋地笼制作、浇筑灯基、线井砌筑、井盖安装等) 元/盏路灯安装路灯安装、穿线、立灯等、庭院灯 元/盏落地灯 元/盏(一套包干)

　　6、石材、地砖粘贴：

　　(1)大理石粘贴(大面积) /m

　　(2)青石板粘贴 /m

　　(3)花台、花池、踏步等零星大理石粘贴 /m

　　(4)透水砖粘贴 /m

　　(5)清条石安装 /m

　　(6)路沿石安装 /m

　　(7)碎拼 /m

　　(8) 以上承包范围未列明确和未约定在以上各劳务项目和单价内的概由乙方自行承担。

　　五、工程工期质量：在甲方施工人员及现场管理人员的'监督下施工，保证按指定时间内分类完成施工，发现问题，及时整改，乙方原因造成的质量问题，概由乙方负责。

　　六、安全：乙方须遵守国家及有关部门安全法规，严格按照安全标准施工。甲方须提供安全的施工环境及劳动保护，乙方不得违章 作业，如乙方造成安全事故，乙方自行承担全部责任，甲方不负任何责任。

　　七、劳务工资的支付：考虑到本合同约定的工程内容为劳动密集型生产，劳务全部为人工工资，为调动工人的积极性，工程款按月支付，支付额按月完成工程量的80%支付，如未能按月支付，拖延时间不能超过60天，在此期间由乙方垫付。

　　八、工程结算：工程量完成后，甲乙双方按现场验收量计价支付余款。

　　九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

务工劳务合同6

　　发包方（简称甲方）：法定代表人：承包方（简称乙方）：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的搬迁承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。

　　一、合同标的

　　1、工程概况工程名称：搬迁工程内容：

　　2、工程范围：

　　3、工程计价：

　　二、价格及支付

　　1、上述合同总价是固定价格（或数量单价），

　　2、支付：合同款，预付款：_____元，大写：_________。在甲方验收后天内一次性付清尾款（甲方向乙方支付），支付方式：现金交易。如果甲方未按时支付合同款，甲方应向乙方支付违约金，计算方式为：从规定的付款日后第3天起，甲方按合同总款以每日______元（千分之______）向乙方支付违约金。

　　三、合同工期风险提示：

　　明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。

　　另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的.原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。工期：________年____月____日________年____月____日。

　　四、工程质量标准及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　1、质量约定：

　　2、验收约定：甲方在约定的验收期对乙方劳务工程进行验收，如发现问题，应现场叫乙方工作人员签字确认，否则视为验收合格。

　　五、保证、索赔和违约金风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　1、乙方应按合同约定的开工日期开工，推迟一天开工，违约金为：________元；

　　2、乙方应按合同约定的竣工日期完成项目工期，推迟一天违约金为：______元；

　　3、乙方在服务期间应保证甲方物品安全，不得损坏甲方物品，甲方应对贵重物品进行投保；因乙方服务责任因素导致甲方物品损坏，由乙方进行赔偿。

　　六、争议解决承包人和分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方达成仲裁协议，向_______仲裁委员会申请仲裁；

　　七、本协议一式____份，双方各持_____份。自签定日起生效。本合同由以下双方签署，以资证明。甲方：法定代表人：________年____月____日乙方：法定代表人：________年____月____日

务工劳务合同7

　　项目名称(以下简称甲方)： 身份证：

　　工人姓名(以下简称乙方)： 身份证：

　　经甲乙双方协商本着互惠互利的原则，甲方聘用乙方在甲方施工区域内进行工作。为保证人身及财产安全，本着公平、公正的原则，特签订如下安全协议：

　　1、乙方人员在甲方工地工作时，要严格遵守公司及项目的`有关安全规定，遵守施工现场的安全纪律。

　　2、乙方进入施工现场，必须戴安全帽，禁止酒后作业。

　　3、从事特种作业人员必须持有特种作业操作证，无证人员禁止操作。

　　4、乙方必须服从甲方现场管理人员的指挥和管理。

　　5、乙方在工作过程中，注意周围的施工机械及危险物体，注意落石，如有危险或不安全因素，请迅速离开并到安全地方。如遇雨季，注意防汛，注意自身安全，如有安全隐患时，一定要以人为本，安全自保。

　　6、乙方上下班途中应注意交通安全，不得无证驾驶汽车、摩托车等交通工具。骑乘摩托车、电瓶车应佩戴安全防护设施。乙方上下班途中出现的交通事故由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

　　7、乙方在施工现场不得饮酒、打架斗殴、，严格遵守甲方制订的作息时间及规章制度，如发生意外或违法违规事件，均有乙方自行承担，与甲方不发生任何关系。

　　8、乙方不容许带病工作，如有身体不适，请尽快就医，注意防暑。

　　9、乙方在工作或在施工现场临时休息期间，严禁玩水、玩火以及携带一些危险物品进入施工现场，如有发生，所造成的一切财产损失及人身意外，一切均由乙方负责。

　　10、禁止挪移、拆改安全防护设施和警告、警示、提示标牌。

　　11、非电工禁止动用配电线路和设施。

　　12、禁止私自拉设电线、电缆、使用电炉等电热器具。

　　13、此协议一式二份，经双方签订之日起生效。

　　甲方：________________(盖章） 乙方：_______________(签字)

　　年 月 日 年 月 日

务工劳务合同8

　　甲方：

　　乙方：外雇劳务工(姓名)_____，住址___省___县____乡(镇)_____村，身份证号码_________。

　　一、 合同书签订范围

　　甲方与外雇劳务工签订安全生产管理合同，经甲乙双方协商一致，在自愿负责的原则下签订本合同：

　　二、 双方职责

　　1、从签订合同之日起乙方必须购买意外伤害保险，若不买保险双方不得签订合同。

　　2、乙方劳务人员必须严格服从甲方管理、调派，确保谁叫随到，按时到达作业现场，按时完成工作任务，不得投机取巧。乙方若不服从甲方管理，不遵守以上规定，违反一次罚款200-500元，而且甲方有权解除合同。

　　3、乙方不能利用工作之便盗窃，损坏单位财产。否则。除赔偿因自己不法行为的损失外，并根据情节轻重，移交司法机关处理，同时甲方有权解除合同。

　　4、乙方劳务人员在执行(乘车回家)工作过程中发生伤亡事故和任何不法行为所造成的一切后果及经济损失均由乙方负责，甲方概不负责。

　　5、乙方劳务人员在作业过程中不得私自乱开票，乱填单，弄虚作假，一旦发现，罚款200-500元。甲方有权解除劳务合同。

　　6、乙方必须按照甲方的要求完成装卸(做饭)范围内任务，否则甲方有权解除劳动合同，

　　7、乙方在工作过程中，必须保证材料完好，如有损坏或丢失照价赔偿。

　　8、乙方完成工作量后，由甲方按照单位规定的价钱开票，并按照我厂挂账程序付乙方工资。

　　9、违约责任：

　　甲方：在此合同范围期内，再不能向第三方发包，按照第八条规定验收付账。

　　乙方：按照此合同第二、九条履行职责，保质保量完成甲交给的.任务，否则按照第七条解除劳动合同。

　　10、乙方个人行为造成的所有一切严重后果，甲方概不负责。

　　11、此合同一式三份，甲、已双方及人力资源科各执一份，合同从鉴定之日起生效。

　　甲 方：(签字盖章)

　　乙 方：(签字盖章)

　　介绍人：(签字盖章)

　　年 月 日

务工劳务合同9

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。

　　一、工程名称和工程地点

　　工程名称：曼哈顿国际社区6、7、8#楼

　　工程地点：

　　二、承包方式

　　甲方负责项目管理、提供主材及垂直运输机械、电力供应;乙方提供承建制劳务队伍包工包辅材包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

　　三、承包范围

　　设计图纸中所有结构的防水工程项目包括屋面、厕所、厨房、地下室等所有防水施工面， 甲方对乙方承包的屋面防水工程实行限额用料，限额材料的种类和数量，由甲方在施工任务单中另行确定。超用部分材料由乙方承担。

　　四、工作内容

　　完成上述工程承包范围的所有工作内容以及相应的现场材料场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的'用工以及图纸范围内的防水等，内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。清理、修补基层表面，材料卸车、转运、堆码，清洁表面，保证工完场清，包斗车、灰铲、灰桶及螺杆孔修补、电灯、电线等手工工具。

　　五、工程工期

　　本工程总工期为 个月，开工日期暂定为：20xx年 月 日，具体开工日期以甲方指令为准;竣工日期为：20xx年 月 日。合同生效日期：为 年 月 日;合同终止日期：乙方完成工作任务时止。

　　六、 合同价格

　　单价：屋面防水每平米 元，据实结算厨房厕所每平米 元，据实结算

　　七、工程质量要求

　　1、乙方的施工质量以现行的国家施工规范和防水工程质量检查评定标准及设计图纸、施工说明、等技术文件为依据，乙方所施工的工程质量确保一次交验合格，如果施工完毕后达不到质量要求，乙方需免费整改直至达到规范要求。

　　2、工程质量不符合设计要求和双方约定的标准，甲方可要求乙方返工，停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方的材料费，工期不顺延。

　　八、安全及文明施工

　　1、乙方必须对安全生产负全面责任，切实加强安全管理;必须向操作工人配发必要的劳动保护用品、用具，改善劳动条件。

　　2、乙方应做到工完场清、文明施工;但乙方在分项工程施工成品后，因非乙方原因造成的修补、清理，不由乙方负责。

　　3、乙方工作人员不需按规定搭接施工用电，如违规操作用电，造成的损失和安全事故，均由你乙方承担责任。

　　4、服从甲方现场施工员、质量员、安全员的监督检查，接受整改意见，限时完成整改，确保施工质量。

　　九、付款方式

　　1、 每月完成的工程量经甲方和业主方及监理方验收合格后十日内支付当月完成的70%人共工资，剩余工资由完工后一个月内结清。

　　2、如果在施工中由你乙方施工原因造成质量问题引起业主方及监理方罚款，费用均由你乙方承担。

　　十、当事人约定的其他内容：

　　十一、劳动争议处理及其它

　　双方因履行本合同发生争议，当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　十二、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效,待工程结束、款项结清除保留保修条款外，其余条款自行终止。保修条款在保修期满后自动失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

务工劳务合同10

　　甲方：xx项目部 （以下简称甲方）

　　乙方：xx工程公司 （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》（gf-91-0201），结合本工程具体情况，本着平等、自愿、公正、诚信的原则，经甲、乙双方协调达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：xx。

　　2、工程地点：xx。

　　3、工程内容：单价含完成所承包工程的一切必要及附属工作（即交付完整、合格产品，具体工作内容在工程量清单说明中）并维修到缺陷修复期满。

　　4、承包范围：xx工程项目。

　　5、合同签约地点：

　　第二条 工期

　　本合同定于xx年xx月xx日开工，xx年xx月xx日竣工，工期xx个月；除发生不可抗力（或业主原因）外，每推迟一天罚3000元，但最多不能超过30天，否则甲方有权将乙方清除出场，同时按本合同第十五条第6款办理。

　　第三条 工程数量

　　1、数量的计算，依据施工图纸和现场实际测量资料，如图纸数量大于实际数量，以实际数量为准；如实际数量大于图纸数量，只有在业主认可且已计量的情况下，才能以实际数量为准。

　　2、具体工程数量的计算方法按工程量清单说明办理。

　　第四条 工程造价或单价

　　1、工程项目单价在工程量清单表中。

　　2、工程项目单价包含的内容：指完成质量合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料采购、来料卸车看管、消耗、损耗、超耗、施工机械、现场管理、施工调遣、

　　甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：

　　小临设施、施工风险、工程结束后的现场清理以及其他应支付的一切费用。

　　3、本工程施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其它与本工程项目内容有关的施工项目应作为完成本项工程的辅助工作，费用含在相关项目中，不再另行计价。

　　4、新增工程项目与本合同同类或相近项目依据原合同单价，无单价或近似单价的，在施工前甲方与乙方协商确定，签订补充协议，协商不成，不交乙方施工，乙方直接施工的按原合同工程的附属工作考虑，不增加费用。

　　5、乙方应充分考虑市场物价指数的影响，本合同在执行期间由于国家和地方法令、法规、政策等原因发生变更，致使劳务、材料和机械台班费用的增加或减少，其合同单价均不调整。

　　6、乙方应根据图纸、地质报告、以及在当地了解或施工的经验，判断地址有无变化的可能来进场相应设备（如路基挖方、钻孔桩、隧道等），否则，出现设备不配套的进出场费用由乙方自行承担。

　　7、所有单价均不含税金，税金由甲方上缴，如乙方需要甲方可向乙方出据纳税证明。

　　第五条 工程变更和签证的确认

　　1、工程变更与签证数量的确认采用本合同“第三条第1款”的原则，由经办人、施工技术部、现场负责人签字，交项目负责人审核签字后予以认可，否则按本合同第六条第11款办理。

　　2、工程变更与签证单价确定，采用原合同单价或近似单价，无单价、近似单价，由甲方计划合同部根据原合同作价原则确定一个新的价格。同时复核该变更或签证是否与以前重复，并根据合同否定不合理的或与合同矛盾变更签证。<1><2><3><4><5><6><7>

　　五、生产安全责任

　　乙方必须按照劳动规章制度进行安全生产，甲方不得违障对生产进行指挥，乙方不得违规进行生产操作；应避免生产安全事故的发生。

　　1、

　　2、

　　六、权利义务

　　1、本合同签订之日起乙方一次性给甲方缴纳安全生产保证金人民币 元，双方合同终止时甲方应将保证金足额返还给乙方。

　　2、甲乙双方在合同签订后，甲方有义务处理坑口外围关系，保证乙方能正常生产。

　　3、在合同期间，甲方应足量、及时的将“三品”提供给乙方，保证乙方正常生产。若因甲方的原因“三品”不能及时到位，造成乙方停工 天，由甲方承担赔偿责任。

　　4、乙方在承包期内必须服从甲方的管理，自觉遵守在甲方指定区域进行生产，不得越界开采。否则，造成的损失由乙方自己承担。

　　5、合同期间因自然原因、不可抗力的原因（包括国家政策性的整顿）造成停产的，原合同期限应顺延。

　　七、合同未尽事宜，甲乙双方本着互惠、共赢的原则进行协商解决。

　　八、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，签字后即生效。

　　甲方： 乙方：

务工劳务合同14

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　甲方将 工程，发包给乙方施工，为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第1条 工程名称：

　　第2条 工程地点：

　　第3条 工程内容： 承包方式

　　1、工程内容：不定楼号、不定工程量。

　　2、承包方式： 包工、包质、保安全。

　　第4条 工程造价及结算方式

　　1、工程量按实际面积计算，门窗洞口空方不计入。

　　第五条 工程质量保证

　　1、甲方对工程质量的要求，在保质期内底层粉刷石膏密实不空鼓，腻子不脱皮。

　　2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。

　　3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

　　第六条 工程款支付

　　1、甲方按月向乙方支付工程进度款，款额按当月经监理、甲方验收合格后完成的工程量价值 80%结算，乙方承包范围内工程竣工验收后甲方支付乙方工程款95％，余款 5 %作为工程保证金，保期 1 年，到期无质量问题后甲方一次性无息返还乙方。

　　2、在保修期间乙方必须做到随叫随到做好保修服务工作，质保期间如果乙方不能及时维修，甲方有权重新雇用他人维修，所有发生的费用甲方从乙方的质量保证金中扣除支付维修费用。

　　第八条 甲方、乙方责任范围

　　一、甲方责任

　　1、甲方提供工人住宿的位置。

　　2、按第六条款支付乙方工程款。

　　3、负责提供与施工相关的资料。

　　4、负责组织工程的竣工验收。

　　二、乙方责任

　　1、严格按甲方确定的施工图及总包要求施工，保证质量，按时完工并交付使用。

　　2、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

　　3、做好文明施工、工完场清工作。

　　4、在乙方的.施工范围内发生的人员及财产意外事故与损失或由于乙方管理不力造成的对不属于乙方人员的伤害责任均由乙方负责。乙方职工的疾病及工伤事故的治疗亦由乙方负责并支付相关费用。

　　第九条 违约责任及争议解决办法

　　合同生效后任何一方违反本合同规定，违约方须在对方要求的时间内恢复原状或达到履行本合同的约定的条件，否则承担给对方造成的一切经济损失；任何一方违约导致本合同无法继续履行或无故终止合同，违约方向对方支付（乙方完成工程量的造价） 10% 违约金。

　　第十条 其他事项

　　1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程价款全部结清后自动失效。

　　第十一条 分项单价

　　1、1#楼

　　2、2#楼

　　甲方（签字）： 乙方（签字）：

　　身份证号： 身份证号：

　　年 月 日 年 月 日建设工程劳务分包合同样本建设工程施工合同建设工程征用土地合同

务工劳务合同15

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　甲方总承包常宁市锦辉地产宜府锦城一期工程，工程施工技术资料填写、收集、整理（包含安全技术资料）等工作承包给乙方，为明确双方的责、权、利经双方商订如下劳务承包合同条款：

　　一、承包方式：工程技术资料（包括安全技术资料）劳务承包。

　　二、承包内容：甲方总承包工程范围内技术资料（含安全技术资料）的填写、收集、整理，并符合归档要求及各职能部门的'规范。负责该项目工程的送检（如：钢筋、水泥、砂浆试块等送检），并负责该项目与各职能部门资料有关的关系协调。

　　三、技术要求：乙方劳务承包范围内技术及档案资料必须符合设计施工图内容，要求其技术资料填写、收集、整理必须符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328—20xx）要求（应由甲方提供的除外），不得缺失和错误。并跟随本项目工程进度，提供各职能部门所需的技术资料。

　　五、劳务费用支付方法：甲方总承包合同工期为18个月，预计资料劳务工期为两年，即24个月，每月支付基本工资4000元（肆仟元），时10天之内一次性付清。

　　六、其他条款：

　　1、乙方为甲方职员，必须服从甲方合法管理，每天需到施工现场了解施工进度和实际情况，做到技术资料真实，有效。

　　2、非乙方原因造成的质量控制资料缺失，或不合格，乙方不承担责任。因乙方工作不认真造成的资料返工，由乙方承担。

　　3、竣工验收后，资料归档，城市档案馆收取的档案资料装订费甲方承担。

　　七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自签字之日生效，工程竣工，劳务费付清后合同自动失效。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　日期：___________________日期：___________________