鹿泉市简易工程承包合同

时间:
管理员
分享
标签: 鹿泉市 工程承包 简易 合同

管理员

摘要:

鹿泉市简易工程承包合同   随着法律知识的普及,合同对我们的帮助越来越大,合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编收集整理的鹿泉市简易工程承包合同,仅供参考,欢迎大家阅读。……

鹿泉市简易工程承包合同

  随着法律知识的普及,合同对我们的帮助越来越大,合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编收集整理的鹿泉市简易工程承包合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

  发包人:_____________(简称甲方)

  承包人:_____________(简称乙方)

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:_____________;

  2、工程地点:_____________;

  3、工程范围:_____________

  4、承包方式:_____________。

  二、合同工期

  1、开工日期:_______年_______月_______日,竣工日期_______年_______月_______日,合同工期总天数_______天(以实际进场施工之日算起);

  三、质量标准

  工程质量标准:合格、按照《施工质量验收规范》验收。

  四、合同价款

  总计合同金额(大写)(人民币)_______,小写¥_______。

  五、付款方式

  付款方式:本工程进场完成_______%工作后_______天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成_______%工作后_______天内,发包人向承包人支付_______%工程费用;本工程竣工验收后_______天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方账户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。

  六、施工准备

  1、承包人在合同签定后______日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

  2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;

  七、安全责任

  1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。

  2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。

  3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。

  八、工程竣工验收及保修

  1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;

  2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;

  3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;

  4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

  5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。

  6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。

  九、现场代表

  发包人现场代表____________,承包人现场代表_________,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。

  十、违约责任

  因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

  一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金_______万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第__种方式解决:

  (一)提交仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。

  合同订立时间:_______年______月______日

  合同订立地点:____________________

  本合同共______________页

  发包人:______________(盖章)

  法定代表人/委托代理人:_________(签字)

  承包人:______________(签字) 联系方式:______________

  开户银行:___________________________

  银行账号:___________________________

【鹿泉市简易工程承包合同】相关文章:

简易工程承包合同11-24

简易建筑工程承包合同书的格式05-05

工程承包简易合同05-23

简易鱼塘承包合同02-29

简易土地承包合同03-06

简易的工程施工合同10-09

建筑工程简易合同04-15

简易工程合同15篇03-10

简易工程合同范本09-21