管理员销售的合同汇编15篇 随着法律观念的深入人心，我们用到合同的地方越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的销售的合同，希望能够帮助到大家。销售的合同1……
销售的合同汇编15篇
随着法律观念的深入人心，我们用到合同的地方越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的销售的合同，希望能够帮助到大家。
销售的合同1
购车方：______________(以下简称甲方)
销售方：
甲乙双方就销售服务汽车事宜，经平等协商，达成如下协议：
一、甲方向乙方购买下列汽车产品
二、汽车质量、品质及配件备件，均以车辆出厂标准为准。
三、交车地点、方式、日期：
1.交车地点：
2.甲乙双方约定的交车日为合同生效后______工作日。若因汽车资源紧缺，办理各类手续或供应商遇客观因素逾期到货，造成乙方无法按时交车，甲方允许乙方书面通知变更交车日;由于不可抗力的原因造成乙方不能按时交车，甲方允许乙方延期十个工作日交车,超过十个工作日仍无法交车,则乙方退回甲方所交款项。
3.车辆到店后，甲方需在乙方电话或短信通知后三日内，携带相关证件到乙方处办理该车付款提车等手续。如逾期，乙方每日将收取合同车款5‰作为合同违约金，超过15个工作日，乙方有权利处置该车，所收款项(定金或预付款等)不予退还。
四、付款方式及期限
甲方按下列第_______种方式及期限付款
1.一次性付款(1)____甲方于本合同生效之日一次性付清全部车款，总计人民币______元;
2.一次性付款(2)____甲方在签约之日向乙方支付合同金额的____%即人民币作为合同定金即,并在提车当日向乙方支付购车总金额的全部余额即人民币_____________元;
3.甲方向金融机构申请汽车消费贷款的，甲方和乙方签约当日即向乙方支付人民币_____________元作为合同定金____，甲方需积极配合金融机构并及时提供金融机构所需材料,办理汽车消费贷款等相关手续费用由甲方承担，如甲方故意拖延和征信问题等，导致银行按揭审批不通过，乙方有权解除合同，收取的.合同定金不予退还。
特别声明：
(1)甲方选择银行按揭分期付款方式购车的，在银行审批通过后即日，甲方需付合同车价_______%即人民币______元到乙方账户作为车辆的首付款，车到乙方店后，甲方需积极配合乙方办理该车上牌、担保、抵押等相关手续，待合同车款全部到乙方账户上(银行实际发放贷款不足以支付全部余款的,不足部分由甲方补齐)及相关抵押、担保等手续办理完毕后，甲方才能办理提车手续。
(2)甲方购买车辆办理按揭，需与银行签订车辆按揭合同，乙方不承担由此带来的一切法律责任。
(3)如甲方在合同生效后变更支付方式，甲方需按车款金额的5%作为合同违约金。
(4)甲方选择银行按揭分期付款购车的，需根据按揭年限在乙方合作保险公司办理保险。
五、权利与义务
1、汽车销售商向甲方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车质量标准。
2、甲方应对所购车辆当场验收,对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。如对外观有异议,应当场向乙方提____出。____双方签署车辆交接书,即为该车辆正式交付。车辆正式交付之时起,该车辆的所有风险责任由乙方转移至甲方。
3、如甲方所购车辆发生质量问题，乙方需协助甲方向车辆生产厂家的维修站联系、解决。
六、甲方委托乙方代办下列配套服务,甲方应积极配合提供相关手续,相关费用由甲方承担(在选定委托办理事项的序号上打“√”)
七、根据配套服务的需要，甲方同意乙方在上牌服务时使用甲方所购车辆。
八、甲方收到乙方提车电话或短信后，应在三日内到乙方公司提车，否则造成一切损失由甲方承担，甲方需亲笔签字，亲自提车。
九、因厂家调价而产生的价格差异，甲乙双方协商解决。
十、违约责任：本合同生效后，一方不履行合同的，应依法承担违约责任;造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。
十一、在履行合约时。若发生争执，甲乙双方应依据《中华人民共和国合同法》协商解决，若协商不成，甲乙双方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
十二、本合同所指的汽车销售商，系指甲方所购汽车的开票单位。
十三、本合同一式三份，甲乙双方签字、盖章后生效，各持一份，留一份银行备案,车辆购买事宜均以合同为准。
十四、本合同为代购合同。(最终解释权归乙方所有)
十五、甲方如需在乙方公司加装该车所选配件，由甲方签字确认，并在其他约定事项注明所选件及金额。
十六、本合同如有未尽事宜,须经双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
十七、其他约定事项：(甲方已认真阅读以上内容条款并理解条款内容,同意签订)
甲方(公章)：__________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _____________年____月____日
销售的合同2
甲方：_________
乙方：_________
根据冯家坪乡环境治理规划，冯家坪乡政府计划对政府驻地对面山体进行绿化，为了搞好政府驻地对面山体绿化工作，打造适宜全乡人民群众居住的美好环境，经甲乙双方共同协商就苗木供应达成以下协议：
一、苗木规格
苗木必须是___年生以上苗木，根系发达健康，___米以上。
二、苗木需求及价格
共需苗木_________株，每株价格为___元。
三、运送方式
苗木由乙方负责运送，甲方不承担任何费用。
四、付款方式
苗木待乙方运到指定地方后，经甲方验收合格后，甲方一次性付清苗木款，如苗木甲方验收不合格，甲方有权拒收苗木和付款。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
六、本协议之签订之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
销售的合同3
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着真诚合作，互惠互利，共同发展的原则，经双方友好协商，特订立本合同，双方共同遵守。
第一条 产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格：
本合同金额合计：￥3369600.00，大写：叁佰叁拾陆万玖仟陆佰元正。
第二条 产品质量标准，验收标准：
1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。
2、乙方在供货之前，须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书，交货时必须同时出具产品生产许可证，质检报告及出厂合格证。
第三条 交货地点、运输及费用、计量、交货时间：
1、 乙方将货物送达甲方指定地点。
2、运输及其费用：乙方负责货物的'运输，运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。
3、交货时间：
第四条 付款方式及货款结算：
自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的20%，甲方验货物入库九十天内，甲方支付乙方剩余货款的80%。
第五条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。
第六条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第七条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。
第八条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第九条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十条 本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执正本一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售的合同4
甲方：_______乙方：_______
经甲乙双方在平等、互利、自愿的原则下，通过友好协商，现达成如下饲料销售合同：
一、乙方保证年代理销售甲方饲料不少于60吨；
二、乙方提出需要甲方供货时，甲方应及时向乙方提供乙方所需数量。
三、乙方完成年销售任务后，甲方将根据实际销售量奖励乙方。
四、代理销售时间从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方签字：_______乙方签字：_______
_______年_______月_______日
甲方：_______乙方：_______
经甲乙双方在平等、互利、自愿的原则下，通过友好协商，现达成如下饲料销售合同：
六、乙方保证年代理销售甲方饲料不少于60吨；
七、乙方提出需要甲方供货时，甲方应及时向乙方提供乙方所需数量。
八、乙方完成年销售任务后，甲方将根据实际销售量奖励乙方。
九、代理销售时间从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方签字：_______乙方签字：_______
_______年_______月_______日
销售的`合同5
甲方：_________
乙方：_________
鉴于：_________
1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司（以下简称“新发公司”）的授权，独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。
2、为进一步解决员工住房问题，华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。
为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠，现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动（下称“本次团购”）。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜，初步达成如下意向书：
第一条乙方认购的商品房概况
1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块，广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权，土地使用权证号为增国用（20xx）第B0401478号，并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》（许可证编号：建字第440号）和《建设工程施工许可证》（许可证编号__________）。
2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房，建筑面积为_____平方米，套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准。
第二条乙方认购的条件
1、乙方需为_____大学正式员工（以华南师范大学出具的工作证明为准）。
2、乙方与甲方指定的第三方（广州市新基装饰工程有限公司）签订《装修合同》（《装修合同》文本见附件）后方可参加本次团购，装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的，乙方的团购资格丧失，不能享受团购价格；乙方的团购资格丧失后，乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米_____元）的差额部分。
第三条本次团购的商品房的价格
乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格（毛坯价，不含装修）为：按建筑面积计每平方米人民币_____元，乙方认购的_____栋_____房（暂以建筑面积平方米计）的房屋总价款（毛坯价，不含装修）为人民币_____元（最终结算商品房价格的建筑面积（包括套内建筑面积和公摊建筑面积），以房管部门测绘的面积为准）。乙方参加团购后，甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。
第四条本次团购的流程
1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》，非经甲方和华南师范大学一致同意，乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。
2、乙方根据该《装修合同》约定的'金额缴纳装修款。
3、甲方应在_____年_____月_____日前，安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选，如乙方不接受该装修标准，可要求解除《装修合同》，乙方选择解除《装修合同》的，退还《装修合同》的正本，由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方，乙方丧失本次团购的资格，不能享受本次团购的团购价格。
4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内，甲方通知乙方签订《商品房认购协议》，乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证，与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。
5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》，并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款，甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者，并依约为购房者办理产权证。
6、鉴于各方一致同意前述的团购条件，因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的，乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的，甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》；乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的，甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价（建筑面积每平方米1200元）的差额部分；如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的，乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价，作为对甲方的补偿。
第五条工期及工程进度
开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中，如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任，以及不可抗力事件等非甲方责任原因，从而导致工期延误的，上述工期可相应顺延。
第六条本次团购商品房的装修及验收
为了让乙方能够尽快入住，乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修，由乙方一次性验收带装修的商品房，由装修公司承担装修工程的质量责任。
第七条争议的解决
鉴于装修公司为甲方指定单位，甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时，由甲方与装修公司承担退款的连带责任。
凡因履行本协议所发生的争议，与华南师范大学无任何关联，华南师范大学不承担任何责任，甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第八条、其他事项
1、本协议一式贰份，协议各方各持壹份，具有同等法律效力。
2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
销售的合同6
当事人：______
乙方：_______
甲双方就_______的销售达成如下协议。
第一条指定区域代理
甲将乙_______
第二条指定代理范围
乙方的指定代理范围为________和______。
第三条代理期限
_______年______月_________年
第四条乙方的销售目标
乙方对指定代理地区的年销售额在__________元以上
第五条乙方的权利
1、从甲方直接获得接收的权利。
2、可以得到本协议规定的补偿和待遇。
3、可以得到甲方的销售支持和技术支持。
A、可以获得甲方指定地区的授权代理认证。
B、可以得到甲的新产品样品。具体数量（甲由双方协商决定）
C、乙方可以得到甲方的技术支持和帮助，甲方通过对乙方工作人员的技术指导和培训，由乙方在_____相关技术交流中支付派遣人的工资、往返交通费和食宿。
第六条乙方的义务
1、乙方签署本协议后______
2、如果甲方达到双方达成的指定代理地区销售目标，而乙方未能实现年度业绩，则总代理授权书无效。
3、严格遵守全国统一指导零售价及第11条规定的市场管理规定，确保代理地区的市长/市场稳定和价格稳定。
第七条授权形式，结算方式
1、许可证表格
A、乙方如果获得甲方认可为地区代理商，则从今天起_________期间甲方可以找到其他经销商，但在同等业绩情况下，甲方优先选择乙方为总代理。
B、乙方获得总代理后，甲方在该地区开发的代理商均由乙方管理。
C、甲方发给乙方的代理委托书只能提供检查许可，乙方不得转移其他用途，如有违规，甲方将依法送交。
2、结算方法
乙方向甲方订购时，乙方必须开立银行汇票，到达甲方账户后，甲方负责向乙方发货。乙方收到货物签名后，甲方才能到银行提取货款。乙方不得以任何理由推迟或拒绝货款。
第八条市场管理
1、管理目的
在指定的代理地区坚持销售，严格遵守全国统一指导零售价。防止恶性竞争，确保乙方合理利润，保持_______的“信誉”。
2、管理规定
A、坚持指定代理地区销售，禁止地区间销售。
B、全国统一职务图也遵守零售价，禁止打折销售。
C、乙方有责任指定各流通企业遵守本市场管理规定，如果乙方或乙方流通企业违反市场管理条例，甲方将按照本条款第3条规定处理。
3、市长/市场管理奖惩措施
A、补偿：
（1）符合本协议规定的市长/市场管理规定的地区代理可以获得补偿（取决于具体的补偿协商）。
（2）与甲方合作进行市场管理，帮助甲方寻找地区间产品的地区代理获得奖励（根据协议决定）。
B、处罚：如果乙方违反上述第二条市场管理条例，甲方将对乙方进行以下处罚：
（1）取消地区代理。
（2）根据情况停止供应。
第九条发货
1、乙方确定收货明细清单后，将提前_________天的.收货计划书面传真给甲方。如果甲方未能在期限内收到乙方的收货计划，此次发货将得不到保障。如果有特殊情况，需要进货时，双方应另行协商。
2、________发送给乙方运往所在地的运费应由乙方支付。
第十条退货
1、甲方保证产品质量。如果产品质量不合格，负责退款货、换货，费用由甲方承担。
2、从甲方转仓库或乙方所指仓库及乙方所在地发出的货物，因途中运输引起损坏的，甲方协助乙方处理，但费用由乙方承担。
3、乙方产品滞销，可退货，但费用由乙方承担。
第十一条协议事项
1、甲乙双方共同开拓中国国内市场，如市场发生重大变化或遇不可抗力时，由甲乙双方协商解决。
2、对本协议有异议或发生本协议所定条款以外事项时，由甲乙双方协商解决。
3、本协议一式两份，由甲乙双方各执一份。
4、本协议的解释权归甲方所有。
5、合同发生纠纷，双方应友好协商，协商不成时，提交合同签定地法院解决。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
销售的合同7
甲方：
乙方：
一、合同签订的目的：
甲乙双方经过友好协商，根据平等互利、诚实信用原则，依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，订立本合同以供双方共同遵守。
二、合同主要内容：
（一）产品的名称、规格、数量、及价格。
备注：该合同总价款含：设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、所需费用。
质量：以国家颁布的相关质量标准和规定为准；没有国标的，按行业标准执行。双方有明确约定的除外。
（二）设备交付地点及联系方式：
甲方指定交货地点：
甲方联系人：
联系方式：
（三）设备的验收：
乙方在设备送达至甲方指定地点并完成安装后，甲方应同乙方人员一起对设备规格、型号、数量及外观进行外部验收与性能检验和试验运行验收。验收合格后甲方应签署验收确认书。
（四）售后服务：
乙方承诺个月质保，质保期间乙方提供非人为损坏的免费维修、升级服务，因维修等产生的'往返运输费用、材料费、人工费由乙方承担。
（五）设备货款的结算：
在设备安装调试完成并正常运行后，甲方付清设备款。
（六）免责条款：
本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。
（七）：合同的生效及附则：
本合同一式两份，每份均具有同等法律效力；本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
______年______月______日
______年______月______日
销售的合同8
软件名称：
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，甲方向乙方购买广州网站建设报价系统软件”并享有乙方提供的连带服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规签订本合同，并由双方共同恪守。条款如下：
一、软件产品内容
乙方向甲方销售的软件产品为“广州网站建设报价”。软件产品包括：
1、广州网站建设报价中文版。
2、一个不可转让的使用许可，准许乙方在指定计算机上使用上述软件。
二、服务项目
1.乙方可以提供上门安装、调试服务。
2.在甲方正常使用的情况下，乙方对所提供软件发生的故障，提供为期1年的免费保修和技术支持服务。乙方在工作时间内以电话、传真、电子邮件等方式为本软件产品的故障，提供实时响应和远程解决。在远程维护无法排除故障时，乙方将于48小时之内回执甲方，制定故障排除方案，及时进行故障排除服务。
3.乙方对所提供软件提供为期1年的免费版本升级。
4.甲方系统管理人员和全体使用人员可以享受1次由乙方提供的专业化的本软件产品的使用培训。
三、合同价款
乙方提供产品：合同第一条所提及内容
乙方提供服务：合同第二条所提及内容
软件产品总价款为:五万元人民币。
四、付款方式
甲方在合同签订当日须按合同价款的50%向乙方支付定金25000元人民币；乙方在收到定金后的2个工作日内对甲方的产品进行安装调试，并进行培训。乙方为甲方安装调试完毕并正常使用后，甲方应在7个工作日完成对产品的验收工作（本软件产品验收标准使用的功能正常运行为标准），验收合格后在当日结清剩余款项25000元人民币。
甲方可以通过银行转账或现金方式付款。如果以银行转账的方式付款，付款期以甲方的汇款单或乙方银行进账单为准；如果以现金方式付款，付款期以乙方出具的发票日期为准。
五、版权归属
本软件之版权归乙方，甲方经由乙方授权使用本软件。
六、双方的责任和义务
（一）甲方的责任和义务
1、配合乙方准备好系统实施环境。
2、按付款方式所列按期按时付清软件费用。
3、组织应用人员进行系统使用与验收工作。
4、甲方严格在软件许可下使用本软件,不可对产品进行解密或将产品交给他人解密。
（二）乙方的.责任和义务
1、按照以上服务内容进行优质及时服务。
2、遵循相应职业道德对开发过程中涉及到甲方的有关数据机密进行严格保密。
3、甲方在购买上述产品后，如果通过任何方式发现存在严重的软件缺陷，乙方负责免费更改
七、保密条款
甲方必须遵守有关知识产权保护的法律和国际公约，并且不得对购买的软件和配套资料进行商业性利用、复制，不得对软件的代码进行跟踪、调试、破解，不得泄漏给第三方。否则，甲方自愿承担一切法律后果。甲方同意使用至少与甲方适用于自身专有资料相同的谨慎与防范措施，对乙方向甲方透露的、包含专有资料并标明“专有”或“保密”的任何资料或数据，如甲方的软件（包括但不限于设计、报告、软件文件、手册、模型等等）予以保密，但无论如何，谨慎不得低于合理程度。未经卖方书面允许，不得复制给第三方。这些义务不适用于下述任何资料或数据：在未违反本条的情况下属于或成为公共资料的资料或数据；甲方在本条项下的义务应在本合同终止或届满后继续有效。除在本合同中有明确规定，双方同意，乙方对保密或专有资料的透露并不意味向甲方授予卖方任何专利、商业秘密或版权的许可。
八、乙方的违约责任
乙方不能按期交付使用，每日应向甲方偿付合同总额1％作为违约金，总额不超过合同总额。
九、甲方的违约责任
甲方逾期付款的，除付清全部款项外，还要向乙方每日应向甲方偿付合同总额1％作为违约金。
十、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、争议解决方式
双方合同履行过程中发生争议，双方应协商解决或请求调解，否则双方约定采用向广州市中级人民法院起诉的方式解决。诉讼费用（包括律师费以及双方的费用）应由败诉方承担。
十二、合同生效
本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准。未尽事宜双方友好协商解决。对本合同的修改以双方同意并签章的书面协议为准。
甲方：乙方：
（签章）（签章）
委托经办人：_______________________委托经办人：_____________________
日期：___年___月___日 日期：___年___月___日
销售的合同9
购货单位： (以下简称甲方)
供货单位： (以下简称乙方)
因甲方锅炉老化无法维修，水温不能正常保持，导致煤炭损耗较大，招标煤炭不足以满足甲方正常使用，故甲方需增加煤炭的采购，现甲方同意所增加煤炭继续由乙方供应。为了增强甲乙双方的责任感，确保双方经济利益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 质量要求：
按国家规定的标准执行。
第二条 交货方式：
乙方将煤炭运至甲方指定地点。
第三条 质量和数量的验收标准：
1、煤炭的质量、数量以乙方的化验和计量结果及货物运单为计价和结算依据。
2、甲方对收到的煤炭进行复验时，依照《煤炭送货办法》、《煤炭送货办法实施细则》及《商品煤质量抽查和验收方法》等进行。
第四条 合同金额：
本合同煤炭单价为1100元/吨，数量为90吨，合同总金额为人民币(大写)：玖万玖仟元整(￥99000元)。
第五条 付款方式：
乙方供货完毕后，甲方需一次性付清所有煤款。
第六条 解决合同纠纷的.方法：
在履行合同中发生纠纷，甲乙双方应及时沟通协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。
第七条 违约责任：
按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
第八条 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕自动终止。本合同一式两份，双方各执一份。
第九条 其它事项：
在合同生效后，遇到特殊情况，甲乙双方如需对合同有关条款进行调整或变更时，必须在30天前以书面形式提出，经双方协商一致后办理有关手续，双方未尽事宜，另行商定。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
销售的合同10
买方： (填写全称) (以下简称甲方)
卖方： (填写全称)(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确买卖双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 钢材情况 (如有多个规格型号，应另设合同附件，写为见合同附件)
1.钢材名称：(应填写标的物全称)
2.材 质:(应填写详细的规格，不可简化)
3.规 格：(应填写详细的型号，不可简化)
4.生产厂家：(应填写全称)
5.计量单位：(如双方有约定从约定，无约定按通行标准计量)
6.订购数量: (实际供货数量不少于订购数量，但多出的数量也不得超过订购数量 %，按实际需要描述)。
第二条 钢材的质量
钢材的质量要求为： (填写我方的具体要求，可包括钢材的标准号以及钢材长度) 。
第三条 价款
1.合同单价： 元
2.合同价款： 元，大写： 元 。
3.实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算。
第四条 付款方式
1.支付方式：货到工地验收合格后付至合同总价款的 %(根据工程进度及工地实际情况具体确定) 。留合同总价款的10%作为材料质保金一年。
2.支付时间： (写明支付的具体时间) 。
第五条 交货期限 交付期限按附表所列。
第六条 钢材的运输及交货地点
1.钢材运输由 (写明哪一方)负责，装卸由 负责，装卸中 人员受到的损害及造成的损害由 负责。
2.采用(应写明是火车、汽车或者其他方式) 方式运输。
3.运杂费用由 (写明哪一方) 承担。
4.交货地点： (须详细填写清楚)，到达交货地点前的风险由 承担。(对在途风险进行约定)
5、送货人员必须遵守买方施工现场的安全规定，装卸车过程必须听从买方现场人员的指挥及安排。
第七条 钢材的验收
1.验收方式：(应写明全部或抽样验收的方法)。
2.验收时间：(应写明具体的验收时间)。
第八条 双方的义务
(一)买方的义务
1.按合同约定对钢材进行验收。
2.按合同约定支付钢材价款。
3.若所需钢材情况发生变化，及时将变化后的各项要求以书面形式通知卖方。
4.其他： (如无内容，在空白处划线) 。
(二)卖方的义务
1.按合同约定的时间供应钢材。
2.按合同约定的质量和数量供应钢材。
3.按合同约定将标的物运至指定的交付地点。
4.交付钢材时提供材质证明书和磅码单、钢材出厂质量证明书、钢材试(检)验报告单、合格证等壹式 份。
5.其他： (如无内容，在空白处划线) 。
第九条 违约责任
(一)买方的违约责任
1.未按合同约定进行验收，赔偿因此给卖方造成的损失。
2.未按合同约定支付钢材价款，每延迟一日，应偿付买方延期付款总额的 0.03_ %罚款，最高不超过合同总价的 5 %。
(二)卖方的违约责任
1.未按合同约定的时间供应钢材，每延期一天，承担延期交货部分货款总值的 0.3 %罚金，最高不超过合同总价的 5 %;在买方催告后 5-10 日内，仍不能按期供应，买方有权解除合同。
2.未按合同约定的'质量和数量供应钢材，赔偿因此给买方造成的损失，产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，若买方同意利用，按质论价。不能利用的，卖方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，卖方应按逾期交货部分货款总值的0.3 %计算向买方偿付逾期交货的违约金;卖方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，买方如果需要，应照数补交，买方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由卖方承担。如买方需要而卖方不能交货，则卖方应付给买方不能交货部分货款总值的5%的罚金。在买方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，买方有权解除本合同。
3.未按合同约定提供各种凭证的，买方有权拒收未提供凭证的钢材，同时，卖方应支付未提供凭证的钢材价款的 5 %违约金。
第十条 售后服务及质保要求
1、若因设计变更等非买方原因造成材料过剩，买方在保证材料质量的情况下，卖方应按原价收回多余材料;
2、其他:
第十一条 争议的解决方式
合同履行发生争议时，由当事人双方协商解决;协商不成，双方可选择向太原铁路运输法院起诉解决。
第十二条 任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由
第十三条 本合同的债权债务不得转让给第三方。(增加债权债务禁止转让条款)
第十四条 本合同自双方签字盖章后生效。
第十五条 本合同一式 份，买方 份，卖方 份。
第十六条 本合同未尽事宜，双方另行协商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售的合同11
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，达成以下协议：
一、甲方销售苗木给乙方，具体数量、规格、价格见下表：
序号
树种
数量
规格
价格
备注
说明：本合同苗木的销售价是上车价，起苗、包装费、上车费、人工费用由乙方承担，运费由甲方承担。
二、甲方所提供的苗木质量须达如下标准：（1）、根径部必须完好无损；（2）、无检疫病虫害；（3）、没有严重的机械损伤；（４）、到达目的地后合理栽培能够成活；
三、本合同签订生效后预付万元定金，其余苗木款为货到付款；
四、甲方必须在年月日前全部交货完成。
五、1、甲方应按合同规定的时间和质重，提供给乙方所需的苗木，保证不提供假苗。
2、乙方在本合同规定的提苗期限内不提完所有的苗木，则甲方有权自行处理剩余苗木。
3、乙方在按合同的规定按时支付苗款的前提下，有权要求甲方按合同的`规定按时提供所需的苗木。
六、双方均应按合同的规定认真履行各自的义务，如有一方违约，违约方须向另一方支付本合同总价的违约金。
七、双方在合同的履行过程中，如遇不可抗力事件，致使合同不能履行或不能全部履行的，可免除违约责任，但遇不可抗力的一方应在遭遇不可抗力事件后的七个工作日内及时通知另一方，以免造成更大的损失，如贻误通知，贻误通知一方需对因贻误通知而给另一方造成的损失承担赔偿责任。
八、如在合同履行过程中发生争议，双方应本若实事求是的态度友好协商解决，如协商不成，则交有管辖权的法院通过诉讼解决。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（盖章签字）：乙方（盖章签字）：
电话：电话：
销售的合同12
公司(以下简称甲方)
公司(以下简称乙方)
甲乙双方经友好协商，就乙方购买甲方的旧设备达成如下协议:
第一条买卖标的物
第二条设备数据
甲方应尽可能向乙方提供现有的设备图纸和其他技术资料。
第三条设备验收
1.乙方应在双方签字盖章后天内首先验收设备，并在设备验收文件上签字，表明其符合乙方的质量要求。
2.乙方验收后，双方应对上述设备进行封存。
3.乙方无异议签署设备验收单后，如验收后出现质量问题，甲方不对上述设备的质量缺陷负责。
第四条设备的交付
1.甲方应在收到乙方在本合同中约定的所有设备款项后_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _天内，将验收合格的设备交付给乙方。
2.设备交付地址:上海市闵行区三鹿路甲方原厂。
3.双方应在交付设备清单上签字，以表明乙方已收到上述设备。
第五条支付
自本合同生效之日起，乙方应全部支付
第六条违约责任
1.本合同生效后，一方要求解除合同的'，应当征得另一方同意，并承担合同总价20%的约定赔偿责任。
2.乙方逾期付款的，应向甲方支付逾期金额千分之一的违约金。乙方逾期30天不履行合同的，视为乙方不再履行合同，并承担约定给甲方造成的损失..
第七条其他约定条款
第八条在本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决。如协商不成，甲方应
当地法院有权处理纠纷。
第九条本合同自乙方首次验收上述设备并签署验收表时生效。
第十条本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
卖方:买方:
代表:代表:
20xx年月日
销售的合同13
订立合同双方：
购货单位：上海有限公司，以下简称甲方。
供货单位：_______________________，以下简称乙方。
为了增强甲乙双方的采购与供货信誉责任，提供品质和经济效益，依据《合同法》，经甲乙双方承诺：
一、甲方需求包装纸箱产品质量价格，乙方确定并按时加工供货：
产品名称
品种
规格
纸质要求
计算公式
含税价(包运)
结算方式/
付款期限
包装纸箱
五层/
AB瓦楞
多种尺寸
月末对账（60天付款）
凭乙方提供样板，甲方封样验箱
二、甲方每批纸箱采购单以当天的传真件为准（必须双方签字确认）。乙方见单有不详之处，必须清楚，再生产加工，交货时凭双方签字的书面单证验收。
三、交货与验货质量
1.纸箱采购单注明采购日、要求到货日为准交日期，乙方收到后，在一个工作日内确认，否则即为默认。每批申购单交期为七天（含周六、日）。如果乙方因故延误交货，视为违约责任，致使甲方无法准时出货，甲方有权向乙方提出15%每日赔偿费，在乙方货款中扣除。如乙方延误不改善，甲方有权解除本合同。
2.甲方在三个工作日验收中，发现纸箱品种、型号、规格、重量、级别等质量不符合乙方提供样板品质，甲方有权作为不合格退货，拒付部分不合格货款，因纸箱品质影响出货，经双方协商特采处理而导致甲方损失，甲乙双方各承担50%损失赔偿。
3.下列现象，定为纸箱品质不合格，退货。
A.纸质与乙方提供样板纸（封存）不符合。
B.纸箱唛头错误、不清楚、漏错字。
C.纸箱尺寸错误、开口、折印错误。
D.纸箱纸质封口270度/三次翻折断裂。
E.封胶不牢固、脱开，偷工减料。
F.再生纸或纸质级别、克重掺假代用。
四、违约责任与解决方式按合同法出现纠纷，双方协商解决，不能达成一致由合同签订地法院裁决。
五、本合同自20xx年___月___日起生效，有效期一年。合同执行期内，甲乙双方除品质以外事项，不得随意变更或解除。如有未尽事宜，须经双方共同协商作业补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
购货单位（甲方）：(公章)供货单位（乙方）：（公章）
法人/代表人：_________________法人/代表人：_________________
电话：________________________电话：________________________
地址：________________________地址：________________________
开户银行：____________________开户银行：____________________
账号：________________________账号：______________________
销售的'合同14
合同编号：
甲方:
乙方:
一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)
产品名称
配置
单价
数量
合计
共 计电脑销售合同共计人民币(大写)：
二、技术支持与服务
1. 产品的技术标准符合国家标准。
主机三年有限保修：主板、CPU、内存、硬盘等保修三年; (第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。
2. 本公司可根据客户需求安装LINUX操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的`版权问题本公司概不负责。
三、交货时间： 交货地点：北京
交货方式： 公路货运 付款方式：现款
四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。
五、本合同壹式贰份，由双方加盖合同章后生效。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
年 月 日 年 月 日
销售的合同15
供方：(以下称为甲方)
需方：(以下成为乙方)
供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量
第二条 商品质量标准
须符合国家现行的建材规范标准，并应符合设计要求。甲方须按照规范、标准中要求最高标准执行。 第三条 商品单价及合同总金额
1. 商品定价，供需双方同意按市场零售价的4折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
2. 合同总金额： 240486.5元(按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)
第四条 交货方式
1. 交货时间： 合同签订后半年内交货完毕
2. 交货地点： 乙方指定所在地
3. 运输方式： 由甲方承担运输
第五条 付款日期及结算方式
乙方先付给甲20%的定金，货到后付货款的75%，5%做为一年的质量保证金。
第六条 运输及费用
运输费用及保险由甲方承担(根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)
第七条 违约责任
1. 需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价10%的违约金。
2. 供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值10%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值10%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。
3. 供方所发货品有不合规格、质量等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。
4. 约定的违约金，视为违约的.损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第八条 合同纠纷及解决方式
本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。(或申请甲方所在地仲裁机构仲裁解决)
第九条 其他
1. 合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
2. 本合同经甲乙双方代表签字并加盖双方合同章后生效，本合同原件一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
供方(盖章):需方(盖章):
授权代表: 授权代表: 签订日期: 签订日期:
【销售的合同】相关文章：
销售合同03-26
销售合同03-03
销售的合同03-04
销售的合同03-05
销售合同04-17
汽车销售合同07-13
种子销售合同09-18
服装销售合同09-19
出口销售合同09-23
电器销售合同09-25