销售施工合同

销售施工合同

　　随着人们法律意识的建立，合同的用途越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的销售施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

销售施工合同1

　　本合同各方当事人

　　甲方：______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　住址：_______________________________

　　邮编：_______________________________

　　联系电话：___________________________

　　乙方：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　住址：_______________________________

　　邮编：_______________________________

　　联系电话：___________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就机房供电设备销售暨施工事宜，甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，自愿达成以下条款：

　　第一条 项目的名称

　　项目名称：_____机房供电系统整改工程

　　第二条 合同内容

　　1．货物清单项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）：

　　产品名称型号规格单价数量单位小计合计

　　供电设备

　　供电设备

　　2．合同金额：_________元

　　（大写）人民币______________元整

　　合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。甲方不再另付任何费用。

　　第三条 货物的质量要求、培训费用及损害赔偿

　　1．质量要求：产品的技术标准,按下列第____项执行：

　　（1）按国家的标准执行；

　　（2）按____部颁布的标准执行；

　　（3）按甲乙双方商定技术要求执行。

　　2．乙方按本合同向甲方提供货物、服务及培训。培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附表。

　　3．乙方本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。乙方货物在质量保证期内提供包修服务并提供终生服务。

　　第四条 交货

　　1．交货日期：合同生效后_____个工作日。

　　2．交货地点：_________________________（由甲方指定）。

　　第五条 施工要求

　　1．乙方根据甲方技术人员要求，将甲方原有_____设备更换为_____设备,并保证设备正常使用。乙方需按照甲方要求对各设备电源介入线路做重新连接部署。乙方根据甲方技术人员要求，将机房供电线路做总体改造，实现所有机柜设备由UPS直接供电。

　　2．乙方根据甲方要求，将相应设备统一部署在新购置的机柜中，做妥善存放。

　　第六条 验收

　　1．验收方式：货物安装、调试完毕后，甲方对货物进行验收，调试运行结果必须符合甲方技术要求，并签署“验收报告”_____。

　　2．验收人员

　　（1）甲方相关部门：_。

　　（2）_____乙方项目负责人:项目经办人。

　　3．验收地点:施工现场。

　　4．文档移交:设备清单、验收报告、最终设计方案、培训资料、系统操作说明书等。

　　5．验收标准:按照有关技术资料,对前端设备和主机应仔细检查其品牌、型号、产地,防止假冒伪劣产品。

　　第七条 售后服务

　　1．对本系统实行终身维护。

　　2．其中硬件的免费保修期为:自验收合格之日起_____年内。

　　3．接到服务电话后,__________个工作日内派遣工程师到现场进行维护到解决问题,市内_____个小时可以到位。

　　4．如维护故障器材确有困难,可以提供同类型的产品替代使用,直至故障器材被修复。

　　5．每个月定期回访用户,做日常性的检查,维护和清理服务。

　　6．与工程单位进行一般性的技术沟通。

　　7．售后服务电话：__________。

　　第八条 合同的结算

　　结算方式：交付货物、经验收合格并经交付使用后支付合同款项的全部价款，即人民币：元，大写：元整。

　　第九条 异议期限与处理

　　乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见,10日内未予处理或未达到合同标准的,甲方有权拒绝支付余款。

　　第十条 甲方的违约责任

　　1．方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之_____作为违约金。

　　2．甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

　　第十一条 乙方的违约责任

　　1．乙方所交设备品牌、品种、数量、规格、型号、质量不符合合同规定的，_____由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　2．乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之_____作为违约金，超过五日的仍未交货的，甲方有权解除合同，追回已付货款，并保留追讨因此所受损失的费用。

　　第十二条 其他

　　1．一方对因机房供电设备销售暨施工而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　2．本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

　　3．任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　4．1本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　4．2本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向__________仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条 附则

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　本合同—式_____份，具有相同法律效力。各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

销售施工合同2

　　甲方(订制方)：________________乙方：(承接方)：________________

　　地址：____________________地址____________________

　　联系电话：________________________联系电话：________________________

　　现经甲乙双方共同协商，本着平等互利，共同发展的原则，并且按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，在明确双方权利和义务的基础上，现制定本合同，条款如下：

　　一、乙方为甲方制作服装数量、价格

　　二、量身及交货期限

　　1、乙方按甲方量身通知____日之内到甲方指定地点进行量身。

　　2、乙方在收到甲方的订金、确定样衣、量身完毕后____日内交货，约____月____日。

　　三、质量检验及验收方法

　　1、合同签订后，乙方提供样板衣须得到甲方认可后盖章封板，交付时以封板样衣为准。

　　2、乙方承诺所提供服装保证是一等品，否则甲方有权要求换货。

　　四、包装要求及运费负担

　　乙方负责包装并承担包装费，乙方将货运送到甲方指定地点(深圳市内)，运输费用由乙方承担。

　　五、付款方式

　　1、甲方付款后乙方须提供普通发票。

　　2、于合同生效之时，甲方须支付合同总金额_______%的定金即人民币元;乙方全部交货后，甲方支付合同总金额_______%货款即人民币元;另预留合同总金额_______%货款既人民币元作为质量和维修保证金，____天内服装没有质量问题，则付清余款。

　　3、为维护双方利益，以上款项(定金、余额)在签约后需汇入乙方指定的帐户，或由收款人出示本公司的收款委托书方能支取现金。

　　六、违约责任

　　1、在合同履行过程中，任何一方未履行本合同任何条款视为违约，由违约方支付违约造成的一切损失。

　　2、乙方须按时交货，甲方须按时付款，如因乙方原因延迟交货或因甲方原因延迟付款，逾期，则按日承担合同总金额的____‰违约金。

　　七、售后服务

　　1、服装保修期为_______天，在保修期间乙方为甲方提供免费修改服务。

　　2、乙方随时为甲方增添或修改服装提供方便。

　　3、甲方日后补做服装，如整套补做按报价单的整套价格收取费用，如单件补做则按报价单中的单件价格收取费用。

　　八、合同纠纷解决

　　1、本合同产生的纠纷，应由双方通过友协商方式解决。

　　2、因本合同引起或本合同有关的任何争议，双方同意由深圳仲裁委员会进行仲裁。

　　3、任何变更解除，由双方同意并签署书面意见方为生效。

　　九、本合同如有修改和补充条款，须双方授权代表签署并视作合同不可分割的`组成部分，与合同正文具有同等效力。

　　十、本合同一经签订，双方应严格遵守和履行，自双方签字盖章后即发生法律效力。

　　十一、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：____________________乙方(盖章)：____________________

　　甲方代表(签名)：________________乙方代表(签名)：________________

　　签约日期：________年____月____日

　　________年____月____日

销售施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方经平等协商，就购买墙纸事宜达共识并签订成如下合同条款：

　　一、货物名称及购货数量

　　用墙壁纸部位 品牌 墙纸型号 数量 单价 交货日期

　　墙纸320卷，每卷380元，计121600元。基膜打底施工共计 45元/平方，计73400元。工期1星期内完工。

　　二、交货与运输由乙方负责

　　在甲方施工现场浙江文娜针织有限公司办公楼交货。运输费用由乙方承担。

　　三、货款价值

　　壹拾玖万伍仟零佰零元（￥195000元）

　　四、付款方式

　　实行一次性付款方式：

　　乙方完工验收合格，甲方向乙方支付货物总金额 100 %，即人民币195000元整；

　　五、 施工准备与条件：

　　1. 甲方应为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工。

　　2.已方供铺贴壁纸墙面的基层腻子，应平整、坚实、牢固，或因墙面漏水、渗透等原因对壁纸产生的不良影响，乙方负责更换。

　　3.由甲方给乙方提供用水、用电等施工条件。

　　六、 施工协议：

　　甲方根据其装修进程，提前一周通知乙方。

　　七、甲方验收标准：

　　①、裱糊层表面色泽一致、无污斑。

　　②、各幅拼接横平竖直，图案端正，拼缝处图案花纹吻合，阴角搭 接顺光，阳光处无接缝。

　　③、裱糊层与挂镜线、贴脸板、踢脚线、电气槽盒等交接紧密，无 漏贴，不糊盖需经常拆卸的活动件。

　　八、其它约定

　　①、施工过程中，如果发现墙纸质量问题，乙方应无条件为甲方更换。

　　②、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起生效。

　　③、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　④、施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的免费售后维修，如果因甲方的人为原因造成的破坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费维修。

　　甲方： _________ 乙方：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　x年 x月x日

销售施工合同4

　　合同编号：________

　　出卖人：________

　　签订地点：________

　　买受人：________

　　签订时间：__年__月_日

　　第一条家具名称、数量、价款

　　第二条质量标准：____________________

　　第三条家具保修期为__月，在保修期内出现家具质量问题，由出卖人在___天内修理好或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。

　　第四条定做家具图纸提供办法及要求：__________________

　　第五条交货时间：____________________

　　第六条交(提)货方式、地点：___________

　　第七条运输方式及费用负担：____________________

　　第八条检验标准、方法及提出异议的期限：_____________

　　第九条付款方式及期限：_______________

　　第十条违约责任：_____________

　　第十一条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第__种方式解决：

　　(一)提交___________仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十二条其他约定事项：________

　　出卖人：________

　　买受人：________

　　签订时间：_____年___月___日

销售施工合同5

　　购货单位：________________________(以下简称甲方)

　　供货单位：________________________(以下简称乙方)

　　为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：

　　一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)

　　二、合同金额

　　合同总金额：________大写：________________人民币万元整大写：________人民币万元整

　　三、付款时间及方式

　　1、合同分三批付款：在合同生效后天内，甲方向乙方支付合同总额___%货款;设备安装调试完毕，并初步验收一周内，甲方向乙方支付合同总额___%货款;设备正常运行天，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额___%的货款;质保期满后付清余款。(根据招标文件的有关规定加以变更及修改)

　　2、友情链接：________

　　3、在每期合同款项支付前天，乙方向甲方开具同等金额的增值税发票(根据实际情况加以约定)

　　四、交货时间、地点、方式

　　1、交货时间：合同生效后______日内交货

　　2、交货地点：收货人名称：_________(应为签约单位名称)地址：________________________

　　3、交货方式：乙方负责货物运输

　　4、货运方式：汽运

　　5、乙方将设备运至美的工业城并经安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。(根据实际情况约定交货日期及何为交货：如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货，则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确)甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。

　　6、乙方应在设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应在设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运设备提取完毕。

　　7、甲方提取设备时，应检查设备外箱包装情况。设备外箱包装无损，方可提货。如设备外箱包装受损或发现设备包装箱件数不符，应在个工作日内通知乙方，以便乙方办理设备遇险索赔手续。

　　8、甲方对乙方交付的设备，均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方，由此发生的费用由乙方承担。

　　9、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期一十五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。

　　五、验收时间、地点、标准、方式

　　1、验收时间：乙方应于合同生效后天内完成设备安装调试，安装调试完毕后，甲方应在天内安排初步验收。设备于合同生效后天内通过双方的合格验收并由甲方出具验收合格书。

　　2、验收地点：________________________

　　3、验收标准：________________________

　　六、现场服务(建议根据实际情况加以约定)

　　1.供方现场人员应遵守需方厂规、制度，如有违规，乙方负责。

　　2.供方现场人员食宿自理。

　　3.需方如需邀请供方开展非质量问题处理的技术服务，供应应予协助。

　　七、人员培训

　　乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。(根据设备的技术要求，视具体情况加以约定或在技术协议详细约定;如无必要，可不约定)

　　八、保修方式

　　1、自设备经过双方验收合格之日起按生产厂家规定的条款进行免费保修服务，免费保修服务期限为年。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后天内派人至甲方现场维修。

　　2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入、等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。

　　3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，甲方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。

　　九、违约责任

　　1、甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的_______%违约金。(如对方提出类似条款时可作此约定，否则，建议删除此款)

　　2、甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额___‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的______%.(如对方提出类似条款时可作此约定，否则，建议删除此款)

　　3、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额______%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的______%.逾期交货超过天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额______%违约金。

　　4、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额______%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的______%，乙方超过三十天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失;乙方未能在接到甲方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额______%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，违约金累计总额不超过合同总额的______%.

　　5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额______%违约金;超过天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的的其他经济损失。

　　十、不可抗力

　　如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后___个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。

　　十一、合同变更

　　未尽事宜，双方协商解决;合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

　　十二、争议解决方式

　　双方如发生争议，应协商解决;如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。

　　十三、合同生效及终止

　　合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。

　　十四、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　代表：_______________代表：_______________

　　日期：________年____月____日

　　日期：________年____月____日

　　签约地点：__________________________________

销售施工合同6

　　签订时间：______

　　签订地点：______

　　甲方：______乙方：(工厂)______

　　地址：______地址：______

　　法定代表人：______电话：______

　　法定代表人：______电话：______

　　丙方：(外商)______

　　地址：______

　　授权代表：______电话：______

　　鉴于：

　　1、乙丙双方经友好协商，同意由乙方向丙方购买本协议及本协议所涉及合同项下的货物;且

　　2、乙方委托甲方向丙方进口上述货物，但出于某些技术上的原因，甲、乙双方于___年___月___日就该批货物签订了号《买卖合同》(以下称“销售合同”)而非代理进口合同;

　　3、乙方授权甲方就上述货物以甲方名义(而非乙方名义)与丙方于___年___月___日签订了号《进口合同》(以下称“进口合同”);

　　4、甲乙丙三方均知悉并同意上述情况及做法：

　　甲乙丙三方就上述销售合同及进口合同中的某些问题，经友好协商，达成一致，兹签订本协议书。

　　甲、乙、丙三方同意：

　　1、如乙方未按照销售合同的规定将全部货款(分批交货、分批付款的，指每批货物的全部货款)付至甲方，甲方无义务按进口合同的规定向丙方支付任何货款，且免除任何有关延迟付款的违约责任，丙方无权依进口合同向甲方追索(究)任何货款(违约责任)。

　　2、甲方对有关货物的质量不承担任何责任。如乙方对货物质量有任何异议，应自行与丙方协商处理，而无权依销售合同向甲方追究任何违约责任;如需退换货，乙方可委托甲方办理，手续费另计。

　　3、丙方保证交付所给甲方的货物在产地，规品、数量等方面与进口合同的规定严格一致;如有不符，丙方应承担所有法律责任并赔偿甲方因此而遭受的海关处罚。

　　4、如销售合同及进口合同的规定与本协议不符，以本协议的规定为准。

　　甲方：______

　　授权人签字：______

　　盖章：______

　　乙方：______

　　授权人签字：______

　　盖章：______

　　丙方：______

　　授权人签字：______

销售施工合同7

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙双方就_________的销售，达成以下协议：

　　第一条指定区域代理

　　甲方指定乙方为_________在_________的代理。

　　第二条指定代理范围

　　乙方的指定代理范围为_________以及_________。

　　第三条代理期限

　　_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　第四条乙方的销售目标

　　乙方在指定代理区域的年销售金额为_________元以上(视区域范围大小而定)。

　　第五条乙方的权利

　　1.获得直接从甲方进货的权利。

　　2.可获得本协议规定的奖励和待遇。

　　3.可获得甲方的销售支持和技术帮助。

　　a.可获得甲方的指定区域授权代理认定书;

　　b.可获得甲方新产品样品，具体数量(由甲乙双方协商决定);

　　c.乙方可获得甲方技术支持和帮助，甲方应派人员对乙方雇员进行技术指导和培训，帮助乙方掌握_________的性能，精通施工技巧。在有关的技术交往中，由乙方支付派出人员的工资和往返的交通费用及提供食宿。

　　第六条乙方的义务

　　1.乙方应在本协议签定后的_________天内向甲方订购产品(视区域范围大小而定)，并按照本协议第七条货款结算的规定，按时支付货款，逾期将视为自动解除和约。

　　2.完成甲乙双方达成的在指定代理区域的销售目标，而乙方未达到年度业绩，则总代理授权书无效。

　　3.严格遵守全国统一指导零售价及第十一条规定的市场管理条例，确保代理区域的市场稳定和价格稳定。

　　第七条授权形式，结算方式

　　1.授权形式

　　a.乙方被甲方一经授权为区域代理商即日起，完成_________元人民币(视区域范围大小而定)后成为总代理，并可在甲方网站有代理详细联系地址。在此期间，甲方可寻找其他经销商，但在同等业绩情况下，甲方优先选择乙方为总代理。

　　b.乙方取得总代理后，甲方在该区域所发展的代理商全部由乙方管理。

　　c.甲方签发给乙方的代理授权书，只提供申请检验许可，乙方不得转移其他用处，如有违反，甲方将付诸于法律。

　　2.结算方式

　　乙方向甲方订货时，乙方必须开出银行汇票，到甲方帐号后，甲方负责发货给乙方。乙方收到货签字为准后，甲方才能到银行提取货款。乙方不得任何理由推迟或拒付货款。

　　第八条市场管理

　　1.管理的目的

　　坚持在指定代理区域销售，严格遵守全国统一指导零售价。防止恶性价格竞争，确保乙方的合理利润，维护_________的信誉。

　　2.管理条例

　　a.坚持指定代理区域的销售，禁止跨区销售。

　　b.遵守全国统一直指导零售价，禁止抵价销售。

　　c.乙方有责任管理指定各分销商遵守本市场管理条例，乙方或乙方分销商违反市场管理条例时，甲方将根据本条款第三条规定进行处理。

　　3.市场管理奖罚措施

　　a.奖励：

　　(1)遵守本协议规定的市场管理条例的区域代理商可获得奖励(具体奖励协商而定);

　　(2)配合甲方进行市场管理，协助甲方寻找跨区域产品的区域代理可获得奖励(协商而定)。

　　b.处罚：乙方发生违反上述第二条市场管理条例时，甲方将对乙方进行以下处罚：

　　(1)取消区域代理;

　　(2)根据情况停止供货。

　　第九条发货

　　1.乙方在确定进货明细目录后，提前_________天将进货计划以书面形式传真给甲方。如甲方没在此期限间得到乙方的进货计划，将不保证这次发货。如有特殊情况需要进货时，须双方另行协商。

　　2.由_________发货到乙方要求运往所在地的运费需由乙方支付。

　　第十条退货

　　1.甲方保证产品质量。若产品质量不合格，负责退货、换货，费用由甲方承担。

　　2.从甲方转仓库或乙方所指仓库及乙方所在地发出的货物，因途中运输引起损坏的，甲方协助乙方处理，但费用由乙方承担。

　　3.乙方产品滞销，可退货，但费用由乙方承担。

　　第十一条协议事项

　　1.甲乙双方共同开拓中国国内市场，如市场发生重大变化或遇不可抗力时，由甲乙双方协商解决。

　　2.对本协议有异议或发生本协议所定条款以外事项时，由甲乙双方协商解决。

　　3.本协议一式两份，由甲乙双方各执一份。

　　4.本协议的解释权归甲方所有。

　　5.合同发生纠纷，双方应友好协商，协商不成时，提交合同签定地法院解决。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________

　　代表(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

【销售施工合同】相关文章：

1.施工合同

2.施工队安装施工合同

3.班组施工合同

4.绿化施工合同

5.景观施工合同

6.装饰施工合同

7.土方施工合同

8.厕所施工合同