销售合同_193

销售合同模板集合10篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，很多场合都离不了合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编整理的销售合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

销售合同 篇1

　　供方: 合同编号:

　　需方: 签定地点:

　　为确保供需双方的利益,特制定如下销售政策:

　　一、瓶装啤酒的产品名称、规格、价格、数量：

　　1、产品名称：

　　2、产品规格：瓶装啤酒有精装塑包（1*9）和彩箱包装（1*12）。

　　3、产品价格：普通型暂定8度塑包型小环标9.90元/包；塑包大环标10.60元/包,精制大环标12.80元/包,普通彩箱16.00元/箱,高档彩箱18.00元/箱。根据原材料及馐物的市场价格浮动，由供方给需方价格，如有价格变动，供方需要3日内通知需方。

　　4、销售数量：需方全年销售普通型啤酒30万/瓶一组，按月计划销售供货，三个月完不成计划，供方有权解除合同。

　　单位：万瓶

　　月份

　　1月份

　　2月份

　　3月份

　　4月份

　　5月份

　　6月份

　　7月份

　　8月份

　　9月份

　　10月份

　　11月份

　　12月份

　　数量

　　5、12月底完成任务将保证金退还给需方，如完不成任务供不付保证金，超额完成达到100万瓶送长安之星面包车一辆，完成200万瓶送桑塔纳一辆。

　　二、产品选题：

　　系列啤酒产品质量符合国标，保持期内符合产品运输，避光常温0-25度以下储存及正常销售条件下，如出现质量问题，由供方负责，但需方发现批量产品存有质量问题，必须在货到十日内以书面形式通知供方，否则，需方即确认本产品合格，出现任何问题概不负责。

　　三、交（提）货方式：

　　供方指定仓库，当场提货，当场验收。因商标造成本合同条款不能履行（包装外观、文字的修改）时，乙方同意给予谅解和支持。

　　4、运输方式及费用：

　　供方代办运输，所有产生费用由需方承担，或需方自提均可，汽车造成的损失由乙方直接向承运方索赔，铁路运输失盗或造成损失向保险保价部门索赔。

　　五、销售范围：

　　系列啤酒指定 （市、区）一家总代理，未经供方许可，需方不得自行转让买卖合同，否则则视合同无效。需方在合同约定的县、市、地区内销售，不得冲击其它县、市市场。在所销售区域内销售价格必须统一，不得降价销售，否则供方有权单方终止合同或采取惩罚措施，扣留全年返利和保证金。

　　六、返利结算：

　　销售供方啤酒按销量不定期执行返利政策、不重复返利办法；需方销售20万瓶，每瓶返利2分；销售40万瓶，每瓶返利5分；销售60万瓶，每瓶返利8分；返利金额只能按现行价格提洒，可顶下年销售任务额。

　　七、空瓶加收及验收标准：

　　供方回收本标的空瓶，普瓶0。45元/个，600异型瓶0。45元/个计算，只顶酒款，不付现金。

　　八、结算方式：

　　现金（汇票）结算，款到发货。

　　九、违约责任：

　　双方按照经济合同法承担责任，需方违约不退保证金，供方违约双倍退还保证金。

　　十、解决合同纠纷方式：

　　双方如有纠纷，首先协商解决，协商不成，由供方所在地人民法院管辖受理。

　　合同期限 年 月 日起至 年 月 日止。

　　本合合同自双方签定之日需方向供方交合同保证金全任元后方可生效。

　　本合同最终解释权归本系列产品公司所有。

　　合同编号：签定地点：供方：需方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：银行帐号：银行帐号：

销售合同 篇2

　　甲方：江西建工第二建筑有限责任公司（盖章）

　　乙方：东莞市超诺诗韵家居饰品有限公司（盖章）

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，就甲方向乙方定购窗帘产品事宜，经双方充分协商，特订立本合同，双方共同遵守。

　　第一条技术交底，资料提供及甲、乙双方协作。

　　1、在本合同签订的同时，甲方应向乙方提供窗帘工程的平面图及要求，并向乙方技术人员进行交底、指导。

　　2、乙方在依照甲方要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应及时通知甲方；甲方应当在接到通知后及时作出答复，并提出修改意见。

　　3、工作期间，甲方经常派人前往工地，对乙方所提供产品工艺、质量等进行及时监督及指导，视作初验。

　　4、乙方派技术人员到施工现场测量，以避免其规格有误。

　　第二条交货（完工）时间及地点

　　1、施工期限为

　　2、交货地点：

　　第三条 验收标准及方法

　　1、乙方负责将产品安装到位后，（拾伍）日内由甲乙双方各派代表，对产品数量、质量等进行验收。

　　2、验收按照合同规定的质量要求，封存样品或成品样板作为标准。

　　3、甲乙双方如在对产品的质量检验过程中发生争议，以法定质量检测机构提供的证明为准。

　　第四条 付款及结算方式

　　1、单价明细如下表：

　　2、施工结束，甲方验收合格以后，以现金支付乙方总货款，剩余等甲方被使用方验收合格后支付。

　　第五条 违约责任

　　甲方违约责任：暂无

　　乙方违约责任：

　　1、乙方未按合同规定的质量交付定作物，若甲方同意采用，应按质论价酌减价款，甲方不同意采用，乙方应负责修整及调换。

　　2、乙方同时将承担逾期交付的责任；经过修整和调换，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方负责。

　　第六条 不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使作物或原材料损毁、灭失的，乙方在取得合法证明后，可免于承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失。在甲方延迟接受或无故拒收期间内发生的，甲方应当承担责任。 第七条 纠纷的处理

　　在合同履行过程中，甲、乙双方如有异议或纠纷时，由甲、乙双方协商解决；协商不能解决的，任何一方可向工程所在的人民法院提起诉讼。

　　第八条 其他

　　1、本合同壹式

　　2、本合同未尽事宜，双方协商解决，作为补充协议。补充协议与本合同有同等法律效力；若有抵触，以本合同为准。

　　甲方：江西建工第二建筑有限责任公司

　　乙方：东莞市超诺诗韵家居饰品有限公司

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

　　日期： 日期：

　　联系电话： 联系电话：

销售合同 篇3

　　出卖人（甲方）：

　　买受人（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就肉类供货的有关事宜达成如下协议。

　　一、货物名称、数量、规格、价格、包装及供货批量：

　　见每批货物发货单。货物发货单为本合同的组成部分。

　　二、质量标准：符合国家相应的标准，且 。

　　三、履行期限：为年 月 日至年 月 日。

　　四、交货及运输：。

　　五、结算方式： 。

　　六、货物验收：

　　甲方应按照国家有关规定提供卫生许可证、屠宰资质等证件及每批货物的动物产品检疫合格证明等票据文件。乙方应对每批货物进行验收，对质量有异议的，由双方抽样封存后在 日内进行进一步检验，检验单位为： 。

　　七、违约责任：

　　1、一方迟延交货或迟延支付货款的，应每日按照迟延部分货款 %的标准向对方支付违约金。迟延超过日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

　　2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　3、甲方交付的货物不符合质量要求或来自不具备合法资质的屠宰企业的，乙方有权拒收，并及时通知甲方。

　　4、若发生特殊情况，致使乙方不再需要甲方送货的，或甲方无足够货物提供给乙方的，均应提前 日告知对方，双方可解除合同；未及时通知的，应赔偿由此给对方造成的损失。

　　5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的，应赔偿由此给对方造成的损失。

　　6、。

　　八、不可抗力：因发生自然灾害等不可抗力的，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

　　九、争议解决方式：本合同项下发生的争议，由当事人双方协商或申请调解解决；协商或调解解决不成的，依法向 人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

　　十、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份，，份，具有同等法律效力。

　　十一、其他约定： 。

　　出卖人（签章）： 买受人（签章）： 住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 年 月

　　年 日月

销售合同 篇4

　　一、甲方： 乙方：

　　二、 质量要求及检验标准：按现行标准执行。

　　三、 交货地点： 乙方指定

　　四、 运输方式： 甲方负责运输及费用

　　五、 包装标准及费用：纸箱包装，由供方负责;包装物不回收。

　　六、 验收方法及提出异议期限：提货时由须方任意抽验收货，提出异议期限为提货之起五日之内，超出期限，责任自负。

　　七、 结算方式：按月结算，以现金或银行转账方式结算。

　　八、 供货时间：乙方提前5日通知。

　　九、 违约责任：按《中华人民共和国合同法》规定执行。

　　十、 解决合同纠纷的方式：协商解决，如协商不成由签订地所在法院管辖。

　　十一、其他约定事项;异议期内提出异议，供方应立即派人到现场检验处理。如产品出现质量问题，供方应及时做出处理，如继续铺贴，供方不承担一切经济损失。

　　十二、由于人力不可抗拒的因素导致供方不能及时供货，供方不属违约，双方重新协商供货时间。

　　十三、货款必须汇入供方指定账号，否则由造成的一切经济损失供方不负责。

　　十四、验收标准;以双方封样为准。

　　十五、有效期：合同签到之日起生效，有效期壹年。

　　十六、本合同一式四份，供货单位一份，购货单位三份，其他未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

销售合同 篇5

　　甲方：（购方）华辰酒店合同编号：10001

　　乙方：（供方）沃尔玛商城

　　为明确经济责任，甲乙双方本着平等互利，协商一致的原则签订本合同，以资双方信守执行。

　　一、本合同标准的产品名称、型号、规格、数量、单价、金额详见合同附件（报价清单共2页）总计金额：￥50万元，合同总价款为：￥50万元元，大写人民币：伍拾万元整。

　　二、验收标准：所有产品按报价单注明的品牌或乙方提供的样板质量为准，报价单未注明的按乙方常规销售品牌质量为准。

　　三、付款方式：

　　1、合同签定之时甲方即向乙方支付总货款%作订金，即人民币xx元；

　　2、验货当天，甲方即向乙方支付总货款的%，即人民币xx元；

　　3、余款，即人民币

　　4、若甲方未按时付款，乙方有权拒绝送货，由此造成的一切经济损失由甲方承担；

　　5、甲方未付清上述货款之前，乙方所供的货物所有权不转移，仍为乙方所有。

　　四、保修期限：机电商品一律按原厂保修条例保修，易碎品（如瓷品，玻璃制品）请当场检查，过后恕不作更换或补偿。

　　五、交货日期及地点：

　　1、交货期限：在乙方收到订金起工作日内交货，即年日交货；

　　2、交货地点：在乙方仓库验收清点完毕，由乙方免费送至甲方指定地点。

　　六、违约责任：

　　1、本合同签订后，任何一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行，由违约方向对方支付合同总价款200%的违约金；

　　2、如乙方未能按时交货，每拖迟一日按合同总额罚3‰给甲方，如甲方需要延迟交货时间必须以书面形式提前与乙方协商，否则每拖迟一日按合同总额罚3‰给乙方；

　　3、如甲方未按本合同第三条付款方式付款，乙方有权不发货，甲方超出交货期限一个月未见提货，乙方将视甲方已经解除本合同，乙方将按《合同法》有关规定处理；

　　4、甲方未付清款前，所有用具使用权归属乙方，如甲方逾期未付款，乙方有权向甲方按未付款总额的3‰每天计提滞纳金；

　　5、在交货当天，甲方按合同第六条付款或按已验收货品金额按合同条约结算后，乙方再付货，如有违约乙方有权不发货，由此引起双方的一切损失由甲方承担。

　　七、结算方式：

　　以实际交货结算为准。

　　八、其它事宜：

　　1、对于明确的合同标准，经双方协商同意后，可作增减或变更，增减、变更后的产品，价格及交货期双方另行协商，按实际交货产品数量结款。

　　2、在甲方未按合同第三条付款的情况下，乙方可顺延交货期。

　　九、经济责任：

　　如执行本合同有任何争议，任何一方可向当地人民法院起诉。

　　十、双方协商的其它条款：

　　十一、本合同壹式两份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后即生效。

　　甲方：（盖公章）乙方：（盖公章）

　　甲方代表：（签名）乙方代表：（签名）

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　签约时间：年月日签约时间：年月日

销售合同 篇6

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　地址：地址：

　　为进一步维护中国手机方案研发展示交流峰会参会秩序，维护企业及大会组织者双方的共同权益，本着公平、互惠的原则，签定此次广告合同，具体内容如下：

　　一、白金赞助确认

　　按照甲方向乙方提交的《20xx中国手机方案研发展示交流峰会参展注册申请表》所述，经双方共同确认，自愿成为此次大会的白金赞助商，现予书面确认。

　　甲方作为白金赞助商应享有以下权利：

　　1、获得以“白金赞助”名称为赞助公司宣传

　　2、获一个9平方米展位(在展会显要位置)

　　3、在大会宣传资料以及广告中印上赞助公司的标志

　　4、在大会现场背景幕布上印上赞助公司标志

　　5、在大会现场悬挂赞助公司标志广告牌一块

　　7、可派一位代表在大会做30分钟发言

　　8、列入参会媒体重点报道对象，组委会安排6家媒体做公司独家专访报道

　　9、获10张大会代表证

　　10、1页会刊广告，尺寸为：210×285

　　11、会议所有信息回馈(含括与会者所有名片信息)

　　以上项目共计费用为：200，000元人民币。

　　二、关于展示

　　1、经双方确认，甲方将获得参加20xx中国手机方案研发展示交流峰会“库存清零”行动及集中展示，展示样机为台，样机型号：，展示样机由甲方提供，展示样机应于年月日前提供给乙方，并由乙方统一管理，乙方承诺展示用手机应于展览结束后个工作日内归还甲方，如出现丢失或损坏情况由甲方予以赔偿。

　　2、经双方确认，甲方将获得参加中国手机方案研发展示交流峰会中的“概念手机集中展示及模特秀”展示，展示时间为分钟，展示样机为台，样机型号：，展示样机由甲方提供，展示样机应于年月日前提供给乙方，并由乙方统一管理，乙方承诺展示用手机应于展览结束后个工作日内归还甲方，如出现丢失或损坏情况由甲方予以赔偿。

　　三、关于付款

　　1、付款方式

　　甲方应在双方正式签订本合同书后日内向乙方缴纳上述全额费用的50%作为订金，剩余款项甲方应于年月日前将一次性付至乙方。

　　汇款方式如下：

　　户名：

　　帐号：

　　开户行：北京民生银行南二环支行

　　2、甲方在缴纳订金后，逾期未补交余款者，乙方有权将甲方的展位及广告另行分配，其定金则用于补偿乙方之损失，不予退回；

　　四、乙方责任

　　1、乙方负责向甲方提供此次大会的相关广告服务项目；

　　2、乙方将在甲方缴纳上述费用后五个工作日内根据实际到帐金额向甲方开具有效的报销凭证；

　　3、乙方将于大会开幕前向甲方提供《参展手册》；

　　4、乙方将向甲方免费进行会刊登载及此次大会网站宣传。

　　五、甲方责任

　　1、甲方应按要求及时向乙方提供展会所需的各种广告及参展资料，保证所提供的全部资料均为真实、有效的，并同意将其载入乙方数据库内，供乙方制作会刊、对外宣传及展会推广之用；

　　2、甲方须在双方共同签署本合同之日起15日内，按第二款之要求按期向乙方支付全额参展费用（或订金50%）；剩余款项则应于年月日前一次性付至乙方指定帐户；

　　3、甲方应自觉遵守组委会及大酒店的各项规章制度，按大会的有关要求进行布、撤展，维护展览现场的良好秩序；

　　4、甲方应严格在所属展位区域内进行布展，不得随意占用公共通道及其他展位展示产品，自觉保护好各自展位内设施；

　　六、保密原则

　　乙方和甲方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。

　　七、违约责任

　　1、甲、乙双方应正当行使权利，履行义务，保证本合同的顺利进行；

　　2、任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。

　　八、合同期限与终止

　　1、本合同自双方签署盖章之日起生效，有效期至20xx中国手机方案研发展示交流峰会止。

　　2、任何一方可在另一方发生违约行为并在该违约方收到守约方关于违约行为已发生并存在的通知的15日内仍未能对违约行为做出更正之时，可以通过向另一方发出一份书面通知的方式立即终止本合同。

　　3、本合同的提前终止不应影响双方于本合同提前终止日之前根据本合同已产生的权利和义务。

　　九、声明与保证

　　双方互相向对方声明、陈述和保证如下：

　　1、其有资格从事本合同项下之合作，而该合作符合其经营范围之规定；

　　2、其授权代表已获得充分授权可代表其签署本合同；

　　3、其有能力履行其于本合同项下之义务；并且该履行义务的行为不违反任何对其有约束力的法律文件的限制。

　　十、争议解决与适用法律

　　1、如双方就本合同内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商；协商不成时，任何一方可向乙方所在地法院起诉解决。

　　2、本合同的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律。

　　十一、其他

　　1、本合同的任何一方未能及时行使本合同项下的'权利不应被视为放弃该权利，也不影响该方在将来行使该权利。

　　2、如本合同中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律，则该条款被视为删除。但本合同的其余条款仍应有效并且有约束力。

　　3、本合同正本一式二份，双方各执一份每份正本具有同等法律效力。

　　4、本协议未尽事宜由双方另行协商解决。

　　乙方：甲方：

　　授权代表：授权代表：

　　签约日期：签约日期：

　　盖章：盖章：

销售合同 篇7

　　甲 方：

　　乙 方：

　　经甲、乙双方协商，甲方销售水泥给乙方，甲方同时承担乙方水泥的发运任务，双方本着“互惠、诚信”的原则，经协商达成以下协议：

　　一、产品名称、型号、数量、单价

　　二、起运地、收货单位：

　　起运地点： 收货单位： 交货与验收

　　乙方需提前一天通知甲方供货数量，甲方保证计划供应。甲方因水泥厂机器故障、停电等不可抗拒因素的影响造成不能满足乙方需求时，甲方不承担责任。

　　计量方法及合理损耗：以水泥出厂过磅单为准，乙方负责复磅抽查验收，如果对磅差有异议，双方协商解决(合理损耗根据水泥行业标准测算±1%)。

　　四、设备及安装

　　水泥桶由甲方提供，乙方负责安装，确保使用安全。工程结束后，乙方通知甲方拉回水泥桶，如果桶体损坏，乙方负责修理及赔偿。如果水泥桶倒塌后报废、丢失。乙方应当全额赔偿给甲方(按贰万元/每只计算)。水泥桶免来回运费，水泥桶运到工地后，卸及安装费用由乙方支付;水泥桶用完后的拆及运回费用由甲方支付

　　五、结算方式：

　　1、现金或转账(如乙方以承兑汇票付款，则贴息由乙方承担，每吨价格上浮15元)

　　2、每月25日—30日双方对账结算，次月10日前结清上月的80%货款，余下20%年底付清。担保人：

　　六、其他约定事项：

　　1、甲方每批水泥到达乙方工地后，由收货负责人签字，以便结算，回单作为乙方已验收合格的凭证。收货人： ，身份证号码： ，联系电话：

　　2、若甲方发现工地用了其它厂家的水泥，属于乙方违约，乙方应向甲方支付违约金，标准为损失吨位的双倍罚金。(按我公司当天挂牌价计算)。

　　3、水泥价格调整，根据水泥厂的调整价格额度上浮或者下调为准。

　　4、水泥质保书根据需要提供给施工方。

　　5、此工程结束后，若乙方水泥预付款有剩余，甲方须如数退还给乙方。

　　6、质量保证，实行三包。

　　七、解决合同纠纷的方式：

　　双方协商解决。不能协商解决的，由当地人民法院仲裁解决。

　　八、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。自双方均签字盖章后生效，本合同有效期： 年 月 日至 年 月 日。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

销售合同 篇8

　　合同编号：签订地点：

　　定做方：（以下简称甲方）

　　承揽方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》规定，结合本工程实际情况，经双方友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，签订本合同，以资双方遵守执行。

　　一、加工制作内容：

　　1、按甲方提供之（电子版图纸签字确认加工），甲方提供图纸项目全称为：

　　2、制作内容：

　　（1）主钢构：材质：

　　（2）总吨位约：吨单价:元/吨

　　以上单价主构件抛丸除锈，刷，每道漆膜厚度为30μm。

　　二、合同价款及结算方式

　　1、合同总价暂定为￥元大写。（理算结算，损耗按3％计算）

　　2、合同签订三日内甲方付￥元大写元给乙方作为合同定金（定金最后一次提货时抵冲货款）

　　3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按照理论重量进行结算，计算规则参照建筑工程量清单计价规范《GB50755-20xx》。

　　4、甲方自接到乙方决算书5日内，应对该决算书作出回复，双方确认后作为结算凭据，逾期未作出回复即视同认可乙方报送的决算书。

　　三、质量要求及验收标准：

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20xx）加工制作，确保构件质量达到规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证、自检探伤报告，所有原材料必须是大型钢厂产品，符合国家相关质量标准要求。

　　四、提货地点及时间

　　1、提货地点：甲方付款后在乙方加工厂内提货。

　　2、提货时间：年月日开始提货，日内提货完毕。

　　3、提货顺序：。

　　五、包装及运输

　　1、负责装车，装车时应按照规范要求进行装运。

　　2、负责运输，运输标志应按甲方要求实施（具体由甲方在发货前另行交底）。

　　3、运输费由承担，构件到现场后由甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务

　　1、甲方在合同签订3日内向乙方提供签字盖章确认的完整构件加工图纸一套。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改或书面变更通知。否则由此引起的工期延误按顺延处理。

　　3、乙方必须接受甲方的质量监督检验，乙方应按甲方委派的现场质量监理的合理要求制作，发现问题及时纠正。

　　4、因乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任

　　违约责任按《合同法》第七章及第十五章规定执行。

　　八、合同生效及其他事项

　　1、本合同经双方法人代表或授权代表签字盖章，甲方定金到账后生效。

　　本合同有效期为双方货款两清，自动终止。

　　2、本合同签订生效后，双方均不得擅自对合同内容作任何单方面修改，如发生修改必需经双方同意后，以书面形式对合同变更、修改、取消或补充。

　　3、本合同式贰份，双方各执壹份。

　　九、附则：

　　1、为本合同顺利执行，确保加工构件质量，乙方特设以下机构：

　　集团公司投诉联系人联系电话。

　　2、未尽事宜，双方协商解决或另立补充合同。

　　甲方（签章）：乙方:

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系方式：联系方式：

　　开户行：

　　开户行：账号：

　　户名：户名：

　　日期：年月日日期:年月日

销售合同 篇9

　　甲方：(以下简称甲方) 地址：

　　乙方：(以下简称乙方)

　　地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规之规定，甲乙双方本着自愿、平等、互利、诚实、信用的原则，就甲方向乙方购买 空调一批，并由乙方负责安装调试开通，经协商一致签订如下合同共同遵守：

　　一、标的名称、型号、产地、数量、价款如下(详细见附表)：

　　二、产品质量

　　1、乙方供应的空调产品质量以 空调的样品和说明书的技术数据为标准，质量必须符合相关国家标准，并符合国家产品质量法有关标准。

　　2、乙方保证其供应的空调设备为全新的合格产品，乙方承诺所提供的产品质量符合国家质量法要求。

　　三、交货期限

　　1、空调安装工期和甲方装修同步配套进行。本工程未包括土建和电气施工内容，所涉及土建和电气项目由甲方负责与其他专业协调。乙方负责提供技术要求，201 年 月 日前完成空调设备安装调试开通工作。

　　2、合同供货范围包括所有空调设备、技术资料、安装、安装材料等，但在执行合同过程中发现任何漏项或短缺，在发货清单并未列入而且确实是乙方供货范围该有的，并且是满足合同附近对合同设备保证值要求所必须的，均由乙方负责将所缺设备、技术资料、安装、安装材料等补上，且不计入费用。

　　3、空调设备在安装完毕后，乙方通知甲方一起进行空调调试运行验收，因空调设备质量问题或安装等原因出现差错，由乙方完全负责。

　　4、空调的安装调试由乙方负责，甲方要免费提供空调安装过程中水、电等必要条件及其他相应配套措施。

　　四、交货地址

　　甲方指定地址

　　五、验收方式

　　1、货物到达目的地后，双方根据装箱单对货物的包装、外观和数量进行清点检验。如发现任何不符之处经双方代表确认属乙方责任后，由乙方处理解决。此次验收仅对货物的包装、外观和数量进行检验。

　　2、安装调试后对空调设备运行性能进行验收，以空调连续稳定正常运行效果良好为准。

　　六、安全责任

　　由于空调设备安装属于专业技能操作，乙方应派相应资质技术人员安装。如因安装期间发生的安全事故所产生的法律责任和一切费用由乙方承担。

　　七、付款方式

　　1、签订合同时支付合同的 作为订金，即人民币(大写) (￥ 元);

　　2、设备到达现场支付合同的 ，即人民币(大写) (￥ 元);

　　3、空调设备安装并调试完毕，经甲方验收合格后支付合同剩余的 ，即人民币(大写) (￥ 元)。

　　八、合同总金额

　　合同总金额人民币(大写) (￥ 元)。

　　九、违约责任

　　1、乙方由于自身原因未能按照本合同的第三条规定的期限交货并完成安装调试运行，乙方按100元/天向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

　　2、甲方应按合同约定期限支付乙方设备、工程及材料等款项，若逾期支付，甲方按100元/天向乙方支付违约金。

　　3、若乙方提供的空调设备不符合合同质量的规定，乙方应在甲方提出异议十五日内给予无条件免费更换。

　　十、质量保证期

　　1、质量保证期：从验收合格之日起24个月，乙方在接到甲方书面或电话等其他通知后24小时内，立即派遣合格维修人员达到甲方所在地维修，直至修复为止。

　　2、空调设备安装调试期间，派专业技术人员对用户免费提供技术指导、培训，直至用户全部掌握运行操作，熟悉日常保养。

　　3.保修期间由于乙方原因造成故障由乙方负责处理，由于甲方操作失误造成故障产生，乙方负责进行排查处理，但相应费用由甲方承担。

　　4、保修期间，免费上门服务只收取配件费用。对同一部件连续出现二次故障的配件，由乙方免费提供直至甲方满意。

　　5、说明书、保修单及相关产品合格证等在竣工验收时乙方交甲方签收。

　　十一、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中产生纠纷，由双方协商解决。若不能协商解决时，应按下列第 种方式解决。

　　1、向 仲裁委员会申请仲裁。

　　2、向合同履行地 人民法院起诉。

　　十二、其他约定条款

　　十三、本合同壹式三份，甲方持一份，乙方持两份，本合同未尽事宜，由双方另行协商并以书面形式予以补充，补充合同视为本合同不可分割部分与本合同同具法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

销售合同 篇10

　　20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。

　　案情回顾

　　邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外，该房屋只进行过消防设计备案，未予消防竣工验收备案，亦未进行规划验收备案，该房根本无法达到商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定，逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方，甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。

　　法律分析

　　关于乙方是否有逾期交房的违约行为。

　　甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在20xx年7月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。……”，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方，且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为，致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案，乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。

　　关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。

　　根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时，已逾期交房超过90日，根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定，甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项，又形成了新的违约事实，故乙方应当自20xx年11月20日起，按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。

　　综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金254784元

　　法条链接

　　《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”；第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”

【销售合同模板集合10篇】相关文章：

1.销售合同模板集合6篇

2.销售合同模板集合4篇

3.销售合同模板集合5篇

4.销售合同模板集合五篇

5.【精华】销售合同模板集合10篇

6.【必备】销售合同模板集合10篇

7.有关销售合同模板集合6篇

8.【精华】销售合同模板集合五篇