管理员钢材买卖合同(合集15篇) 随着人们法律意识的加强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的钢材买卖合同，欢迎大家分享。钢材买卖……
钢材买卖合同(合集15篇)
随着人们法律意识的加强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的钢材买卖合同，欢迎大家分享。
钢材买卖合同1
供货方:_____________________________(以下简称甲方)
需货方:_____________________________(以下简称乙方)
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
一.乙方工程建设所需的'钢材全部从甲方购买。 未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币___万元 整，同时甲方有权单方解除合同。
二.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时,应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在___日内将该钢材送到乙方指定的工地，送货地点为：__________________。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货和验收人如下：
1.姓名________，身份证号________________________;
2.姓名________，身份证号________________________.
三.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日的送(提)货单填写为准。
四.质量标准.送检及费用：乙方使用钢材前应当向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告，承担其费用，经检验合格则可使用，乙方在收货后三日内未将货物送检或已将货物投入使用的，则视为乙方已验收合格。
五.付款方式：甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的___% ，余款在___日内付清，如果乙方没有按时如数支付钢材款，则乙方应赔偿所欠款的日计千分之三的违约金。 未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款。
六.担保条款：保证人就本合同钢材交易与乙方承担连带清偿责任;保证其间为应付货款之日起2年。
七.在履行本合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地为供货方(甲方)住所地人民法院。
八.本合同双方签字盖章后生效,本合同一式___份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方: 保证人：
代表: 代表: 代表：
电话： 电话： 电话：
地址： 地址： 地址：
本合同签订时间：_________年____月____日
钢材买卖合同2
甲方(卖方)：__________
住所：__________
电话：__________
甲方法定代表人：__________
甲方委托代理人：__________
乙方(买方)：__________
住所：__________
电话：__________
乙方法定代表人：__________
乙方委托代理人：__________
合同履行地：__________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
第一条乙方工程的地点及名称：__________。
第二条乙方因工程需要，自(公历)__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约__________吨。
第三条乙方工程日期：自(公历)__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日完工。
第四条交易方式
1.在本合同有效期内，乙方指定作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切职务行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;
2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的订货通知在天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;
4.前两个月甲方的.送货量只限定在吨—吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过吨，并不得少于吨;超出部分甲方可不予送货。
第五条钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，其他按国家标准理算。
第六条钢材的价格：按送货时，当地优质钢价每吨加元。
第七条交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。运输费用由承担。
第八条质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
第九条验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
第十条结算及付款方式
1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此吨款项乙方可于合同终止前最后个月(即：年月日起至年月日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月日)同货款一同结算;
2.对于甲方最初个月(即年月与年月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的吨货款外，乙方应于送货之日起个月内予以结清其余货款;
3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并要求甲方予以送货的，乙方应于该货物送达之日起日内，对超出部分之货款用现金结算;
4.付款方式：。
第十一条违约责任
1.若乙方对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的吨钢材货款外)未在送货之日起个月内予以结清，甲方可终止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日计算逾期违约金;
2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前日通知甲方，并于通知到达甲方之日起日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项的违约金;
3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款的违约金;
4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达到日，甲方有权单方终止合同，乙方须于终止合同之日起日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日向甲方支付逾期违约金;
5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的的逾期违约金;
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于__________日内付清所有货款，若逾期，则每逾期一天按所欠货款总额向甲方支付逾期违约金。
第十二条纠纷解决方式
若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向人民法院起诉。
第十三条其他约定事项
1.约定钢材厂家为：__________等厂家;
2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计为一个约定结算月;此后以此类推。
3.每月__________日作为结算日;
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字和盖章后生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
甲方单位(章)__________乙方单位(章)__________
甲方委托代理人：__________乙方委托代理人：__________
代理人身份证号码：__________代理人身份证号码：__________
电话：__________电话：__________
甲方单位开户行：__________乙方单位开户行：__________
账号：__________账号：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各委托代理人的单位证明各一份。
钢材买卖合同3
卖方： （以下简称甲方）
买方： （以下简称乙方）
中铁十七局集团杭甬客专三工区与就本本次废旧钢材买卖达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批
废旧钢材，预收款按照预计总重量吨计算，预收款总价值为 元。结算时以实际过磅数量及协商价格计算总价值，预收款超出部分的金额，带预算完毕后，甲方一次性退还给乙方。如果运输废旧钢材的实际数量超过本协议规定的废旧钢材数量时，需先再次预付废旧钢材超出部分数量的协议价格后才能将货运走。
3、乙方在签订协议后一日内按协议价格将废旧钢材预收款打入甲方指定账户，待废旧钢材预收款到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收款不予退还。
4、废旧钢材交货地点为：
5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，视为违约，如违约，立即清场且预付款
不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的.一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方在废旧钢材提货装车时，应以墩模和槽钢等分别装车不得混装，影响核算，否则视为违约，如违约，预收款不予退还。
9、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中与地方村民发生的一切纠纷费用。
10、乙方将所有废旧钢材买走之后，双方结清全部货款，甲方 给乙方开具收据。
11、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
经办人签字： 经办人签字：
联系电话： 联系电话：
签订时间：
钢材买卖合同4
需方：(简称甲方)
供方：(简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就宣城水东亲心谷一期健康养生中心、游客接待中心建设工程的钢材买卖事宜协商一致，特订立如下合同。
第一条、工程概况
1、建设单位：
2、施工单位：
3、工程名称
4、工程地点：
第二条、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：
产品名称牌号
商标规格
型号生产厂家单价
（元/吨）计划
数量（吨）总金额
螺纹钢、线材8-25mm马长江参照安徽合肥“我的钢铁网”当日价格下浮50元/吨约1500吨
新兴
富鑫
贵航
临钢
合计人民币金额（大写）：
1、上表中的钢材单价为供方送到工程施工现场的价格，该价格已包含了运输费、装卸费等费用。
２、税率为17%，税金按照实际供货价款金额计取由供货方承担，供货方应当开具增值税专用发票。
3、上表中的数量为计划数量，最终结算货款以双方实际交付量为准。
第三条、质量要求、技术标准：乙方所提供的钢材质量必须符合国家标准GB1499.2—20xx钢筋混凝土用钢标准规定以及其他相应国家标准，钢筋直径的偏差值必须控制在GB1499.2—20xx表3中的数值规定；若达不到该标准规定，甲方有权拒绝签收，其相应的违约责任按照本合同第十条条款处理。
第四条、交货时间、方式：
1、甲方根据工程进度需要，分期分批次向乙方购买所需要钢材，甲方每次要货时应提前三天把需要钢材的规格、型号、数量等要求通知乙方，乙方接到通知后两天内将所需要钢材送货到工程施工现场。
2、乙方应按甲方的要求，按时、按质、按量、按规格，自行备车送货到工程施工现场，并自行组织装卸货物。
第五条包装标准、包装物的供应与回收：铁皮整件包扎，不回收。
第六条、合理损耗及计算方法：
1、螺纹钢，按国标理论计算重量；圆钢，按国标理论计算重量，但钢筋的规格直径必须符合国标规定。
2、线材，甲方对线材可按吊牌或过磅抽检重量，若乙方货单数量实际少于过磅抽检重量的3‰时，同批次所供货单重量按该过磅抽查重量缺少比例的3倍扣减。
3、甲方必要时可以对磅秤进行检查。
第七条、验收标准、方法：
1、按本合同第三条约定标准进行验收。
2、乙方必须随车附带有效的钢材出厂质量合格证明文件，应提供厂方的生产许可证。甲方安排验收人员对进场钢材进行数量以及表观质量验收；如质量有异议，甲方负责送有关检测机构检测，若检测该批次钢材为不合格钢材由乙方负责退回，检测费用和运输费等费用由乙方承担，乙方除重新补齐合格钢材外，还需承担给甲方造成的损失。
第八条、货物签收和核对方法：
甲方授权数量签收人员卢纯荣（李茂龙），联系电话：13912670682，签收人员仅对货物的数量和外观质量进行签收，无权对价格、金额、违约金等进行调整或结算；超出授权范围，甲方有权不予认可；未经书面授权变更签收人员的签单，不能作为双方结算凭证。
第九条、结算方式、支付方式及期限：
1、每月 25 号，乙方凭上述数量签收人员签字的送货单，报到甲方财务部门进行核对，经核对无误后，再由甲方项目负责人陈建新和(或)甲方授权结算人员 签字确认，结算单据方可生效。
2、甲乙双方一致同意选择A （Ａ?Ｂ）种期限、方式结算：
Ａ、乙方根据结算单据开具税率为17%的`增值税专用发票，甲方收到结算单、送货单和发票（三者同时具备）后当月内，支付乙方钢材款的100%。如逾期支付的，按照逾期支付金额的日万分之六向乙方支付违约金，所产生的违约金须在20xx年9月1日前全部付清。
Ｂ、乙方同意为本工程项目垫资万元，货款的结算方式为：
①在垫资额度 万元以内（含本数），乙方不向甲方计取利息；达到该额度的，乙方即可于三个工作日内向甲方结算垫资部分货款，垫资部分货款自结算次日起按日息万分之三由甲方承担垫资利息。
②超过垫资额度 万元部分的货款，甲、乙双方应每月结算一次，且甲方应于结算后五个工作日内将该超过垫资部分的货款支付给乙方，如逾期支付的，自第六日开始按照逾期支付金额的日万分之三向乙方支付违约金。
③垫资部分货款，甲方同意在本工程主体封顶后_ （建议时间为三个月左右）个月内付清。如逾期支付的，甲方同意垫资部分的利息自逾期日起从日万分之三提高至日万分之五，但不另行计取违约金。
3、甲方所付款项均系优先用于支付货款本金和垫资款本金，再支付垫资款利息、逾期支付货款违约金；甲方如确有违约逾期支付货款须承担违约金的，违约金应在最后一期货款支付的同时一并结算支付。
第十条、违约责任：
1、乙方如迟延供货，除赔偿甲方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价款的万分之六计算；
2、乙方所交产品品种、型号、商标、规格、厂家、质量不符合同约定的，由乙方负责调换，并承担调换或退货而支付的实际费用，同时赔偿由此给甲方造成的损失。乙方不能调换的，按不能交货处理。
3、如乙方未按合同履行，甲方有权通知乙方解除合同，除赔偿甲方损失外，还应向甲方支付未履行部分合同金额20%的违约金。
第十一条、双方约定的其他事项：
1、本合同所订一切条款，供、需双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
2、当价格降幅达15%以上时，双方协商调整价格，协商不成需方可解除合同。
3、乙方在结算单或送货单上等单方制作的任何条款或文字说明均不视为双方的约定，也不得作为变更本合同的依据和条件，如合同单价、付款方式、违约责任等重要条款如需调整，须以双方另行签订补充协议。
4、本合同履行中如甲方出具了盖有项目部“工程技术资料专用章”的有关结算、签收单或欠款等的凭证的，不得作为合同的结算依据。
5、每次付款前，乙方必须向甲方提供税率为17%的增值税专用发票。由于乙方未按时向甲方提供税务发票，甲方可以拒绝支付货款，由此导致甲方延期支付的，不视为甲方违约，乙方不得向甲方主张此期间的违约金或利息等。
6、甲方的税务信息：
统一社会信用代码：913307837045832167，户名：歌山建设集团有限公司；开户行：；银行账号：；地址及电话：。
7、乙方税务信息：
统一社会信用代码： ，户名： ；开户行：；银行账号： ；地址及电话： 。
第十二条解决争议方式：发生纠纷时，双方协商解决，协商不成其解决争议方式为向浙江省东阳市人民法院起诉。
第十三条合同生效：
本合同经双方经办人员签字并加盖双方公司合同专用章或法人章后生效。
本合同一式陆份，甲、乙双方各执三份。
需方（盖章）：供方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
签订时间：签订时间：
钢材买卖合同5
卖方： (以下简称甲方)
买方：(以下简称乙方)
乙方永州新商城置业有限公司项目部因工程建设的需要，向甲方购买钢材总量1000吨左右。依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。
第一条 钢材数量与质量
第二条 合同价格 钢材价格随行就市。
第三条 钢材质量及验收方式
甲方所供钢材执行国家质量标准。乙方使用钢材必须先检测后使用，乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担。乙方对质量有异议的，应在收货后七个工作日内向甲方提出。对该质量异议，以四川冶金产品质量监督检测站的数据为最终结果。超出七个工作日的，视为乙方对甲方所供的钢材质量无异议。甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材，甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担。
第四条 垫资金额、垫资期限及付款方式
1、甲方为乙方垫资金额 100万 元或钢材数量 30 吨。
2、甲方为乙方垫资期限为 30天，垫资货物从提货之日起加收5元/吨/日的资金利息。
3、每月结算一次。
第五条 提货地点及计量方式
1、提货地点：甲方货场。乙方将每批次建筑钢材供货计划提前7天通知甲方，以供甲方提前为乙方备足货源，满足乙方建设需要。
2、计量方式：过磅计量。过磅误差在±3‰内。乙方可自行复磅，或到第三方复磅。以乙方指定提货人签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的.凭证。
第六条 甲方的违约责任
1、甲方应按乙方书面通知的供货计划时间内完成每批次供货。
2、甲方延期供货或甲方未按期足额供货的，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付伍佰元/天的违约金，但每日发货量不得超出50吨。
第七条 乙方的违约责任
1、乙方如不按合同约定期限付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材款的数量向甲方支付10元/吨/天的违约金，若一个月后仍未按合同要求付款的，本合同终止，且乙方必须结清剩余货款，并赔偿给甲方合同总货款的3%的损失费。
2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货，一经发现，合同随即终止，并视为违约，乙方赔偿甲方合同总货款的3%作为违约金。
第八条 其他约定条款
1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。
2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关使用说明等。
第九条 廉政合作
1、乙方不得宴请甲方工作人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
2、乙方在本合同履行期间发现乙方工作人员有任何向甲方工作人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方。
3、乙方有责任接受甲方对乙方在本合同履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。
第十条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，经甲方确认，允许按(1、4)项执行：
(1)延期履行;(2)部分履行;(3)不履行合同;(4)根据情况可部分或全免予承但违约责任。
第十一条 甲、乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，由合同签订所在地人民法院裁决。
第十二条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钢材买卖合同6
供方： 合同编号： 签订地点：
需方： 签订时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、 公平公正的`原则，平等协商达成如下协议：
第一条： 质量标准及技术要求：线材执行 GB1499.1—20x 标准，螺纹执行GB1499.2—20x标准， 并随货出具当批次货物的质量证明书。
第二条：交（提）货方式及地点：
第三条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。
第四条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。
第五条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出， 且不运用或转移货物，否则视同无效。
第六条：提货时间： 年 月 日至 年 月 日 第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。
第七条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。
第八条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，由合同签定地人民法院裁决。 第十二条：合同有限期：
第九条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。
第十条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。
钢材买卖合同7
出卖人：济南鼎拓商贸有限公司 合同编号：
买受人：山东晨曦石油化工有限公司 签订时间：**.4.12
第一条、货物清单和价格 签订地点：山东莒县
第二条、质量标准和质保期：质量应符合国家标准和需方要求。在钢材合理寿命期内出卖人终身承担质量保证责任。若因质量给买受人造成损失，由出卖人负责赔偿。
第三条、交货：1、交货时间：20xx年 4月 10日前。2、交货地点：买受人住所地仓库，落地交货。3、交货方式：出卖人送货，出卖人在交货时应同时提供当批钢材的材料质量证明单、规格型号、发货清单等质量与数量证明文件。
第四条、包装和运输：妥善包装，合理运输方式，费用由出卖人承担。标的物的所有权及风险自交付时转移至买受人。
第五条、验收：货到后，买、卖双方对货物数量、()外观进行初步检验，质量异议使用后提出；数量（重量）以买受人计量为准。如出现质量问题，出卖人应 24小时内赶到现场无偿更换。
第六条、付款方式：货到初验合格，出卖人据买受人实际过磅重量开具全额增值税发票，票到15日内结算。
第七条、违约责任：出卖人违约应向买受人支付合同总价款10%的违约金并另行赔偿损失（包括但不限于直接损失和可得利益损失，鉴定费、律师费等费用）。
第八条、凡因本合同引起的.或与本合同有关的任何争议，协商不成时均向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
第九条、其他约定：1、出卖人必须遵守国家廉政规定，禁止商业贿赂，否则，承担违约责任，买74受人有权拒付货款。2、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）工业品买卖合同（2）需方要求，（3）招标资料，（4）经双方认可的资料、合同附表等。（1）-（4）项所列文件内容如有歧义，以本合同为准；但国家规定和双方约定更有利于买受人的，从规定和约定。3、合同总价含运杂费、17%增值税、售后服务等全部费用。4、买受人为该合同支付给出卖人的任一款项具有独立性，出卖人不得因与买受人其他合同关系产生的债权债务而主张抵消或冲抵。
第十条、本合同自双方盖章时生效（传真件有效，以买受人确认为准）。
出卖人：（盖章）济南鼎拓商贸有限公司
法定或授权代表：
地址：电话：
传真：
开户行：
账号：
邮箱：
买受人：（盖章）山东***化工有限公司
法定或授权代表（签名）：
地址：**********
电话：***********
传真：*********
开户行：
账号：
邮箱：
房屋买卖合同车位买卖合同二手房买卖合同书
钢材买卖合同8
签订时间： 签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下：
第一条 所购钢材基本情况 单位：
第二条 质量标准： 第三条 交货：
第四条 验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定
不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的'，应当合同承担违约责任。
验收标准：
第五条 付款方式及时间：双方约定以第1种方式支付价款。
1. 签定合同时，买方支付定金 元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收合格后一次性支付余款;
2. 付款前，卖方应当向买方开具合法发票。
第六条 违约责任：
1、钢材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货 日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。
第七条 争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第(二)种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁; (二)依法向甲方所在地人民法院起诉。
第八条 其他约定事项：
第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担
的责任的，仍以本合同为准。
第十条 本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
第十一条 本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
买方(章)： 卖方(章)：
住所： 住所：
邮编： 邮编：
电话： 电话：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
E-Mail： E-Mail：
钢材买卖合同9
合同编号：
甲 方： (以下简称供方) 乙 方： (以下简称需方) 签约地点： 签约时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确供需双方的权利义务，经双方充分协商达成一致，特签订本合同以便供需双方共同遵守。
一、物资名称、型号、数量、单价、金额及供货时间：
1.订货方式：需方应提前天将所需钢材计划(含品名、规格、数量、要求到货时间等)以书面或传真及电子邮件的方式发给供方,供方在收到需方计划后 日内或按合同约定时间把钢材送到需方工地指定地点。
2.货物要求:供方必须按照合同约定或计划要求供应合格钢材,数量、规格、质量应严格按照需方计划要求供货。
3.供应价格：表中单价均为到交货地点的落地价(或车板交货价)，该单价为包含材料费、运费、装卸费(或装车费)、利润、税金及修复缺陷所需要的全部费用，未列明的，需方认为已包括在单价内。供方应提供国家正式税务发票。合同期内，单价是否调整按以下第 种方式约定：
(1)不作调整。
(2)以合同签订当日为基准点，到货当天为结算点，实际结算单价=到货当日“我的钢铁”市网价±固定价元/吨。
(3)其他约定。
4.表中数量为暂定数量，需方可根据现场实际进行变更。合同数量与实际需要数量相差正负20%时，双方须签订补充合同。结算时的收料签认单须同时具备物资验收人员、物资主管、项目领导的签认方可生效，仅有一人签认的收料单为无效收料单，不得作为结算依据。
5、组成合同的文件(根据实际情况增减)
⑴本合同协议书及附件;⑵中标通知书;⑶投标书及投标文件补遗或承诺;⑷招标文件。
在钢材的供应过程中，双方有关洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，上述文件互为补充和解释，但如有歧义或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
二.质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：钢材质量执行国家规定标准(明确有效的标准)。供方供应的钢材每批必须提供钢材合格证、材质单、质量保证书(随货同行),同时材质单中钢材的品种、规格、生产厂家必须与送到的钢材上悬挂的钢标牌相符。需方指派专人对所供钢材的外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符时，需方有权拒收。需方将对到场的材料进行二次复检，自复检日起在 日内需方对材料提出质量异议，供方必须在24小时内给与书面回复并按照需方要求作出及时处理。如出现质量问题，由供方负责退场，费用自理。因供货质量问题所造成的一切损失由供方承担。供方对所供钢材产品质量终身负责，并不因合同到期失效而免除质量保证责任。供方对产品所负的责任包括直接责任和间接责任。
三.交货方式、地点和运杂费负担： (可明确交货之前的一切风险均由供方承担，运杂费如由需方负担，第一条款中价格约定内容相应删减)。
四.计量、验收方式：供方送货至需方工地指定地点，螺纹钢按理论重量检尺交货,线材检斤,检斤磅差为±3‰,结算数量以需方工地实际收到的数量为准。如供方供应的'钢材不是合同约定或计划指定的钢厂产品，需方可拒收，一切损失由供方承担。
五.包装标准、包装物的供应及回收： 。
六.结算及付款方式：
1.本合同不付预付款，供方必须具备满足本合同的流动资金。
2.每月 日结算或供应数量每达到目部核对数量，双方核对无误后需方点收入财务挂账。如供方按期不办理对账结算手续或供方未提供国家正式税务发票，需方将不予办理付款事宜，因此而造成供方损失由供方自行承担。
3.材料结算款在需方收到业主当期计价款后一律通过开户银行转账支付，如因本工程业主计价滞后工程款不能及时到位时，付款时间相应顺延。供方账户必须是合同约定账户，如供方随意改变账户，需方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失全由供方承担。 。(具体如何付款项目斟酌、仔细约定)
七.违约责任：
1.如果供方供应的钢材质量不符合(注意所参照的标准的有效性)，或复检结果不合格,供方应无条件运走,如供方不按时清场，需方有权自行处理;如果供方未按需方计划的到货时间、材料规格、数量、质量送货到需方工地指定地点，需方因此造成的停工损失及发生的一切费用由供方承担;到货时间、材料规格、数量、质量任何一项不能按合同履行，情节严重，造成需方停工，需方可以认定供方不具备供应能力，为保证工程进度及质量，需方在通知供方后有权单方面终止、解除合同，另行选择供应厂家。
2.如果供方在未和需方沟通的情况下提前送货到现场，需方工地无处可存放该批材料，需方有权拒收，因此造成的损失由供方自行承担。
3.安全环保：供方在运输过程中应注意安全，发生交通事故责任自负。进出需方施工场地的车辆必须慢行时速5公里/小时且保持清洁卫生，必须服从需方人员的统一指挥，凡供方疏忽大意、不听指挥而造成污染环境事件、酿成安全事故供方责任自负，供方应承担所发生的一切费用，并保障需方免于承担与此有关的一切责任和相关的开支费用。
4.其它约定。
八.供方在其向需方递交的钢材采购投标书中的承诺，与本合同各项条款具有相同法律效力。
九.解决合同纠纷的方式：
本合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决;协商不成时，依法向 人民法院提起诉讼。(管辖条款由法律事务部门根据合同实际情况确定，首选我方公司住所地法院)
十.本合同一式 份,双方各执 份，经法定代表人签章后生效，需方要求供方停止供应材料、货款两清后失效。可订补充协议，作为本合同附件。
供 方：(公章) 需 方：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人：
委托代理人： 法定代表人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
帐 号： 帐 号：
(如签约栏单独成页或空白留存，请标注“此页无正文”或“以下无正文”)
钢材买卖合同10
买方(全称)：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二
号大院紫林广场B栋商住楼工程
贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程
卖方(全称)：贵阳秋林物资有限公司
签 订 时 间：20xx年8月30日
材料(钢材)买卖合同
合同编号：08
买方：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二号大院紫林广场B栋商住楼工程贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程(以下简称甲方)
卖方：贵阳秋林物资有限公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的`基础上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。
一、 物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额：
二、 交(提)货时间、地点、方式：
按甲方指定地点(紫林广场B栋工地)(小河星河国际城工地)、现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-10天下达的书面采购计划，保证按照书面计划的要求，在规定的时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。注：市场缺货双方共同协商解决。
三、 交货的方式：
1、乙方应送货至甲方指定地点，所需费用包括运费、吊装费及卸车费等费用均由甲方承担。如乙方不能按时交货，赔偿甲方损失，每天每吨按拾元人民币计算(每月按30天计算)。
四、质量要求、技术标准及验收标准与方法：
(1)、质量要求、技术标准：按国家标准GB1499.2-20xx、GB1499.1-20xx验收。
验收标准与方法：
(2)、材质证明书必须随货同行。
(3)、货到先验收后使用，甲方如有质量异议，应在货后3日内向乙方提出，过期视为验收合格使用，一切责任甲方自行负责，乙方不承担责任。
(4)、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交省级检测站进行检验，并以该机构的检验结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换。
五、数量验收：
(1)验收方法：一级钢盘元以过磅为准(东方交易市场计量单为准)螺纹钢以理论计算为准，甲方收料人签字为生效。甲方可以用电子称复量，一次性计量误差在200Kg以内。
六、付款方式：
甲方每月按货款的总金额支付百分之伍拾(50%)给乙方，现金或银行支票，欠款部分加价每天每吨按人民币柒元计算。主体完工叁个月(月按30天计算)之内所欠的钢材款必须全部付清，如有付不清所欠的钢材款，就按每天每吨加收人民币拾元计算(月按30天计算)。
钢材买卖合同11
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的'实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材买卖合同12
供方： (简称供方)
需方：歌山建设集团有限公司 (简称需方)
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间。
二、质量要求、技术标准：按国标，供方对质量负责，供方将质保书随送货提供给需方。 三、交(提)货地点、方式：供方送货到需方工地。 四、运输方式及到达站(港)和费用负担：由供方负担。
五、合理损耗及计算方法：螺纹钢，按国标理论计算重量;线材，按钢厂原吊牌或过磅计重量;圆钢，按国标理论计算重量。
六、包装标准、包装物的供应与回收：铁皮整件包扎，不回收。
七、验收标准、方法及提出异议期限：按本合同第二条款约定验收。如遇质量异议，由需方收货后_____个月内提出。
八、随机备品、配件工具数量及供应方法： 九、结算方式及期限：供方以需方实际收到的货物签单作为结算的依据，并向需方开具税务发票。需方收到货及发票后______天内，支付供方应付款的________%，余款________月内付清。
十、如需方提供担保：另立合同担保书作为合同附件。 十一、违约责任：
1、供方如迟延供货，除赔偿需方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价款的'千分之______计算;
2、如遇价格上涨停止供货，除赔偿损失外，应按未供部分货物的总金额的_______%向需方支付违约金;
3、如供方未按合同履行，需方有权通知供方解除合同;
4、需方如未按约付款，应向供方支付逾期付款违约金，违约金每日按应付款的万分之_______计算。
十二 解决争议方式： 1、双方协商解决;
2、协商不成由需方所在地人民法院解决。 本合同经双方单位签字、盖章后生效。
本合同一式_____份，甲方____份，乙方____份。
供方： 需方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签订时间： 签订时间：
钢材买卖合同13
供货方： （以下简称甲方）
需货方： （以下简称乙方）
担保方： （以下简称丙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。
一、乙方 工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材（注：合同签订后，甲方每一次送货后，乙方未在一个月内向甲方再次发出书面的需货通知，则该情况视为乙方从其他渠道购买钢材，即为违约），否则，甲方视乙方违约，
乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款）。
二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前 天以传真方式（传真需加盖乙方公司公章）通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。
三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮 元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或 计算。
四、钢材接收验收方式：
1、钢材交货地点为：
2、乙方授权本公司工作人员名字 ，身份证号码 ，工作人员名字 ，身份证号码 。负责收货并代表乙方签署收货单（或送货单），其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。
3、乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。
五、付款方式及期限：
1、乙方的工程于 年 月 日开始至 年 月 日止，()这期间总计钢材用量为 吨全由甲方供货。
2、甲方先期垫资 吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的 %，剩余 %的货款累计到满 吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了
吨货款，该 吨钢材款自合同签订日起满 个月时即行全部支付；期间超出 吨的.部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。
如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回（注：乙方应赔偿此批全部钢材来回运费及吊装费）并要求乙方支付所有货款（含垫资款和到期货款），同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之 的违约金；另甲方有权就乙方付款不符（违反本合同付款规定）的行为单方解除合同。
3、乙方应要求甲方在 年 月 日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于 吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后 日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以 吨钢材垫资款（按送货单确定的金额为准）为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。
六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计 ％的违约金。
七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。
八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。
九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。
钢材买卖合同14
合同编号：__________
甲方（卖方）：__________________甲方法定代表人：________________甲方委托代理人：________________
乙方（买方）：__________________乙方法定代表人：________________乙方委托代理人：________________
合同履行地：____________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。
二、乙方因工程需要，自（公历）________年____月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。
三、乙方工程日期：自（公历）________年____月____日起至________年____月____日完工。
四、交易方式：
1、在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；
2、在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；
3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证；
4、前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。
六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为____市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的'质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式
1、基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：________年____月____日起至________年____月____日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月____日）同货款一同结算；
2、对于甲方最初两个月（即________年____月与________年____月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；
3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过
第四条
第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算；
4、付款方式：________________________________________________________________________________。
十一、违约责任
1、若乙方未对前述
第十条
第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述
第十条
第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金；
2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前____日通知甲方，并于通知到达甲方之日起____日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金；
3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期____日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金；
4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起____日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金；
5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起____日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金；
6、乙方每个约定结算月应按照
第四条
第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于____日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项
1、约定钢材厂家为：xx、xx、xx、xx、xx、xx、日照、xx、xx、山西xx、江苏xx、无锡xx等厂家；
2、“约定结算月”：即从
第一个结算日起至
第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。
3、每月____日作为结算日；本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。
甲方单位：___________（章）乙方单位：______________（章）
甲方委托代理人：___________甲方委托代理人：______________
代理人身份证号码：_________代理人身份证号码：____________
电话：_____________________电话：________________________
甲方单位开户行：___________甲方单位开户行：______________
账号：_____________________账号：________________________
________年____月____日________年____月____日
钢材买卖合同15
签订时间：__________签订地点：__________
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就钢材买卖事宜达成协议如下：
第一条所购钢材基本情况单位：
第二条质量标准：__________
第三条交货：__________
第四条验收：对于钢材产品的规格型号、数量、材质等与约定
不符或有其他质量问题的，买方有权提出异议，异议经核实成立的，卖方应无条件补足或换货。造成逾期交货的，应当合同承担违约责任。
验收标准：
第五条付款方式及时间：双方约定以第_____种方式支付价款。
1.签定合同时，买方支付定金__________元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收合格后一次性支付余款;
2.付款前，卖方应当向买方开具合法发票。
第六条违约责任：
1、钢材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失。买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。
2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款的违约金;迟延交货日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同。卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，并应向买方支付合同总额20%的.违约金，同时买方还有权要求卖方双倍返还定金。
第七条争议解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第_____种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向甲方所在地人民法院起诉。
第八条其他约定事项：
第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。
第十条本合同未定事项，双方可协商签定补充协议。
第十一条本合同自买卖双方签字盖章后生效，本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
买方(章)：__________卖方(章)：__________
住所：__________住所：__________
邮编：__________邮编：__________
电话：__________电话：__________
法定代表人：__________法定代表人：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
开户银行：__________开户银行：__________
帐号：__________帐号：__________
E-Mail：__________ E-Mail：__________
【钢材买卖合同】相关文章：
钢材买卖合同10-05
钢材买卖合同12-27
建筑钢材买卖合同04-30
钢材买卖合同范本04-26
钢材买卖合同15篇10-28
钢材买卖合同(15篇)04-18
钢材买卖合同15篇02-20
简单钢材买卖合同范本04-09
钢材购买合同06-10
钢材销售合同02-09