道路建设施工合同_1

道路建设施工合同通用

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是避免争端的最好方式之一。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的道路建设施工合同通用，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及其他相关法律、法规，遵循平等、公平、诚信的原则，就泸州酒业集中发展区道路交通安全设施施工的相关事宜协商一致，具体内容如下：

　　一、工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　(三)工程范围：道路标线施划、道路标志标牌安装，具体施工内容见附图。

　　(四)承包方式：包工包料。

　　(五)材料及工艺补充说明见施工附图。

　　二、合同工期及顺延条件

　　(一)施工工期

　　合同总工期以实际进场施工之日起计算，约五十三天，竣工日期为20xx年11月25日。

　　(二)工期顺延条件

　　1.甲方未能按约定提供施工图纸;

　　2.设计变更或工程量增加;

　　3.因停水、停电、停气造成乙方停工累计超过24小时;

　　4.因其他不可抗力造成乙方停工累计超过24小时。

　　(三)乙方满足工期顺延条件后1个工作日内，以书面形式向甲方提出顺延要求，甲方在收到报告后1个工作日内予以确认，逾期不予确认，视为同意顺延工期。

　　三、施工及安全要求

　　(一)施工要求

　　1.甲方应协助乙方办理相关施工允许手续，协调各方面关系。

　　2.乙方应严格按照国家相关要求，无偿为甲方设计施工规划，在合同签定后七个工作日内，将规划方案提交甲方。

　　3.乙方自接到甲方施工方案审查合格的通知后，七个工作日内完成主构件的加工并运抵工地现场。

　　4.乙方严格按照施工图纸中的要求进行采购和加工，并提相关材料供质量保证书。

　　5.乙方应严格按照施工允许凭证中明确的施工要求文明施工，因未按要求野蛮施工造成的损失由乙方承担全部责任。

　　(二)安全要求

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并接受甲方代表的监督检查。

　　四、工程质量、验收及质保

　　(一)质量标准

　　乙方应严格按照《钢筋混凝土设计规范》GBJI0-87、《公路交通标志和标线设臵规范》JTGD82-20xx明确要求施工，保证工程质量。

　　(二)工程验收

　　1.乙方提前十个工作日将竣工验收通知，以书面形式送达甲方，如甲方不能按期参加验收，须在三个工作日内书面回复乙方，并另行商定验收日期。

　　2.甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期未组织验收的，视为工程竣工并合格。

　　3.自工程竣工验收合格后，自验收合格次日起三个工作日内办理工程移交完毕。

　　(三)工程质保

　　自工程竣工验收合格次日起壹年内为工程质保期，乙方对工程负责保修，质保期内除不可抗力因素造成的工程维修外，涉及的材料费、人工费等所有费用，由乙方全部承担，质保期届满后，乙方提供终身维护服务。

　　五、合同金额及费用结算

　　(一)合同金额：人民币贰佰捌拾叁万陆仟肆佰捌拾叁圆，小写￥2,836,483元。

　　(二)自合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为第一阶段进度款。

　　(三)自设施安装完成后七个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%作为第二阶段进度款。

　　(四)自工程竣工验收合格次日起二十个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15%，作为第三阶段进度款。

　　(五)合同总额的5%作为质保金，保修期壹年，在质保期内未出现质量问题的，甲方于质保期界满后十个工作日内，将质保金全额支付给乙方。

　　六、违约责任

　　(一)甲方违约

　　因甲方原因未能按合同约定，按时支付工程进度款，造成乙方工期延误，甲方应承担因工期延误产生的材料保管、误工等附加费用。

　　(二)乙方违约

　　1.除不可抗因素，由于乙方的原因未按本合同规定的日期全部竣工验收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总价款千分之一违约金，计算至全部工程验收合格之日时止。

　　2.因乙方造成工程质量问题未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同总额10%的违约金，并承担因此给甲方造成的各项损失。

　　3.乙方施工过程中未按安全生产规范要求，造成的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿因事故给甲方带来的各项损失。

　　七、争议解决

　　甲乙双方在工程中遇到争议的问题应尽量协商解决，若协商不成，任何一方可向合同履行地法院起诉。

　　八、附则

　　(一)本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自双方签字盖章

　　(二)本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定补充协议，与本合同具有同等效力。

　　(三)合同附件

　　1.标准、规范及有关技术文件;

　　2.施工图纸;

　　3.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

　　甲方：

　　地址：

　　代表人：

　　电话/传真：

　　开户行：

　　账号：

　　乙方：

　　地址：

　　代表人：

　　电话/传真：

　　开户行：

　　账号：

　　签约时间：xx年xx月xx日

　　签约地点：

【道路建设施工合同】相关文章：

道路施工合同07-10

道路施工合同09-27

农村道路施工合同01-11

道路绿化施工合同01-13

关于道路施工合同03-06

道路硬化施工合同06-23

乡村道路施工合同06-17

公路、道路施工合同08-13

【热门】道路施工合同03-03

混凝土道路施工合同04-09