购买合同_765

【精品】购买合同模板七篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的类型越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编整理的购买合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

购买合同 篇1

　　工程发包方： (以下简称甲方)

　　采购安装方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法规的规定，结合格力空调系统安装特点，对甲方工程确定采用 中央空调机组，以达到办公环境舒适性要求的空调技术方案，以及空调设备的采购与现场安装工程，经双方友好协商，就甲方委托乙方承包进行设备的采购、安装施工及售后服务等相关事宜，达成如下一致并共同遵守。

　　一.乙方是本合同经济与法律责任的唯一承担者，乙方是本合同设备采购、安装施工与售后服务的具体执行者。

　　二、工程内容及范围

　　1.工程名称： 舒适性空调系统工程;

　　2.工程地址： ;

　　3.工程范围：详见本项目双方确认的空调平面图。

　　4.采购与安装量价：《 空调报价单》附后;

　　5.工程内容及质量要求：乙方负责按清单明确的空调机组、以及安装材料的规格、型号、数量与质量，进行采购、安装、调试运行直至整个空调系统的最终竣工验收，并达到合格标准。

　　6.施工中需要甲方协调其他专业配合的工作如下：

　　a.甲方的水电工需按乙方的要求将空调所需电源送到空调设备处，乙方负责设备接线;

　　b.空调检修口、出风口的位臵及尺寸按施工图设计图纸执行;

　　c.凡遇到需要在结构梁、结构墙开孔的必须经甲方认可，开内隔断墙孔洞的数量不得超过室内机的台数， 乙方负责具体的实施;

　　d.以上配合不到位而造成的乙方工程量的增加，增加部分的费用较大时由甲方承担。

　　7.施工中，因甲方原因而造成的变更，不在本工程范围内。甲乙双方另行商议。

　　三.工程包干总价

　　按报价单采购及设计图纸施工安装的包干总价为￥ 元，即人民币大写: ，不含税金，如有其它一切费用由乙方承担。

　　四.本工程总承包经费分 期支付，具体付款方式如下：

　　1.第一期;合同签订后的'三个工作日内，甲方即向乙方支付工程款￥ 元(即人民币大写: )作为定金。

　　2.第二期;空调设备到达甲方施工现场，甲方即向乙方支付合同工程款￥ 元(即人民币大写: )， 年 月 日前支付。

　　3.第三期;空调隐蔽工程安装调试完毕，经甲方验收合格后，甲方即向乙方支付剩余的工程款￥ 元(即人民币大写： )， 年 月 日前付清。

　　五.工期要求

　　1.本项目自 年 月 日起至 年 月 日止完成隐蔽工程的安装与验收。

　　2.二次装修工程结束前，进行空调系统运转调试，并进行竣工验收。

　　3.如遇下列情况，工期可作相应顺延:

　　a.甲方未按照合同约定支付工程款项;

　　b.因房屋的天花吊顶等装修变更而引起空调方案的变更;

　　c.因停水、停电或限制施工时间等限制安装施工的情形;

　　d.甲方未能把电源接到室内、外机组所需的电源位臵;

　　e.因遇人力不可抗拒的因素(如：恶劣天气、疫情、临时性重大突发事件等)。

　　六.双方责任

　　1.甲方责任

　　a.甲方应在乙方安装工具及材料进入安装现场后为乙方提供指定堆放区;

　　b.甲方应提供乙方施工所需电源和水源、以及安装人员的休息场所; c.甲方应对空调安装要求事先告知乙方施工人员(包括空调外机的位

　　臵规定);

　　d.甲方负责空调设备及附属材料的进场验收、工程竣工验收，在验收完后负责保护好进场材料及安装后的设备，防止被盗及损坏;

　　e.甲方应协调其他专业施工单位(如装潢的水电工、泥工、木工、油漆工等)与乙方的配合工作;

　　2.乙方责任

　　a. 乙方负责空调设备机组的订制与采购，所采购的空调设备机组必须是符合当前国家或行业相关中央空调设备生产制造技术规范的、相关质量认证与许可标志、以及产品质量合格证齐全的空调设备;

　　b.乙方需按照双方商定的设计方案进行安装并保证施工质量和施工进度;

　　c.乙方施工期间应遵守甲方的工地管理的各项规定，文明、安全生产; d.乙方负责空调设备机组及配套附件的运输、加工、制作、安装及交付甲方正常使用;

　　e.乙方施工期间应保护好材料、设备不受损坏，乙方原因造成工程延期应由乙方负责。

　　f.因乙方原因出现的安全事故由乙方承担全部责任，乙方应及时妥善处理，不得拖延。

　　h.承担因产品质量和施工质量造成的一切责任和损失。

　　3.本合同签订后，若一方单方面毁约导致合同不能继续履行的，毁约者除退还已收取或已支付的工程款外，另按工程款总金额的 % 赔偿对方。

　　七.工程验收及保修

　　1.本工程应符合 空调设计及安装技术标准;

　　2.隐蔽工程完工后，填写《隐蔽工程完工报告书》，并报甲方确认;

　　3.装修工程完工前，甲方应提前2天内通知乙方进行空调系统的运转调试;乙方应在接到通知 天内组织机组的调试并填写《调试运转报告书》; 如因甲方原因而不能验收，则视同验收合格，甲方需履约!

　　4.本工程保修期：

　　a本工程 空调设备保修期为 年，保修期从空调设备安装调试完毕之日起计算;

　　b本工程安装工程保修期为 年，保修期从调试验收合格之日起计算;

　　5.在保修期内，因乙方安装工程质量引起的故障，由乙方负责维修，费用由乙方承担，乙方保证在24小时内派专业技术人员到场开展维修工作。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方承担。

　　八.合同争议解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，不能协商解决的，向本工程所在地的人民法院起诉。

　　九.其它

　　1、未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　甲 方: (签 章)

　　法定代表人：(签 字)

　　(或授权代理人)

　　乙 方: (签 章)

　　法定代表人：(签 字)

　　(或授权代理人)

　　签订日期: 年 月 日

购买合同 篇2

　　合同编号：

　　卖方：合同编号：

　　买方：签定地点：

　　签订时间：

　　一、收货人名称、发到站（港口）、品种规格、质量、交（提）货时间、数量

　　二、交（提）货方式：港口平仓交货。

　　三、质量和数量验收标准及方法：质量以上海港sgs检验结果为准。数量以大连港磅秤数为准。

　　四、煤炭单价及执行期：4500千卡/kg平仓含税价472元/吨；一票制结算，卖方开具13%的增值税发票。

　　五、货款结算方式及结算期限：平仓前付货款80%（电汇）,余款在检验结果出来后,买方收到增值税发票后3日内付清。

　　六、违约责任：结算时在基准热值±50kcal/kg范围内不做奖罚，若超出±50kcal/kg范围煤价每卡上浮或下浮0.1元/吨。

　　七、解决合同争议的方式：双方协商不成，向买方所在地人民法院起诉。

　　买方(签章)：_________卖方(签章)：_________

　　签订地点：___________签订地点：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

购买合同 篇3

　　采购方：(简称甲方)

　　供货方：(简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方本着诚信、互利的原则，就甲方向乙方购买钢材事宜，达成合同条款如下：

　　一、定货详情：甲方在 20xx 年 5 月 18 日至 20xx 年 8 月 18 日向乙方采购钢材，总量不少于 15000 吨(按甲方实际采购数量结算，若甲方实际采购数量达不到约定采购数量，则不足部分每吨补偿乙方100元)。

　　二、质量标准：符合国家标准。

　　三、送货地点、方式、费用：货物由乙方负责运输到甲方指定地点。

　　四、计算方式：线材过磅、螺纹钢及其它钢材按理论计算。

　　五、验收方式、方法及提出异议期限：甲方指定 朱夏明、吴俊强 为收货人(身份证号码： )。经双方协商确定甲方所需钢材规格、数量后乙方在三日内开始供货，货到工地后甲方收货人当场确定所供钢材规格、数量并在送货单上签字。本签字验收单的价格由甲方材料负责人签字认可后价格作为结账的凭证，是本合同的组成部分。甲方收货后应在三日内进行检测，如有异议应在五日内向乙方书面提出并出具国家有关部门检验报告，该批不合格钢材由乙方负责及时退还费用由乙方承担，同时承担甲方送样检测费用。若五日内不提出视为该钢材合格，事后乙方概不负责。

　　六、计价、结算方法及付款期限(注：货款必须汇入公司或法人账户)乙方所供钢材价格、(包括运费、吊费)以货到工地当日西本新干线会员交易指导价(上海地区)每日报价为基准价结算。方收到货款后继续再供货满20xx吨后甲方立即支付到乙方所供钢材全部款项的70%，余下所有的款项在20xx年10月18日前全部付清。之后乙方所供钢材在每个月25日结算，次月10日前甲方支付80%，以此类推，钢筋供货结束后，在两个月内结清20%的余款。

　　八、约定事项及违约责任：甲方若违约(未按时付款和未按时还清垫资款得均构成违约)，乙方有权单方提前解除本合同并停止供货。合同解除后甲方必须在十五日内一次性付清所有欠款和垫资款，逾期未付清的'欠款和垫资款甲方除每天支付千分之一的违约金给乙方外，还应向乙方偿付赔偿金，赔偿金为货款总额的0.5%。委托代理人签字承担连带担保责任。乙方若无法按合同及时供应甲方钢材则视为乙方违约，甲方可单方面解除合同并要求乙方补偿。

　　九、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，在送货过程中如遇特殊情况可签补充协议，补充协议与本合同同样生效。在签订合同同时乙方应向甲方交50万元信誉保证金，乙方在第一批钢筋到场时由甲方退回保证金。

　　十、如有纠纷，由原告方人民法院解决。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。合同自双方法定代表人或委托代理人签字乙方保证金到账后生效。

　　签 署 地：

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　年 月 日：

购买合同 篇4

　　甲方： 身份证号：

　　乙方： 身份证号：

　　丙方： 身份证号：

　　丁方： 身份证号：

　　现有甲、乙、丙、丁四方合股(合伙)开办一家__________________，全面实施四方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制企业。经四方合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。

　　一、 出资的数额：

　　甲方出资________出资的形式________出资的时间__________

　　乙方出资________出资的形式________出资的时间__________

　　丙方出资________出资的形式________出资的时间__________

　　丁方出资________出资的形式________出资的时间__________

　　二、股权份额及股利分配：

　　四方约定甲方占有股份 股份____%; 乙方占有股份股份____%;丙方占有股份企业股份____%;丁方占有股份企业股份____%(注：丁方实际出资为 万元);四方以上述占有股份企业的股权份额比例享有分配企业股利，四方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份企业若产生利润后，甲乙丙丁可以提取可分得的利润，甲方可分得利润的____%，乙方可分得利润的____%，丙方可分得利润的____%，丁方可分得利润的____%(按企业的利润20%分红)，其余部分留企业作为资本填充。如将股利投入企业作为运作资金，以加大资金来源，扩充市场份额，必须经四方方同意，并由甲乙丙丁四方同时进行。

　　三、在合作期内的事项约定

　　1、合伙期限：

　　合伙期限为____年，自_______年____月____日起，至______年____月___日止。如企业正常经营，四方无意退了，则合同期限自动延续。

　　2、入伙、退伙，出资的转让

　　A入伙：①需承认本合同;②需经四方同意;③执行合同规定的权利义务。

　　B退伙：①企业正常经营不允许退伙;如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算;按退伙人的投资股分60%退出。非经四方同意，如一方不愿继续合伙，而踢出一方时，则被踢出的'一方，被迫退出时，则按企业当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。⑤未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　3.、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人

　　4、股份的终止及终止后的事项

　　合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

　　合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____________中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由合伙人按出资比例承担。

　　纠纷的解决

　　5、人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　四、在成立股东后，全权委托________作为企业运作的总负责人(法人)，全权处理企业的所有事务，必须实现企业一元化领导，独立处理企业事务，如有以下重大难题和关系企业各股东利益的重大事项，由股东研究同意后方可执行：

　　1、单项费用支付超过________元;

　　2、新产品的引进;

　　3、重大的促销活动;

　　4、企业章程约定的其他重大事项。

　　五、企业今后如需增资，则甲乙丙丁四方共同出资，各占总投资额的25%.

　　六、企业正常运营后，生产所需原材料必须由____方单独供应。

　　九、本协议未尽事宜由四方共同协商，本协议一式5份，四方各执一份，见证方留存1份备案，自四方签字并经企业盖章确认后生效。

　　甲方(签名)： 乙方(签名)：

　　丙方(签名)： 丁方(签名)：

　　年 月 日 年 月 日

　　企业盖章确认：

　　企业负责人签字确认：

购买合同 篇5

　　合同编号：

　　出卖人：_____签订地点：_______

　　买受人：_____签订时间：__年_月_日

　　第一条棉花品种、数量、价款及交（提）货时间

　　____________________________________________。

　　第二条棉花质量标准：___________________________________________________________

　　第三条包装标准：_____________________________________________________________

　　第四条合理损耗标准和计算方法：______________________________________________________

　　第五条交（提）货方式、地点：_______________________________________________________

　　第六条运输方式及到达站（港）和费用负担：_________________________________________________

　　第七条检验标准、方法、时间、地点：____________________________________________________

　　第八条结算方式及期限：__________________________________________________________

　　第九条担保方式（也可另立担保合同）：___________________________________________________

　　第十条本合同解除的条件：_________________________________________________________

　　第十一条违约责任：____________________________________________________________

　　第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的'，按下列第___种方式解决：

　　（一）提交_____________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十三条本合同自_____起生效。

　　第十四条其他约定事项：

　　____________________________________________。

　　出卖人（签章）：_________买受人（签章）：_________

　　签订地点：___________签订地点：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

购买合同 篇6

　　卖方(以下简称甲方)：

　　买方(以下简称乙方)：

　　甲方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关规定，已依法通过划拨方式取得______市______区(县)地块的国有土地使用权，土地面积为______平方米，国有土地使用证件为______。甲方在上述地块上建设的项目名称为______，现已竣工，取得房屋所有权证(房屋所有权证____________号)，经______市房屋土地管理局审核，准予上市销售，______市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)第______号。

　　乙方自愿购买甲方的______房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合同。

　　第一条 房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为______平方米(包括套内建筑面积______平方米，分摊的.共有共用建筑面积______平方米)，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为______平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。

　　第二条 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币______元，价款合计为人民币(大写)______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写)______元。乙方预付的定金______元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。

　　第三条 乙方同意______年______月______日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。

　　甲方指定银行：_______________________

　　银行账号为：_________________________

　　第四条 甲方同意在______年______月______日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的《______市建设工程质量合格证书》，并办妥全部交接手续。交付地点：_____________________。甲方同意按《建设工程质量管理办法》、《______市建设工程质量条 例》及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。

　　第五条 乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。

　　第六条 双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到______市______________________房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。

　　第七条 本合同生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日第二天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之______(大写数)向乙方支付违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。

　　第八条 本合同生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日第二日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之______(大写数)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过______日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

　　第九条 本合同由双方签之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不可分割的组成部分，具有同等的法律效力

　　第十条 双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第______种(大写)方式解决纠纷。

　　1.提交______仲裁委员会仲裁。

　　2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。

　　第十一条 本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本______份，房地产交易管理部门壹份，______________________________。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　地址： 地址：

　　联系电话： 联系电话：

　　邮政编码： 邮政编码：

　　代理人： 代理人：

　　联系电话： 联系电话：

　　______年______月______日 ______年______月______日

购买合同 篇7

　　转让方（以下简称甲方）：

　　受让方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方转让 小区 号地下停车位相关事项，达成如下协议：

　　一、乙方同意购买甲方拥有的位于 小区 幢与 幢之间的地下库，编号为号的停车位，具体车位位置以附件一地下车位平面附图为准，车位大小为 米× 米。该车位为划线分隔，无隔断墙，无封闭，并由开发商划好车位分隔线，甲方保证对该车位享有合法的所有权，甲方保证上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。 二、甲方确保提供给乙方的该车位原始收据及相关材料（如该车位上一次买卖协议）齐全、真实有效。确保该车位无任何其他权属争议（含：如属共有财产，则甲方已经取得其他共有人同意）、产权纠纷、经济纠纷。如交接后发生该车位交接前存在的他权属争议、产权及经济纠纷，由甲方承担全部责任，乙方不负任何责任。

　　三、乙方确认于本协议生效之日付清甲方该车位转让款人民币 元整，由甲方出具收条。

　　四、甲方收到乙方支付的该车位转让款后，将关于该车位的原始收据原件及相关材料（如该车位上一次买卖协议）交付给乙方，由乙方出具收条。如今后乙方进行车库的产权变更办理，需要甲方协助时，甲方应无条件配合。

　　五、甲方收到乙方支付的`该车位转让款后，甲方相关于该车位的权益（占有、使用、收益。处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车位。

　　六、转让后，甲乙双方须到 小区所在的物业公司备案，就车位物业管理相关事宜办理移交手续。

　　七、甲乙双方均不得违反本协议；如甲方违反协议，则守约的乙方有权解除本协议，收回已付款项，并要求甲方支付违约金壹万元；如乙方违反协议，守约的甲

　　方有权解除本协议，收回已交付的该车库权属凭证原件，并要求乙方支付违约金壹万元。

　　八、甲、乙双方对本协议未尽事宜应协商解决，发生争议由所在地人民法院管辖本协议双方确认签字后即日生效，一式二份，甲乙双方各持一份。合同附件、补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　身份证号： 身份证号：

　　住所： 住所：

　　联系电话： 联系电话：

　　签约时间： 签约时间：

　　附：

　　一、双方的有效身份证复印件

　　二、车位明细图的有效复印件

　　三、该车位的原始收据及相关材料

【购买合同】相关文章：

购买的合同08-27

购房购买合同11-18

物品的购买合同01-02

树苗购买合同01-03

手机购买合同12-29

购买股权合同01-01

辣椒购买合同01-03

燃料购买合同02-01

农膜购买合同04-23

化肥购买合同04-24