设备采购合同_29

【推荐】设备采购合同模板汇总七篇

　　在当今不断发展的世界，能够利用到合同的场合越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编精心整理的设备采购合同7篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

设备采购合同 篇1

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）:

　　第一章合同说明

　　1.1本合同包括两部分：普通条款和附件。如有同条款之间有冲突，则普通条款效力大于附件；附件效力大于附件中提及的文件（国家规定的强制性标准文件除外）。

　　1.2甲乙双方之间任何与本合同有关的信函、电子邮件、电话，均使用且只能使用下列地址、传真号码、电话号码、电子邮件地址名。

　　1.3甲乙双方之间有关合同的财务往来及结算，应通过下列甲方与乙方共同确认的银行及账号。本合同存续期间，一方若遇结算银行及账号变化，应在变化之日起两日内书面告知另一方。

　　1.3本合同附件为合同不可分割的部分，本合同附件内容包括：

　　第二章合同标的

　　2.1甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方出售除尘脱硫设备及配套设备。

　　2.2乙方对所购设备进行安装、调测，并对原有烟筒进行拆除。

　　2.3乙方保证其向甲方提供本合同设备和服务项目的行为是合法的，如有第三方对本合同转让提出异议，因此造成的一切经济损失等不良后果由乙方承担。

　　第三章合同价款

　　3.1合同设备总成交价款

　　3.2价格说明：

　　（1）币种：人民币

　　（2）价格为到货价：

　　a.包括运至甲方指定地点的运输费、运输保险费及卸货费安装费用等。

　　b.包括提供技术文件、技术服务及出厂检验及随机抽样检验所需费用等。

　　第四章结算和支付

　　4.1本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。

　　4.2第一次付款时间：设备安装调试验收合格后20天内支付合同总金额的95%；第二次付款时间：设备运行正常后，壹个采暖期后支付合同总金额的5%。

　　4.3甲方在支付卖方到货款前，乙方须根据甲方要求向甲方提供合同的全额正式发票。

　　第五章合同设备（货物）的交付及工期

　　5.1交货时间：合同生效后，8日内安装、调测完毕。

　　5.2交货前，甲方组织相关人员进行厂验。

　　5.3乙方提供的'合同货物抵达交货地点后。由甲方及时组织合同各方共同按装箱清单进行开箱清点。并签署送货单。

　　5.5甲方应事先为乙方提供适合设备存放和保管的地点。

　　5.6到货时，如设备短缺或损伤，应由双方检验人员共同签署《货损货差证明》，乙方应根据该货损货差证明负责补足或更换，相关费用由乙方承担。

　　5.7若货物损伤严重，甲方可全部拒收。

　　第六章包装和标识

　　6.1所有合同设备应进行坚固包装使其适于长途空运、内陆运输及反复装卸和操作。卖方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水、潮湿、震荡、撞击和其他的损坏，以使其在正常装卸和操作条件下货物能够安全无损地抵达安装现场。如果因为卖方在发货前未采取适当的包装和/或不充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失，卖方负责更换、补充受损或丢失的设备。

　　6.2卖方应在每件包装箱相对的两个侧面上，印刷以下标记：

　　6.3乙方应按设备安装地点分项目包装并标识清楚，装箱单要求一式二份，箱内、箱外（体）各一份。（箱外装箱明细可用塑料制品密封固定在箱体上）。

　　第七章质量标准

　　7.1乙方提供给买方的合同设备应为全新的，应通过测试和检验，并提供完整质量合格证书。卖方保证提供的设备和服务，其质量、性能、数量均符合合同及其附件的规定，乙方保证合同设备不存在设计或技术瑕疵。

　　7.2乙方保证向甲方所提供的各种技术资料是清晰的、完整的、正确的，向甲方提供的设备是合法的。若第三者对上述资料的提供、处分、转让权提出异议，则由乙方承担相应的责任及因此造成买方的一切损失。

　　第八章安装、调测及验收

　　8.1安装准备

　　由于甲方原因致使工程无法进行时，乙方应及时书面告知买方要求改进，若甲方无法改进，则延误工程责任由甲方承担。

　　8.2安装、调测

　　由乙方负责安装、调测，安装、调测完成后由甲方组织相关人员进行验收。

　　8.3乙方要运输安装调测过程中发生的一切伤、残、死亡等事故由乙方全部负责。

　　第九章免费保修

　　9.1乙方对设备的免费保修期为设备终验通过之日起2个采暖期。保修期内，有质量问题，乙方负责维修。

　　9.2保修期间，被更换或修复的设备部分在原保修期结束后相应延长3个月免费保修期。

　　9.3在保修期内，设备出现故障或缺陷，甲方应及时将出现的故障和缺陷通知卖方，对甲方的通知，乙方应在4小时内明确答复并开始组织修理。如属非甲方原因，乙方应负责免费更换或维修缺陷设备与材料，缺陷设备的更换或维修不应影响系统的正常运行，并应在1周内完成。特殊紧急情况下，乙方应在双方商定的时间期限内完成。若发生影响合同设备正常运行的紧急故障，乙方应在接到甲方通知后立即派遣技术人员到现场帮助解决问题。

　　9.4保修期届满后，乙方应保证继续为甲方提供维护保障服务。双方执行维护保障协议。

　　9.5若乙方对甲方的通知要求有异议，应在收到买方通知后三日内作出书面答复，如果在上述时间内没有答复，则视为乙方认同。

　　第十章不可抗力

　　11.1如果合同任一方因战争，火灾，洪水，台风，地震等其他不可抗力原因，影响了合同履行，则可根据受影响的程度顺延合同履行期限，这一期限应相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。但若一方违约行为导致不可抗力事件影响到合同的履行，违约方不得以此后发生不可抗力为由免除其违约的责任。

　　11.2受不可抗力影响的一方应在事件发生后，尽快通知对方，并在十日内将有关政府部门或公证部门出具的证明文件交另一方。不可抗力事件结束后也应在十日内尽快通知对方，并随后用挂号信加以确认。

　　12.3如果不可抗力事件影响合同履行超过180天，严重影响了一方的合同预期利益，一方可向对方提出变更或解除合同要求，双方就合同内容另行商议。

　　第十一章争议解决

　　13.当事人之间发生签订或履行合同相关争议，首先应友好协商解决，如通过协商对原合同进行变更或补充，应签订正式合同书；如协商无法解决需提交诉讼，应选择起诉方所在地人民法院管辖。

　　第十二章合同的生效

　　14.1本合同经双方代表签字并加盖单位合同章后生效。

　　14.2本合同一式肆份，买方两份，卖方两份。

　　14.3本合同签订之后，凡需对本合同重要条款进行修改，应经双方协商以书面补充协议方式明确。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

设备采购合同 篇2

　　电梯设备订货安装调试 合 同 书

　　项目名称：

　　日 期： 20xx年09月05日

　　电梯设备采购及安装合同

　　合同号：

　　甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格

　　电梯安装服务有限公司

　　二、 设备价付款方式及收款帐户

　　2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期

　　款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

　　2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币

　　（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。

　　收款帐户：公司全称：

　　开户银行： 银行帐号：

　　安装价付款方式及收款帐户

　　2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥ 直

　　接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另

　　行安排。

　　2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将

　　安装合同总金额50%，即人民币（大写）： 直接汇入本合同乙方指定帐户。

　　收款帐户：

　　公司全称： 电梯安装服务有限公司 开户银行：中国银行 帐号： 368 982

　　2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。

　　三、 交货和收货

　　3.1 交货期： 按标书要求

　　3.2 交货方式: 运输及费用结算方式

　　运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。 接货地址： 甲方指定地点 联系人： 1

　　四、收货查验

　　4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意

　　见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。

　　4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：

　　甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标

　　准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。

　　五、产品质量保证

　　5.1 乙方电梯根据“GB/T-21739 20xx”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。

　　六、电（扶）梯设备安装施工期限

　　6.1 本合同预计施工周期为

　　6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装

　　条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。

　　七、电梯安装相关的工作责任和费用

　　7.1甲方责任和费用

　　7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。

　　7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。

　　7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。

　　7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的`机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。

　　7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。

　　7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。

　　7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。

　　7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。

　　7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。

　　7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。

　　7.2 乙方责任和费用

　　7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。

　　7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。

　　7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。

　　7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。

　　7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。

　　7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。

　　八、质量保证：

　　8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。

　　8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。

　　8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。

　　8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。

　　九、价格调整

　　如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。

　　十、司法管辖

　　任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

设备采购合同 篇3

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　邮编： 邮编：

　　电话： 电话:

　　传真： 传真:

　　甲方因公司业务需要，新添置笔记本电脑、台式电脑及打印办公设备，经与乙双方协商，本着互惠互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，自愿达成以下采购合作条款：

　　一、 采购概况

　　1、 采购名称： 电脑及办公设备采购

　　2、 送货地点： 甲方指定

　　3、 送货方式：由乙方承担此次采购产生的所有运输费用，乙方必须将设备如期送达甲方指定地点。

　　二、 采购内容

　　乙方为甲方提供笔记本电脑、台式机电脑及打印办公设备。

　　三、采购明细

　　现将具体设备名称、品牌型号，参数数量、交易金额如下：

　　略

　　四、 供货期限

　　供货期限为合同签订后三个工作日内,乙方必须为甲方送达此次采购的所有设备。

　　五、质量要求

　　乙方向甲方提供的产品均为正品行货，其中笔记本电脑均带有原装包鼠。

　　七、售后服务

　　乙方提供的产品为全国联保一年。保修期过后经双方协商可签订有偿续保服务。

　　八、 付款方式

　　甲方向乙方共计应支付人民币：人民币：陆萬陆仟陆佰元整（￥ 66,600元整），付款方式为：转帐支付。供货之日起三个工作日内，甲方须向乙方支付全部总金额的货款(即rmb￥66,600元整）。在甲方支付全部金额起，乙方需在三个工作日内向甲方出具相等额的正规发票。

　　九、双方责任

　　1. 甲方：

　　甲方须遵照合同按期付款给乙方。甲方如需临时变更本采购的相关内容或部分细节，需提前3天以书面形式通知乙方并征得乙方同意。

　　2. 乙方：

　　乙方须向甲方提供详细的`采购报价。乙方有责任遵照合同按期按量交货给甲方，并保证设备原装正品。乙方必须严守商业道德，做好保密工作，未经甲方同意，一切甲方资料均不得外传。

　　十、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1. 若甲方因单方面原因延期向乙方支付款项，每逾期 1 天需向乙方支付本合同总金额的千份之五 作为滞纳金,以此类推；若甲方因单方面原因延期向甲方支付款项 10 天以上，乙 方有权即时解除合同，并依据法律程序向甲方追讨欠款及上述标准的滞纳金；

　　2. 乙方须在双方约定之时间内完成甲方委托的此次采购，如遇不可避免的时间耽误，乙方须提前1天向甲方说明。如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　3. 合同签约地： 广州

　　4. 如甲方或乙方违约而没有按合同规定执行的，甲乙双方可向本合同原签订地广东省XX市有管辖权的法院提请诉讼。

　　5. 其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6. 合同一式贰份，甲乙双方签字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称： 乙方单位名称： （盖公章） （盖公章）

　　签约代表： 签约代表：

　　签署日期： 签署日期：

设备采购合同 篇4

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________（以下简称甲乙双方）

　　甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商，达成协议如下：

　　一、甲方从乙方购买如下设备品名规格质保数量单价总价

　　二、甲方付乙方货款计小写：￥_______，大写：______________________元整。

　　三、付款方式：经甲方验收合格后，甲方即付乙方合同全款金额。

　　四、交货时间：合同签定之日起_______天内交货，交货地点：___________________.

　　五、售后服务条款

　　1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的`货物。

　　2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。

　　六、违约条款货物如发现设备故障应按保修条例执行（包换、包修），如乙方不履行合同给甲方照成损失，乙方应按照合同金额的_______%，以天计算支付违约金。

　　七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：______________

　　签字：_____________

　　盖章：______________

　　时间：______________

　　地点：______________

　　乙方：______________

　　签字：______________

　　盖章：______________

　　时间：______________

　　地点：_____

设备采购合同 篇5

　　委 托 方（甲方）：

　　受委托方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和其它有关法律规定，经过甲乙双方友好协商，就进口 事宜，签定本委托代理合同。

　　第一条 总 则

　　1. 根据国家法律规定，双方建立委托代理关系。甲方委托乙方作为进口医疗设备项目的外贸代理，乙方同意接受甲方委托，代理甲方对外签定和执行进口医疗设备合同。

　　2. 双方应密切合作，分工协作，把好质量关，共同完成每一项设备合同和本代理合同项下的责任和工作。

　　3. 对外执行合同过程中产生的权益由甲方享有。

　　第二条 结算和支付

　　1. 根据国家规定和进口商品代理原则，所签定合同项下货款、关税（非免税品）、机电证费、通关费、商检费、运保费、银行手续费（合同金额的0.3%）、运费（口岸到甲方仓位）、报关费、海关监管费、代理手续费等凭乙方出据的原始凭证由甲方承担。

　　2. 外贸代理费由乙方向甲方开据正式发票，按合同金额 %收取外贸代理费。

　　3. 根据外贸合同，甲方向乙方支付信用证金额的100%，由乙方负责按购货合同开证。待货物到医院经安装、调试、验收合格后，甲方按购货合同向乙方支付剩余货款及外贸代理手续费。

　　4. 各项费用支付均以预付当日中国银行外汇牌价为准。

　　第三条 责任与义务

　　在各进口项目中，甲乙双方各自承担如下责任：

　　甲方：

　　1. 甲方保证所委托代理进口的仪器设备符合国家政策法规。

　　2. 负责所进口仪器的设备型号、安装、配件和技术谈判。

　　3. 负责同外商就有关进口合同的详细条款进行谈判。

　　4. 负责办理进口许可证手续。

　　5. 负责落实进口仪器所需款项，并按合同要求转入乙方帐户。

　　6. 按代理合同要求向乙方支付有关费用。

　　7. 协助乙方处理进口设备合同执行过程中出现的有关问题和索赔等相关事宜。

　　8. 因甲方原因导致外商向乙方索赔，责任由甲方承担。

　　乙方：

　　1. 协助商务谈判，代理甲方签定的进口医疗设备合同，所有代理购买的设备都必须经甲方安装、调试，需由卖方、甲方、乙方三方验收签字认可。

　　2. 负责对外执行合同、购汇付汇等有关事宜，保证专款专用。开证金额足额到帐后7个工作日内将信用证开出。

　　3. 协助办理相关设备进口许可证手续。

　　4. 负责进口设备的清关、商检等事宜。

　　5. 代理甲方转运进口设备到甲方指定的仓位。因未到甲方指定仓位造成设备损毁、损失等一切经济损失由乙方代表甲方向货物承运人或货物保险公司索赔。如遇特大贵重设备，必须由乙方联系有资证的搬运公司签署正式合同实施搬运。费用先由乙方垫付，待设备安装、调试验收合格后凭搬运公司的正式发票由甲方结算（搬运费由甲方、乙方、搬运公司商定）。

　　6. 负责处理进口合同执行过程中出现的有关问题和索赔以及仲裁与诉讼等相关事宜，发生的费用由甲方承担。

　　第四条 违约及仲裁

　　1. 甲乙双方应认真履行本合同，因任何一方过错使本代理合同不能履行或造成其它后果的`，由过错方承担责任；如属双方过错，则根据各方过错大小分别承担相应的责任。

　　2. 甲乙双方应及时相互通报执行进口合同中所发生的问题，及时磋商解决办法，由于延误造成的损失由责任方承担。

　　3. 本代理合同规定的费用不包括仲裁或诉讼所需费用。

　　4. 由于不可抗力造成代理合同不能履行时，不能履行方应在20天内向对方提出书面通知及权威机构证明，可免于承担经济责任。

　　第五条其他细则

　　1. 甲乙双方同意，在执行本合同过程中发生的一切争议，应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可诉诸人民法院解决。

　　2. 甲乙双方执行合同中的所有往来联系，以正式的书面文件为准，紧急事项应用传真联系，但事后须用正式书面文件确认。

　　3. 本代理合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方授权代表签字和加盖双方公章后生效，本代理合同规定的权利、义务结束后，即行终止。

　　4. 乙方对外签定的每一个进口合同中的商务条款由乙方负责，有关技术条款由甲方负责。

　　5. 本合同有效期自签署生效后壹年。

　　第六条 代理进口仪器登记表

　　每一个进口合同，都要详细填写，双方签字认可，乙方具体执行。详见登记表。 甲方（代表签名）： 乙方（代表签名）：

　　（盖章） （盖章）

　　年 月日

设备采购合同 篇6

　　甲方：（采购人）合同编号：

　　签约地点：

　　乙方：（供应商）签约时间：

　　第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见“投标报价表”第号。

　　第二条 合同总价款

　　1、本合同项下货物总价款为（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

　　2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。

　　3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

　　第三条 组成本合同的有关文件 下列关于采购办公室号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的报价文件(报价单)；（2）技术规格响应表；（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。

　　第四条 质量保证 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

　　第五条交货和验收

　　1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点： 。联系人： ，电话： 。

　　2、交货时间：则乙方应当在200 年 月日前将货物交付甲方。

　　3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。

　　4、甲方应当在到货后的 个工作日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。

　　第六条伴随服务／售后服务

　　1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

　　2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。

　　第七条 货款支付

　　甲方在收到乙方提供的货物验收单、使用单位盖章的发票复印件后，15个工作日内支付货款。

　　第八条违约责任

　　１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

　　２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的`5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

　　３、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

　　４、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（10）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

　　５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的，乙方除无条件退货或换货外，还将视情节轻重由采购办公室扣缴贰仟元以下的履约保证金。

　　６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

　　7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

　　第九条争议的解决

　　1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

　　2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

　　第十条 合同生效及其他

　　1、本合同自签订之日起生效。

　　2、本合同一式肆份 。

　　3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

　　甲方（盖章）：乙方：

　　负 责 人:法人代表:

　　地址:地址:

　　邮编:邮编:

　　电话:电话:

　　电子信箱:电子信箱:

　　授权代表（签字）:授权代表（签字

设备采购合同 篇7

　　合同编号：_________

　　网上询价编号：_________

　　甲方（购货单位）：_________乙方（供货单位）：

　　_________签订时间：_

　　________年_________月_________日

　　签订地点：_________

　　本合同根据《中华人民共和国合同法》、_________招投标中心网上询价编号_________、询价文件、乙方成交的报价文件及售后服务承诺，由乙方与甲方签订。

　　并经双方协商同意下列条款：

　　一、供货物品：

　　┌─┬──┬──┬──────┬───┬─────┬──────┬──┐│no│品牌│型号│ 厂家／产地 │ 数量 │ 计量单位 │ 单价（元） │总价│├─┼──┼──┼──────┼───┼─────┼──────┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├─┴──┴──┴──────┴───┴─────┴──────┴──┤│总金额（人民币）： 仟 百 拾 元整（￥：） │└──────────────────────────────────┘备注：合同价格为_________地区规定地点交货价。

　　二、物品质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

　　1、乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。

　　2、乙方提供的物品必须是全新（含零配件，随机工具等），表面无刮伤。

　　3、因物品的质量问题发生争议，由_________技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

　　4、乙方对甲方所购货物提供年的免费保修期。保养期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修，包换或包退，并承担修理，调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理。

　　三、交货及验收：

　　1、交货时间：_________年_________月_________日，由乙方免费将货物送至用户安装调试。

　　2、进口产品必须具备_________省质检局的检验证明。

　　3、国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

　　4、乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

　　5、验收时间：安装调试完毕后甲方进行验收。

　　四、付款：

　　甲方验收货物合格后以_________方式全部付齐货款，乙方开具发票给甲方。

　　五、违约责任：

　　1、乙方未能交付物品或交付的`物品不符合合同规定的，则向甲方支付合同总金额百分之五的违约金。

　　2、甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额百分之五的违约金。

　　3、乙方逾期交付物品，则每天按合同金千分之五向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

　　4、甲方逾期付款，则每日按合同总金额千分之五向乙方偿付违约金。

　　六、本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时由_________仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉（仲裁和起诉任选一种）。

　　七、本合同一式四份，合同各方盖章后生效，均为正本，具有同等法律效力，_________招投标中心一份，甲方一份，乙方一份，_________政府采购管理机关一份。

　　八、乙方应将验收报告（需由接受人签字加盖用户单位公章）、政府采购供货合同各一份交_ ________招投标中心备案。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：

　　_________委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：

　　_________电话：_________ 电话：________

　　_邮政编码：_________ 邮政编码：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

【设备采购合同】相关文章：

工程设备采购合同08-15

工程设备采购合同04-21

建设工程设备采购的合同01-10

建设工程设备采购合同02-16

电子设备采购合同03-17

办公设备采购合同03-16

建设工程材料设备采购合同03-17

机械设备采购合同范本02-12

办公设备采购合同15篇03-17

办公设备采购合同(15篇)03-17