订购合同_106

【精华】订购合同范文合集十篇

　　随着法律观念的日渐普及，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家收集的订购合同10篇，希望能够帮助到大家。

订购合同 篇1

　　甲方：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　丙方：

　　法定代表人：

　　甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。

　　一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间

　　签订日期：

　　序号：

　　产品名称：

　　规格/型号：

　　数量：

　　单价（元）：

　　金额（元）：

　　交货时间：

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

　　铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，气密性测试0。3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。

　　三、交（提）货地点、方式：

　　—————————————————————————。

　　四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。

　　五、包装标准：木箱+隔板（可回收）

　　六、验收标准、方法及提出异议期限：货到____个工作日完成验收。

　　七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯____%，余款货到合格____天内付清。

　　八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的_____% 向甲方偿付违约金。

　　乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的机密，或将样件、产品提供卖给其他单位。

　　一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的.____％。

　　九、解决合同纠纷的方式：

　　本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签订所在地仲裁机构仲裁。

　　十、其他约定事项：_____________________________________。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　签约时间：_______年______月____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　签约时间：_______年______月____日

　　丙方：

　　法定代表人：

　　签约时间：_______年______月____日

订购合同 篇2

　　一、产品名称及清单

　　见附表

　　二、合同总金额

　　人民币（大写） （不含税费、运杂费、保险费及其它相关费用等）。

　　三、付款方式：合同签订，甲方将样品送交乙方封存后，乙方向甲0方一次性支付全部货款。

　　四、验收标准

　　1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。

　　2、甲方按照乙方要求，分品种提供样品交乙方封存，收货时以封存样品核对验收。

　　五、违约责任：

　　1、逾期交货：因甲方原因，不能按期交货，每推迟一天，甲方每天按合同货款总值的1%支付违约金。

　　2、逾期付款：若乙方无正当理由延期付款，乙方需向甲方支付违约金，每推迟一周付款，则按合同货款总值的'1%支付罚金，给予乙方补偿。

　　六、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份，合同附件一与本合同具有同等法律效力。

　　七、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙双方应通过友好协商解决。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　电话： 电话：

　　签约日期： 年 月 日

订购合同 篇3

　　食用菌产品买卖合同

　　出卖人：签订时间：

　　买受人：签订地点：

　　起始日期： 截止日期：

　　第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间

　　名 称

　　交货

　　时间

　　品种规格

　　单位

　　（kg）

　　数量

　　保护价

　　（元/kg）

　　总金额

　　（元）

　　合计人民币金额

　　（大写）

　　万 仟 佰 拾 元 角 分

　　第二条质量标准：按《中华人民共和国农产品质量安全法》标准执行。外观质量： 。检验标准、方法、地点及期限： 。

　　第三条 菌种的提供方式为□买方提供：□卖方自备；买方提供菌种的数量、时间和方式为： 。对菌种验收的.方式为。菌种价格为

　　元/瓶，合计：元；菌种价款结算方式为□于年月 日前一次性付清；□ 于交货时抵扣收购款。

　　第四条 定金：买方□是／□否在 年 月 日前向卖方支付收购定金

　　元。交货时定金(□抵作收购款／□返还买方)。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。

　　第五条 标的物的所有权自时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于 所有。

　　第六条 交(提)货方式和地

　　点：。

　　第七条 运输方式及运输费用负担：由卖方送到买方指定

　　的 投售点。

　　运输费用由方负担。

　　第八条 结算方式、时间及地点： 。

　　第九条 担保方式(也可另立担保合同)。

　　第十条 本合同解除的条件。

订购合同 篇4

　　供货单位（以下简称甲方）：青岛齐圣达庆典用品研发有限公司

　　购货单位（以下简称乙方）：

　　为维护甲乙双方的利益，在平等自愿的基础上，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以期共同遵守。

　　第一条：质量要求

　　甲方保证产品出厂质量合格，礼炮类保修期为一年（过保修期提供配件），舞台用品类保修期为六个月，对于产品在保修期中出现质量问题，甲方负责免费维修。

　　第二条：交（提）货方式、验收和货款结算办法

　　一、甲方安乙方规定的时间及甲方指定的到货地点组织货物发运（货物运输费用由乙方承担）二、乙方必须在货到当日进行质量验收，乙方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，甲方应立即进行修整或回厂更换，直至验收合格。

　　乙方因使用、保管、保养不善等造成产品质量问题，不得提出异议。

　　第三条：甲方的违约责任

　　甲方未能按时交货或质量不合格，乙方有权要求甲方退换货。

　　第四条：乙方的违约责任

　　1．乙方中途退货，应向甲方偿付违约金，预付款不予退还。

　　2．乙方逾期付款的，应向甲方每天偿付逾期未付货款5％的违约金。

　　3．乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的.损失和运输部门的罚款。

　　第五条：不可抗力因素

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由，经双方协商一致后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第六条：合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

　　第七条：本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　第八条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　出卖人（章）： 买受人（章）：

　　地址：青岛胶州郑州 地址：

　　东路278号

　　代表人： 代表人：

　　电话： 电话：

　　农行账号：

　　收款人：

订购合同 篇5

　　甲方(卖方)：

　　乙方(买方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：

　　第一条红木家具基本情况

　　第二条质量标准：每件红木家具应符合QB/T2385-20xx新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。

　　第三条付款方式：定货时乙方支付甲方100000元(大写：伍万元整)作为定金。剩余货款1760000元(大写：壹佰柒拾陆万元整),于签订合同后60个工作日内付清。

　　第四条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。

　　第五条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。

　　第六条购买家具在保修期内出现质量问题的.，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

　　第七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，依法向人民法院起诉方式解决。

　　第八条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签订日期：签订日期：

订购合同 篇6

　　供方：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　职务：

　　需方：

　　地址：

　　电话：

　　法定代表人：

　　职务：

　　经供需双方协商，签订本合同，共同守信。

　　一、订购数量及交货时间

　　1、面积_____亩产____总产（斤）_____定购数量（斤）

　　2、交货月份：

　　春烟：

　　夏烟：

　　小计：

　　二、验收标准、收购方式及结算方式

　　1、按照国家规定的验级标准验收。

　　2、收购地点：

　　3、结算方式：

　　三、供方经济责任：

　　1、春烟要占总种植面积的____％。

　　2、按交货月份和规定时间地点交售。

　　3、质量标准：不掺杂、不兑假，水分不超过18％（符合国家规定的等级标准）。

　　4、在正常年景下，未按合同规定的数量完成交售任务的，偿付未完成部分总值____％的`违约金。

　　四、需方经济责任：

　　1、对交售的烟叶必须按国家规定的等级和价格标准按质论价，付给供方货款，不得压级压价；如有压级压价，除还足压价部分货款外，应按压价总值____％偿付违约金。

　　2、在烟叶收购时，约时定点并做到随到随收，不得无故拖延时间，如不按合同规定时间、数量收购，偿付收购不足部分总值____％的违约金。

　　3、奖售和物资供应标准：

　　（1）每种植一亩烤烟供应标准化肥____斤，饼肥____斤，在移栽前供应到位。

　　（2）每斤烤烟供应____斤煤。

　　（3）每交售100斤等内烟，奖售标准化肥____斤，级外烟不奖。以上3条，如供应不上，偿付供应不足部分____％违约金，供需双方如遇人力不可抗拒的自然灾害不能履行合同时，由有关机关查实证明，可免于承担经济责任。

　　供方（盖章）：

　　代表：

　　_____年____月____日

　　需方（盖章）：

　　代表：

　　_____年____月____日

订购合同 篇7

　　供方： (以下简称甲方)合同编号：

　　需方： (以下简称乙方)签订地点：

　　一、***********有限公司(以下简称“需方”)，需方同意向*****有限公司(以下简称 “供方”)签订设备采购合同。供方需按照需方及设计院提供的****技改项目****工程检修起重设施招标技术文件制造设备，并承担合同设备的安装、调试。

　　二、双方授权代表技术洽谈和协商后，同意按下列条款签订本合同。双方一致同意，将严格遵守国家法律和政策，密切协作，以保证本合同的'顺利完成。

　　三、交(提)货地点、方式：按需方指定地点(送货到现场)。

　　四、运输方式及到达站港和费用负担：汽车运输、运费供方负责。

　　五、合理损耗及计算方式：无。

　　六、包装标准、包装物的供应及回收：简易包装，不回收。

　　七、验收标准、方法及提出异议期限：按国家行业标准。

　　八、随机备品、附件、工具数量及供应办法：无

　　九、结算方式及期限：付款发货。

　　十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：无。

　　十一、其它约定事项：

　　本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　十二：本合同一式贰份(含清单)，双方各执壹份。具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

订购合同 篇8

　　在移民美国签订购房合同时，一定要根据合同的条款逐一梳理确认，一份详细的权责分明、流程清晰的合同是保证购房顺利进行的保证。花费精力找到理想的房产后，如何认购进而签订购房合同?在签订购房合同前，投资者该注意哪些问题呢?海华伦美国移民专家将为您详细解析：在美国买房后签订购房合同时，中国投资者应该注意的几大细节。

　　在合同中增加附加条款

　　一旦讲定价格，买卖双方需签订购屋合同。这时买方必须付一笔订金，数额可能是几千元或房价的某个百分比。事后如反悔，定金可能全部没收。

　　移民专家提醒：建议投资者在签订购房合同时，注意合同中的一些附带条件(也称附带条款contingency)。投资者应该尽可能把自己考虑到的问题，加入到购房合同的附加条款中。

　　这些附带条件明白列出必须在某些情况下合同才有效，例如贷款商批准房屋贷款、通过房屋检查、提供有效产权凭证，甚至符合建筑法规的证明等等。

　　这类附带条件对交割手续很重要，因为它们可以消除哪些费用应由哪一方支付的问题，并使买卖双方都有合法途径可以取消交易。

　　最常见的附带条件

　　●贷款条件：让买方可以在规定时间內，获得贷款承诺和可以接受的贷款条件。如无法获得合乎条件的贷款，买方可以选择放弃交易。

　　●购屋合同必须通过法律审查，包括由律师审核有关文件、产权报告，或是任何与交易有关的法律文件。

　　●房屋检查：根据各州法律，可能包括结构问题或材料缺陷等各种检查，并载明由哪一方出钱做必要的整修，以及双方愿意支付的费用限度。这类检查也可能包括白蚁、氡气、铅或石绵，以及房子是否位于淹水区或地震带。

　　●有关交易必须通过共有公寓或合作公寓管理委员会核准。

　　●符合建筑法规。如房子最近似曾改建或加盖，可能必须获得必要的建筑许可证明，以及通过建筑法规审查。

　　个別购屋者也可能有特殊要求，例如有过敏问题的人，可能要求做霉菌检查。需要无障碍空间以便利轮椅活动的人，也可能应找包商了解这种可能性。有意购买旧屋重新翻修的.人，应确定这栋房子在这方面是否受到任何限制。专家提醒：要尽可能把你顾虑的事项列入合同。牢记条款到期期限

　　任何附带条件达成后，买卖双方应签署文件，把这个条件从购屋合同刪除，并把这些文件交给处理交割手续的经纪人和房地产经纪人。

　　如附带条款规定的时限届满，双方还没有签署刪除文件，将视同条件达成。因此，千万要记清楚每一项附带条款到期的日子。

　　找有经验的经纪人协助

　　对于中国客人来美购房，由于语言沟通不便，在进行文件检查的过程中难免会有一些困难或障碍，因此在购房签约过程中，找到一位有经验的经纪人来帮助投资者，就显得尤为重要。例如每一个附加条款(contingency)的细节问题，都应该是由经纪人来帮助买家完成，而不是由买主自己来做。

订购合同 篇9

　　签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：

　　1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。

　　2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。

　　3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。

　　4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。

　　5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。

　　6、商品房的`产权性质，产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。

　　7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。

　　8、房屋的用途或使用性质。

　　9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。

　　10、违约责任：

　　①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。

　　②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。

　　③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。

订购合同 篇10

　　供方（甲方）：xx县xx电气有限公司

　　需方（乙方）：

　　合同签定地点：

　　合同签定日期： 年 月 日

　　兹有甲方向乙方订购下列产品：

　　一、产品名称、规格型号及价格等：

　　单位：元

　　产品名称 规格型号包装（件）单价（元/个）数量（个）金额（元）

　　二、质量要求、技术标准、甲方对质量负责的条件和期限：Q/YBS001-20xx企业标准

　　三、运输方式及到站费用负担：物流运输，甲方指定 物流公司进行运送，费用由 方承担；

　　四、包装标准：外包装为普通纸箱；

　　五、验收标准：甲方收到货物后，按合同第二款进行检验，检验合格后提货；如在提货前发现有严重损坏现象，应及时通知乙方，并让运输部门出具证明，征得乙方同意后才能提货，否则视为甲方已接受。甲方收到乙方货物后十日内未对乙方货物提出异议，示为甲方所提货物与定单合同一致。

　　六、付款方式：

　　甲方汇款到乙方银行帐户或甲方以现金交付到乙方财务部。未经乙方同意，甲方将货款以现金或其他方式交付给其他人员，甲方不予认可。

　　七、合同有效期：乙方支付货款后生效；

　　八、本合同一式两份，双方各一份。

　　甲 方：xx县xx电气有限公司

　　乙 方：

　　甲方代表： 乙方代表：

【订购合同】相关文章：

工程订购合同02-13

工程订购合同04-20

门窗订购合同05-21

汽车订购合同05-25

【精选】订购合同3篇05-22

电脑订购合同集锦05-23

订购买卖合同05-28

工程订购合同7篇03-18

有关订购合同4篇05-05

订购合同合集7篇04-30